一键复制
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。
土方工程分包合同篇一
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信
一、工程概况
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 工程范围及内容： 。
4. 工程量：
二、工程内容及工期
1. 工程内容： 岩石爆破、碎渣清运至甲方指定位置(30米以内) 。
2. 工期：
自公安部门批准爆破手续后 内完成(报批手续时间自签订合同之日起不得超过2天)，
三、工程造价及付款方法
1. 工程造价：预算价 元，工程单价爆破单价为 元/ m3。
实际核算方式：总造价按实际发生的总爆破工程量×单价计算。如总方量不足 m3，
2. 付款方式：本合同签字生效后，乙方进场后 天，甲方付乙方 % 工程款，用于购买各种材料;期间爆破工程量完成一半时，甲方支付乙方 工程进度
四、工程量核算与确认：
1. 爆破施工前，甲乙双方按照设计要求对总的爆破工程量进行共同测量计算，并经双方签字后确认;
2. 施工中如遇甲方临时增加的新的爆破工程量在上一款的基础上，爆破范围扩大或深度增加，则该新增工程量以工程签单的形式经双方签字确认，单价不变;
3. 实际发生的总爆破工程量由上述两款方量相加后得出。
五、质量、安全及验收：
(一)、工程质量：
1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规，保证在安全的前提下快速完成爆破相关的工作;
2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并进随时行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工，造成的质量、安全事故、返工浪费等，按照情节轻重，由乙方赔偿部分或全部经济损失。
3. 乙方按照设计图纸进行爆破施工并达到设计标高、超挖或欠挖控制在100mm以内;
4. 乙方爆破块石大小满足机械清运要求，石块直径不大于300mm。
(二)、安全管理及责任：
1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须注意重视安全生产，严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工，轻伤频率控制在千分之一以下，杜绝发生重大伤亡事故。
2、乙方在深坑作业时，必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽，由乙方自备。
3. 乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全。
4. 本工程质量等级：
5. 现场代表：甲方 、乙方 、监理方 。
(三)、爆破机械及现场爆破器材的管理：
1、乙方在施工中，使用乙方自带的爆破相关机具(如钻孔机具、防爆毯、厚钢板等)，乙方
在开工作业前，必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底，以及安全技术交底，做到每个工人全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识、指定专人操作;
2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管，不得损坏和丢失，施工中乙方必须按施工图施工，听从现场施工员的指导，测量、放线由甲方负责。施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火!
六、双方责任
(一)、甲方责任：
1. 按合同规定及时支付各种款项;
2. 乙方进场前，清除全部石方上的植被和土层，为爆破施工创造条件;如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误，责任由甲方负责;
3. 以划线或木桩的形式，标明爆破范围和标高;
4. 协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作;
(二)、乙方责任：
1. 严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工;
2. 结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案;
3. 负责办理爆破方案审批手续;
4. 严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工，标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求;
5. 做好爆破时的安全警戒工作，承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。
6. 采取必要的技术及防护措施，严禁产生飞石，确保周围建筑及在建设施的安全和人身安全。如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由乙方负责赔偿所有损失，包括工期延误的损失。
7. 如延误工期，每超过工期一天，每天支付违约金 元。
8. 每次放炮后，渣石必须及时清运，以免影响后续爆破施工;如安排不当造成影响后续爆破施工，由此而造成工期延误，由乙方负责;
9. 乙方施工人员食宿自理。
七、附件：
1.本协议经双方签章后生效。
2.本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
3.因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院裁决。
甲方(盖章)： 乙方(盖章) ：
法定代表人：授权代表(签字)：年 月 日
法定代表人： 授权代表(签字)： 年 月 日
土方工程分包合同篇二
发(总)包单位 (甲方)
承(分)包单位 (乙方)
根据 工程需要，将4s店的停车场的回填土发包方(以
一、工程概况：
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3回填土总量
二、承包内容：
2.1地外、内运输所需的便道或钢板铺路费用由乙方负责。
三、工程造价及承包方式：
3.1土方回填按实体方量计算，综合单价为/m3(不含税金)。
3.2乙方采用包。
四、工期：
4.1乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求，经双方协商确定
工期暂定 2 个月，具体工期根据实际情况由双方协商确定，开工时间
为20xx年 月 日。
4.2 严格按照甲方的施工进度要求进行施工回填。
4.3如遇①设计变更;②业主未按合同拨付工程款;③由于业主提供的材料、设备未按时进场等原因而影响施工进度的，乙方应协助甲方与业主办理有关工期签认手续(属乙方施工部分的，乙方应提供相关的资料，甲方协助乙方办理，如未取得业主、监理签认工期，乙方必须按原经甲方审核认可的工期执行)。
4.4非上述原因，乙方不能按合同工期竣工，由乙方承担违约责任，除应按总施工合同中相应条款的处罚以外，甲方可按分包工程总价每天 对乙方进行处罚。若因甲方的原因造成乙方工期的延误则由甲方承担总合同的罚款内容。
五、质量：
5.1按总合同的质量要求经甲、乙双方协商，确定乙方所承担的工程质量等级按照国家或企业的质量检验评定标准，评定为 合格 。
六、施工现场主要负责人名单：
甲方负责人： 资质等级 ： 联系电话：
乙方：负责人： 资质等级： 联系电话：
七、甲、乙双方责任：
7.1甲方应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务。
7.2经协商乙方进场后，甲方应免费向乙方提供办公场所、职工住房及相应的临时设施。水、电费及其他费用的收取，双方协商解决。
7.3甲方应在乙方进场前进行有关技术、工期进度、质量、安全、文明施工的交底、说明资料报送时间的要求以及罚款的依据和相关的现场管理规定，并提供施工作业条件。
7.4甲方对乙方所承包工程的质量有权进行检查，若达不到要求时可责令其返工，乙方接到整改通知书时，应无条件执行，对所造成的经济损失由乙方负责。工程完工后甲方应及时对质量进行检评，但最终的等级评定应以业主、监理、质监等部门验收评定为准。
7.5甲方有权对乙方的违章作业提出整改意见直至下令停工整改。
7.6乙方在进场前向甲方提供项目班子的机构名单、办公场所、职工住房及相应的临时设施需用计划，并做好开工前的生产准备。
7.6乙方进场后应严格按照甲方有关文明施工的要求进行施工，服从甲方职能部门的管理。有义务对施工人员进行文明、安全施工教育自觉遵守甲方现场的各种规章制度，做到工完场清，随做随清，按甲方指定的地点堆放材料，搞好施工区及宿舍区域的安全、文明施工工作。
7.8乙方在施工中应严格遵守国家安全生产法规、法令、规程、标准及强制性条文规定，完善安全措施，保证安全施工。如因乙方原因或违反安全操作规程，对所造成的安全事故应承担其经济损失，乙方必须与甲方签订分包工程施工安全管理责任书。
7.9对产品的保护，甲、乙双方都具有同等的义务和责任，在施工中甲、乙双方必须严格执行公司对产品保护的有关规定，凡造成对方产品破坏的应按损坏产品价值2倍予以赔偿。
7.10乙方必须按当地有关部门规定将应交纳的各种保险以及农民工意外伤害险。
7.11乙方在任何时候不得以甲方名义向材料供应商出具欠款说明，因此而产生的后果由乙方承担，并应赔偿甲方一切损失。
7.12乙方自备挖掘机、运输车辆及一切与土方施工有关的施工器具，挖掘、
7.13如乙方在将土方运进了本工地大门以外，必须遵守南宁市的卫生管理条例，遵守国家及南宁市现行的交通法律、法规及有关的交通管理条例，所发生的一切违法、违章行为并造成一切事故由乙方负责。在工地大门以外(或道路上)所发生的一切违反南宁市卫生管理条例的事件或发生的纠纷由乙方负全部责任，所产生的罚款及相关事宜由乙方负责。
7.14乙方应按国家有关要求为其土方施工相关工作人员购买施工人员意外伤害保险，所需交纳的保险费用全部由乙方负责。若乙方在基坑内不听指挥违章操作造成意外事故均由乙方自行负责。
7.15乙方的权利：
(1)乙方有权在回填前与甲方共同确认原地面标高以及在回填完成后与甲方共同及时确认完工的实际方量，并及时向甲方申请付款。
(2)乙方在夜间进行土方施工时，有权要求甲方提供足够的照明灯具。
(3)乙方需按南宁市市政要求设置有壹个或壹个以上洗车台，自带洗车设备，对运输车辆进行清洗，帮助维持市容市貌的清洁。
(4)乙方在土方施工过程中有权要求甲方派出壹名以上施工管理人员跟踪进行土方开挖质量控制。
7.21甲方的责任和义务
(1)甲方负责提供清洗车辆的场地。
(2)负责提供满足夜间土方施工的照明灯具，并派出电工跟班。
(3)负责派出壹名以上施工管理人员随进度控制回填边界及场地标高。
7.22甲方的权利
(1)甲方有权要求乙方服从施工管理人员的指挥、调配和领导，有权制止乙方在本项目场地内施工中发生的违法、违章行为;有权要求乙方赔偿因上述原因给甲方造成的直接经济损失。在施工过程中，发现乙方不服从甲方指挥和领导的现象，情况恶劣时，甲方有权将乙方清退出场，更换新的施工队，甲方因此而产生的一切损失均由乙方负责赔偿，本合同作废。
(2)甲方有权督促乙方遵守国家和南宁市现行的交通、卫生和城市管理等方面的法律、法规以及有关方面的管理条例。
(3)甲方有权制止因乙方管理人员不到位的违章作业行为。若乙方不服从甲方管理人员指挥，因此所产生的一切责任有乙方承担，并承担因此造成的甲方损失。
八、违约责任
以上条款，双方都应认真履行。
8.1甲方在最后结算时不按期付款，则按未支付余款的每天5‰给乙方支付违约金。
8.2 按甲方要求进行回填，给甲方造成损失的由乙方全部负责，如乙方多次不听从甲方现场管理人员的安排的，甲方有权选择另外土方施工队进场施工，因此产生的费用增加，甲方从乙方剩余工程款中扣除。
8.3 面通知乙方进场施工后三天内，乙方无正当理由不组织进场施工时，甲方有权解除本合同。
8.4 工过程中，擅自中途退场并且未组织机械再次进场施工，此情况作为乙方自动退场处理。
九、付款方式与结算：
9.1按月支付乙方完成工程量的80%的支付工程款，甲方在乙方最终完成了全部土方开挖工程经验收合格后壹拾伍天(15天)内结清全部款项。
9.2乙方必须遵守施工总承包合同及有关协议中关于工程款支付的约定。乙方在每月23日向甲方报送实完工作量报表，甲方收到乙方的进度报表后，应在一周内核实确认后签字，根据现场施工进度和用款计划支付给乙方，(如业主未按合同约定付款不属甲方责任)。
9.3乙方所拖欠的人工、材料等费用应及时支付，如因此而发生的诉讼，法院查封甲方帐户的，损失由乙方承担，且甲方有权依照法院判决书应付的款项在乙方的工程款中扣除代为支付。
十、争议：
合同在履约期间，双方发生争议时，在不影响工程正常施工的前提下，双方可采取协商解决或由有关部门进行调解。经过协商调解不成时可向当地仲裁部门申请仲裁或向法院起诉。
十一、其他条款：
11.1凡属甲、乙双方在以上合同条款中未尽事宜可在此条款中协商制定。
十二、合同的签订：
12.1本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
12.2本合同一式份，甲、乙双方各执两份具有同等效力，由甲、乙双方代表人签字盖章后分别保存。
发(总)包方(盖章) 承(分)包方(盖章)
法定代表人(签章) 法定代表人(签章)
年 月
日 年 月 日
土方工程分包合同篇三
发包方 (以下简称甲方)
分包方： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲方将总包承建的 工程中的 劳务工程分包给乙方。为了明确甲、乙双方权利、义务、责任，结合工程的实际情况，经双方协商一致，达成如下协议：
第一条：工程概况
第二条：分包具体工作内容
第三条 分包项目及包干单价
3.1 乙方劳务分包费用实行包干单价结算，包干单价包括：人工费、税费、停窝工费、未能预见费、管理费等费用。
3.2 施工区域内的建筑材料、架料、机具的上、下车及人力转运(含二次转运)按每月每人 元包干。
3.3 基础以上按建筑面积包干，建筑面积为：暂计m2，包干单价为 元/m2，其中基价 元/m2，质量 元/m2，安全 元/m2，工期 元/m2，文明施工 元/m2，材料节约 元/m2。
注：若乙方在分包施工中不能达到本合同所约定的相关标准，则甲方有权扣除本合同第三条各包干单价中所含质量、工期、安全、文明施工、材料节约的相应部分价款，不再支付。
第四条 有关质量、工期、安全、文明施工、材料节约的具体要求及其他约定 4.1 质量：分包工程质量必须全部合格，质量等级达到，质量要求须由甲方现场项目工程部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。
若乙方工程质量不符合验收标准，乙方须返工至验收标准为止，给甲方带来的一切损失(材料费、误工费、劳务费)由乙方承担，并按甲方与业主方的总合同所约定的质量处罚条款执行。
4.2 分包工程交甲方验收达到质量等级要求后，双方办理结算及财务手续时,应预留分包款总额的____%作为工程质量保证金(以下简称质保金),质保期为____年,保修期从单位工程移交业主之日起计算,保修期及期内权利义务按《建筑工程质量管理条例》及《重庆市建设工程质量保修证书》内容执行。
4.3分包工期以甲方现场项目工程部规定的分时分段具体工期及形象进度为准，工期由 甲方项目工程部经理签发。
若乙方擅自退场、擅自停工(未提前 天通知甲方)或延误工期，乙方承担由此给甲方带来的一切直接和间接损失，并承担违约金 元/天。
4.4 安全：严格执行建设部jgj59—99标准及《重庆市劳动安全条例》乙方应尽量杜绝伤、残、亡等安全事故，各种事故控制在项目工程部规定的指标范围内，该项指标由甲方现场项目工程部安全负责人签发。
在分包工程施工期内所发生伤、残、亡等安全事故，在明确责任基础上，所产生的一切直接和间接费用甲乙双方按责任划分比例承担，善后处理工作由甲、乙双方共同办理，乙方应按甲方有关规定做好统计上报工作。若因乙方的责任造成安全事故的，乙方应承担全部安全事故处理费用，同时甲方有权向乙方追究由此产生的一切责任。
乙方应主动配合甲方对入场人员进行安全教育和技术交底，若因乙方人员违章操作引起的对自身或他人的伤害责任均由乙方自行承担。
责任确定的裁定单位：一般事故为甲方总部安全管理部门;重大事故(如死亡事故等)为甲方上一级主管部门，并以裁定单位作出的事故调查报告书为责任确定的依据。
4.4 文明施工：须达到甲方项目工程部规定的标准和要求，此项由甲方现场项目工程部经理指定专人签发，若未达到要求 。
4.5 材料使用、管理：由甲方施工员根据材料消耗定额按分包工程量签发限额领料单，经甲方施工负责人或区段长审签后，乙方到甲方现场库房领取;凡超耗部份和乙方恶意浪费(不服从管理，不及时回收，不听安排，盲目施工等)部分的材料费由乙方全额全价(预算价)赔偿，同时甲方有权给予乙方适当的罚款。
4.6 乙方进场后，若不能达到甲方的质量、工期、安全、文明施工、材料使用管理的要求，影响甲方总包工程进行的，甲方有权勒令乙方出场，相关经济责任和损失均由乙方承担。
第五条：劳务分包费的支付
5.1 支付方式：银行转帐支票
5.2 支付程序：乙方每月xx日按实物完成工作量统计报表报甲方审定，以建设方验收合格的书面依据和甲方负责人签字并加盖公章为付款的必要条件，按所完成实物工作量的 %支付分包款，累计付至总分包款的 %时暂不支付，余款在建设方及监理验收合格后，办清结算并在建设方付清总包工程结算款、扣除质保金(按结算劳务费总额的 %)后付给乙方。质保金于 年保修期满后，扣除所发生的质量保修费后支付，保修期从单位工程移交建设方之日起计算。
5.3 乙方的营业税和个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳，并向乙方出具纳税证明。
5.4 若因建设方拖欠甲方工程款而致甲方资金有困难时，乙方应共同分担由此产生的资金压力，即免除甲方延迟付款的责任。所余全部分包费待甲方收到建设方支付拖欠的总包工程款后按5.2款约定支付。
第六条：临时设施、水、电由 。
第七条：附则
7.1 本合同条款所述的项目管理人员具体名单详见公示于甲方现场项目工程部 的管理人员简介。
7.2 本合同未尽事宜，双方均应本着诚实信用的原则按有关规定协商解决，若在此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。
7.3 本合同经双方签字盖章后生效，至合同分包工程完工交验,保修期满后自然失效。
7.4 本合同一式份，甲方持份，乙方持份，每份具有同等法律效力。
第八条：补充条款
甲方： 乙方：
年月日：
土方工程分包合同篇四
发包方： (以下简称甲方)
分包方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章的规定，并结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承包丰和新城北苑g组团人防地下室及d1、2、3#楼地下室的土方开挖运输施工事项，协商一致，签证本合同。
一、 工程概况
1、工程名称：丰和新城北苑g组团地下室及d1、2、3#楼地下室的土方工程。
2、工程地址：南昌北凤凰洲
二、 工程承包范围
承包工程范围：甲方指定的g组团地下室及d1、2、3#楼地下室土方开挖的机械设备、运输工具、土方开挖所需临时道路修筑、甲方提供的堆场临时道路修筑、机械土方的开挖(不含人工清土)、地下室四周的回填、部分钢板桩打入基坑及吊装、所有土方的现场转运或外运、土方堆场(由甲方提供土方堆场，土方堆场范围在五公里以内)、所有土方、泥桨的外运、地下不明障碍物破除(基坑上的路面道路)及外运、保洁、办证、基坑清理、修理边坡和其它所有不确定因素发生的开挖及外运或现场转运过程等工作内容。
三、 工程承包方式
本工程以包括但不限于包工期、包质量、包人工、包安全、包利润、包文明施工和综合治理、包机械、包材料，包治安保卫、包环境保护、包税金的方式将该工程承包给乙方。
四、 合同工期
本工程基坑土方开挖必须在 天内(但禁运日和大雨及甲方原因也仅此原因致使不能开挖除外)完成本合同约定承包范围内的工作内容，乙方没有在上述约定日期内完成承包范围内的工作内容，每延迟一天向甲方承担20xx元的违约责任，同时甲方有权将乙方承包范围内的工程另行分包给第三人组织施工，所有发生的费用(另加20%管理费)由甲方从乙方承包额中扣除，并有权延付乙方已完成工程的工程款。
五、 质量标准
本工程开挖方式、流程和技术要求均以现场甲方交底为准，一次性验收合格率达100%。
六、 合同价款
乙方承包范围内土方工程的合同价款为每立方 元整，该价款为按实计方量，不因任何因素变化而做调整。乙方在签约前已完全明确本工程施工过程中将会遇到市场物价的波动、与其它施工单位的协调、配合及现场实际情况对乙方施工可能带来的一切影响，乙方已完全考虑了市场人工、物价等各种因素对价格的影响，乙方不得以任何理由要求甲方调整合同价款，否则甲方从乙方承包范围内的工程另行分包给第三人组织施工，所发生的费用(另加20%管理费)由甲方从乙方承包金额中扣除并解除本合同，若乙方由此影响工程进度，甲方还有权拒付乙方已完成工程的工程款。
七、 付款方式
1、乙方完成本合同约定的承包范围内工作并通过甲方验收之日起两个月内付工程款的 %，余款到 年 月底付清。
八、 双方权利
1、甲方委托 同志对本《施工承包合同》的内容负责全面实施监督，对乙方履行该合同的情况进行全方位、全过程的支持、服务、监督、管理、协调和控制;
2、为乙方提供技术及管理指导，对乙方开挖顺序进行指导;
3、甲方根据设计图纸的要求，进行地下水处理，使基坑土方满足开挖条件;若甲方认为乙方的施工进度不能满足工期要求时，甲方有权将乙方承包范围内的部分工作量交其他承包人完成。
(二)乙方权利和义务
1、乙方委托方要求组建强有力的班组;
2、乙方应尊重甲方的权威性，听从甲方指挥、协调和管理，对甲方现场人员的不当指挥可以向甲方代表汇报、反映并享有建议权;
3、乙方有自主组织独立施工的权利，但必须在甲方的统一领导下进行，必须组织足够的劳动和配备的机械以保证该工程按期完成，否则，造成的一切影响和损失均由乙方承担。
4、乙方应根据甲方的要求和施工现场的实际情况，安排开挖顺序和铺设现场的临时道路，并苯保证场地车辆的行驶，充分了解施工现场进出车辆的出入口情况并做出合理安排，以保证工效;
5、在开挖过程中，若遇普通障碍由甲方负责处理，若遇地下有较大障碍生需进行技术等特殊处理时，双方将根据现场的实际情况，协调解决，费用由乙方承担，该费用已包含在合同价款中，工期不予顺延;
6、乙方在开挖过程中，若遇地下有淤泥或流沙时，乙方负责挖运，费用不予增加;
7、本工程土方全部外运，乙方自身应详细考虑外运土方的堆放处，乙方不得以此作为延误工期的理由;
8、乙方负责对运输车辆在出门前的泥土冲洗工作，保证车辆清洁上路，若因此受到任何方的任何处罚和罚款皆由乙方承担;
9、乙方负责对场地内外的全面保洁工作，使其合乎南昌市的有关规定，若因此而受到任何方给予的任何处罚和罚款皆由乙方承担;
10、乙方的运输车辆必须符合南昌市的有关规定，若因此而受到任何处罚和罚款皆由乙方承担;
11、乙方负责全面协调当地村民和城管、交通、环卫、市容等政府各部门的关系，由此产生的一切检查或罚款等费用由乙方承担，该费用已包含在合同价款中，甲方若因此而受到任何方给予的任何处罚和罚款皆由乙方承担;
12、乙方必须在甲方提供相关资料三日内办妥所有相关的手续和证件，若因此而影响甲方工作的正常进行，乙方应按照第四条承担违约责任。同时甲方有权终止合同;
13、在乙方工作期间，乙方对现场的安全负责，如发生与本工程有关的或本工程导致的人身伤亡及财产损失负责，由乙方 承担其费用、责任、索赔或诉讼等经济、法律责任，并确保甲方免负该等连带责任。
九、工程交验与保修
本工程基坑土方开挖过程中和完工后，乙方须参加建设单位、监理和甲方组织的基础竣工验槽工作。经检查验收工程不合格(如开挖边坡不到位或超挖等)，由乙方负责按规范或图纸要求返修并承担费用，若因此而发生的任何罚款、处罚均由乙方负责。
十、档案资料管理
乙方在施工过程中，必须严格按施工程序和规范施工。协作甲方做好隐蔽工作。
十一、违约与争议
1、本合同履行过程中在违约行为时，按照中华人民共和国的相关法律执行;
2、在本合同履行过程中发生的争议，双方当事人应本着实事求是的友好原则，协商解决，协商不成时，可以向工程所有地方法院申请裁决。
3、本工程不允许再分包或转包，若发现有此情况，甲方将给予工程款总价5%的处罚，并中止本合同，由此引起的一切损失费用有乙方承担。
十二、协议生效与终止
1、本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效，在合同履行完毕，各种款项结算完毕后，本协议自动终止;
2、本合同中未尽事项由双方协商解决。
3、本协议一式五份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
土方工程分包合同篇五
承包人：
分包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于中国科学院半导体研究所(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况
分包工程名称：半导体技术研发中心 土方工程 分包工程地点：海淀区清华东路35号 分包工程承包范围：基槽土方开挖及外运。
二、分包工程期限
自接到承包人的开工指令之日起，10天内完成全部分包任务。
三、工程质量标准
本分包工程质量标准双方约定为： 合格
四、分包合同价款
1. 土方开挖及外运单价为24元/立方米，此单价包括挖土、运土、渣土消纳、门前清理、现场文明施工及税金等全部费用。
2. 土方开挖并储存在院内单价为12元/立方米，此单价包括挖土、院内运土、渣土消纳、门前清理、现场文明施工及税金等全部费用。
3. 上述两条土方量计量：按承包人确认的土方开挖方案计算实际工程量(实方)。
五、承包人的权利义务
1.负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合。
2.按时拨付分包工程款。
六、分包人的权利义务
1.遵守北京市政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理城管交通、市容等有关手续。
2.采取妥善的管理措施及施工方法进行施工，以减少对临近房屋及住户的环保影响，并承担因扰民及民扰而造成的施工不便。
3.分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
4.分包人不得将其承包的分包工程转包给他人，如分包人将其承包的分包工程转包，将被视为违约，承担违约责任，承包人有权拒付分包人剩余工程款，分包人赔偿因此给承包人造成的各种损失。
5. 土方开挖前，应查清拟建建筑物范围内地下各种管线、管道。挖出的地下物品必须遵从项目部统一收集、管理。埋地电缆、金属管道，必须采取保护性开挖，并严格遵守项目管理人员指挥;遇地下基础，在经过项目部允许后方可进行移除或破碎;
6. 严格按照开挖线及放坡技术要求进行施工，开挖作业时必须严格遵从现场项目管理人员的指挥。
7. 开挖时应配合护坡作业队施工，按要求采取分层、分段、适时的原则，并听从现场管理人员的统一指挥，确保护坡施工顺利进行。
8. 在与边坡支护施工作业的过程中，土方开挖必须遵从边坡支护施工安排，严禁私自进行开挖作业，土方开挖施工必须服从护坡单位施工进度、总包施工计划及现场施工计划。
9. 护坡桩开挖区域必须谨慎开挖，严禁破坏桩身。开挖到降水井部位时，必须听从降水单位的指挥，严禁破坏降水井。
10. 开挖过程中,应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度，平面控制桩和水准控制点应采取可靠的保护措施,定期复测和检查。基坑底部预留200mm厚土层，严禁超挖。
11. 土方不应堆在基坑边缘，并随时观测周围的环境变化。
12. 发生异常情况时，应立即停止挖土，并应立即查清原因，待采取相应措施后，方可继续开挖施工。
13. 土方运输车辆必须服从现场管理要求，按规定路线行驶，空车、重车严禁在研究所院内超速行驶(时速小于15公里)。
14. 驶出车辆必须将车辆上泥土清理干净，以防污染道路，保持道路清洁;车辆不得超载，所有车辆应带有顶盖。
七、工程款支付方式
1.根据总包合同及发包人付款情况，承包人在分包工程完工后一个月内，向分包人支付分包结算价款的50%;
2.分包工程完工后3个月内，承包人向分包人付清余款;
八、违约责任
1. 因分包人原因工程质量达不到约定质量标准的，承包人有权要求分包人在合理期限内无偿修理或返工，直至达到合同约定的质量标准，经验收合格为止。承包人因此受到的损失由分包人承担，工期不予顺延。
2.因分包人原因造成工期拖延，分包人应赔偿承包人因此受到的损失。
3.承包人不按分包合同的约定支付工程款，承包人应承担违约责任，赔偿因其违约给分包人造成的经济损失。
九、争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。
十、其他
本合同一式四份，双方各执两份;
本合同经双方法定代表人或授权代理人签字、盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
