一键复制
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。
空调买卖合同简易版篇一
合同编号：
日期：年月日
甲方：
乙方：
本合同文本根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规制定的。
为更好地维护双方当事人的合法权益，经双方友好协商，现就甲方向乙方购买空调机组签定以下合同。
一、双方确认的机组，品牌、型号、数量、金额：
1、设备清单：
序号型号单位数量单价（元）合价（元）备注
1
2
3
4
合计台
2、设备总价：元，即大写：
二、交货时间、地点：
1、交货时间：乙方接到甲方开工通知后，根据甲方工程进度按照甲方要求的时间设备进场。
2、交货地点：
3、运输费用：运输费用包括在合同价内。
4、所有权转移：本工程验收合格后，所有权转移至甲方，在此之前空调设备损坏及缺损由乙方负责。
5、甲方联系人或委托联系人：
6、乙方联系人或委托联系人：
三、付款方式：
合同订立后支付设备定金，即人民币元，乙方应在收到货款7日内将全部设备交付给甲方，经甲方验收清点合格，支付剩余的设备款，即人民币元。
甲方的清点验收并不代表甲方对本合同产品质量、技术标准、品牌等的确认(本公司购买设备是全额付款)。
四、质量要求，技术标准，供方对质量负责的条件和期限
所有产品均需达到生产厂家的技术标准要求，均为原厂生产，且未经使用。
设备质量问题按厂家三包规定执行。
五、保修期：
2、保修期内，乙方承诺在接到甲方报修通知后24小时内作出响应。
保修期过后售后服务，详细情况双方另行协商。
3、设备保修按生产厂家有关规定执行。
六、纠纷处理方式：
本合同履行期间，双方发生争议时，应通过友好协商解决。
若协商不成由甲方所在地法院裁决。
七、违约责任：
0.5%/每天的违约金，总违约金不超过总款项的5%。
延迟日数超过__天的，守约方可以履行解除合同，违约方应当承担相应的违约责任。
八、其他：
1、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成书面补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
本合同自签订之日起生效。
3、合同总金额为最终金额，甲方不再承担额外费用（除图纸外需增加变动的）。
九：附件
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
授权代理人签字：授权代理人签字：
签定日期：年月日签定日期：年月日
公章：公章：
单位地址：单位地址：
5、甲方联系人或委托联系人：联系电话：
6、乙方联系人或委托联系人：联系电话：
三、付款方式：
合同订立后两小时内甲方向乙方支付二手空调定金，即人民币_______元。
大写：_______________________乙方应在收到货款___日内将全部设备交付给甲方。
乙方安装调试好后甲方向乙方支付________元货款，经甲方在___日内验收清点合格后支付剩余的货款，即人民币_________元大写：__________________.甲方的清点验收并不代表甲方对本合同产品质量、技术标准、品牌等的确认。
四、保修期：甲方___日内验收合格后开始，保修期为一年，人为不保，自然灾害不保。
五、纠纷处理方式：本合同履行期间，双方发生争议时，应通过友好协商解决。
若协商不成由甲方所在地法院裁决。
六、违约责任：
甲方延迟付款或乙方延迟安装的(除不可抗力外)，应向对方支付每个履约期应付款项0.5%/每天的违约金，总违约金不超过总款项的5%.延迟日数超过__天的，守约方可以履行解除合同，违约方应当承担相应的违约责任。
七、其他：
1、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成书面补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
本合同自签订之日起生效，本合同为打印文本，涂改无效。
3、合同总金额为最终金额，甲方不再承担额外费用(除甲方需增加变动的)
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
身份证号：身份证号：
单位地址：单位地址：
公章：公章：
签定日期：年月日签定日期：年月日
空调买卖合同
二手空调买卖合同
空调租赁合同
申请空调的请示
空调租赁合同范本
空调租赁合同范本
制冷与空调技术专业简历
空调买卖合同简易版篇二
合同编号： 签订地点：
安装地址： 114
乙方： 地址：
经双方友好协商，达成以下购销协议：
1、配电要求：需将空调电源配电到室内机1米处，由甲方负责;
2、本报价含税 %，如有其它要求则费用另计，安装工程期限： ;
二、注意事项：
3、乙方应在合同约定期限内完成安装并交付甲方使用。
三、付款方式：
(1)合同签定后，待空调全部安装完毕，收到全额发票后，甲方即付空调总金额(即人民币： )给乙方;空调款划入乙方单位： ，开户行： ，账号：
(2)支付方式：转账
(3)空调全部安装完毕，自甲方提供开票资料即日起7天内乙方提供发票给甲方;
四、质量及安装要求：
(1)乙方所交付及安装的空调质量符合国家行业及本合同约定的标准，按厂方条例包修6年(包括压缩机，各类风扇主机，电控板、接收头、温按器及遥控器等空调所有零部件)。售后服务电话： ，48小时内响应，超过48小时可拨打紧急服务电话 ，6小时内响应，如未能上门服务，乙方每次支付500元。
(2)按甲方要求定位安装，乙方只能够提供建议，安装完毕后，若甲方认为不够满意，重新拆装或迁移机时，需另加收安装费。
(3)甲方应提供安装环境，不得以装修等相关原因延误乙方安装及验收。
(4)该批空调规定必须由乙方进行安装。乙方负责免费送货，免费安装。如甲方需加长铜管或其它辅助材料，按照以上价格结算。拆除的旧机，乙方负责搬运到仓库。
(5)安装时，甲方在听取乙方提供咨询意见后仍要求水泥梁钻孔时，无论哪方付费，但开孔后对建筑物产生影响或相关部门追究责任的，由甲方负责。
(7)甲方使用的空调电源电压及电线m2数要达到国家标准，若空调使用过程中发生多次的故障是由甲方原因导致电压过低所造成，后果由甲方自负。空调配电由乙方负责，2p以上空调(包含2p)必须配备空气开关。
(8)电源插座由甲方负责安装到位。
(9)若乙方先布的铜管因甲方在装修过程中打穿或电源线被损坏造成空调漏雪种不制冷等原因，由甲方负责;若甲方需乙方修复时，乙方需要收取一定维修费用。因此甲方在装修过程中切记小心谨慎。乙方预装的铜管及材料由甲方负责保管。
(10)乙方空调设备送达后，甲方派人清点数量，签收送货单，提供场地并负责保管货物安全。
(11)乙方负责包安全施工。
(12)甲方无条件提供真实资料及配合乙方拍摄工程相片，以便乙方提交工程机资料及开展售后服务工作。
(13)自合同签订日起7日内安装完毕。
(14)在施工前乙方需提前与甲方落实空调天花机室内机的安装尺寸，确保天花装修后，在不破坏天花装修的前提下将空调安装好。
(15)甲方在装修期间未能提供营业执照的，或签订合同时未能盖公章签合同的，由甲方或甲方委托代理人签名视为合同生效。
(16)安装完毕，甲方清点设备数量，乙方应移交空调遥控器及使用说明书给甲方。
五、本合同所列的条款，如有未尽事宜，双方应本着互惠互利的原则协商解决，如协商不成， 可向合同签约地法院提起诉讼，一切责任由败诉方承担。六、本合同一式叁份，甲方二份、乙方一份，自签订之日生效，具同等法律效力。七、其它约定事项：以上空调均为甲方指定购买机型，指定安装位置，日后由于甲方所使用空调面积过大或顶楼西晒等原因，而造成空调制冷效果不佳，乙方不负任何责任。
八、余款付清合同自然终止，保修期继续执行。
甲方(单位)： 安装地址： 传真： 日期：
乙方(单位)： 地址： 电话：
传真：
空调买卖合同简易版篇三
合同编号：
日期： 年 月 日
甲 方：
乙 方：
本合同文本根据《_合同法》及有关法律法规制定的。
为更好地维护双方当事人的合法权益，经双方友好协商，现就甲方向乙方购买空调机组签定以下合同。
一、双方确认的机组，品牌、型号、数量、金额：
1、设备清单：
序号 型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注
合计 台
2、设备总价： 元，即大写：
二、交货时间、地点：
1、交货时间：乙方接到甲方开工通知后，根据甲方工程进度按照甲方要求的时间设备进场。
2、交货地点：
3、运输费用：运输费用包括在合同价内。
4、所有权转移：本工程验收合格后，所有权转移至甲方，在此之前空调设备损坏及缺损由乙方负责。
5、甲方联系人或委托联系人：
6、乙方联系人或委托联系人：
三、付款方式：
合同订立后支付设备定金，即人民币 元，乙方应在收到货款 7 日内将全部设备交付给甲方，经甲方验收清点合格，支付剩余的设备款，即人民币 元。
甲方的清点验收并不代表甲方对本合同产品质量、技术标准、品牌等的确认(本公司购买设备是全额付款)。
四、质量要求，技术标准，供方对质量负责的条件和期限
所有产品均需达到生产厂家的技术标准要求，均为原厂生产，且未经使用。
设备质量问题按厂家三包规定执行。
五、保修期：
2、保修期内，乙方承诺在接到甲方报修通知后24小时内作出响应。
保修期过后售后服务，详细情况双方另行协商。
3、设备保修按生产厂家有关规定执行。
六、纠纷处理方式：
本合同履行期间，双方发生争议时，应通过友好协商解决。
若协商不成由甲方所在地法院裁决。
七、违约责任：
每天的违约金，总违约金不超过总款项的5%。
延迟日数超过_ _天的，守约方可以履行解除合同，违约方应当承担相应的违约责任。
八、其他：
1、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成书面补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
本合同自签订之日起生效。
3、合同总金额为最终金额，甲方不再承担额外费用（除图纸外需增加变动的）。
九：附件
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
授权代理人签字： 授权代理人签字：
签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日
公章： 公章：
单位地址： 单位地址：
空调买卖合同简易版篇四
发包人(全称)
承包人(全称)
按照《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》、郑州市《建筑安装合同实施细则》的原则，结合本工程具体情况，双方就要建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：
工程地址：
二、承包工程范围
工程范围和内容：外科病房楼室内中央空调安装工程设备的采购、供应、安装施工、调试运行与验收和招标文件要求的其他内容。
1.本项目包括招标文件所含设备的供货。
2.本项目包含中央空调设备的材料供应、工程施工。
3.承包方式：包工包料、包运输、包工期、包质量、包协调、包安全生产、包文明施工、包调试、包劳保、包验收。
三、合同工期：总工期120日历天
开工日期：_年_月_日
完工日期：_年_月_日
四、质量等级、标准质量标准：合格
质量目标：争创优质工程
五、合同价款
总价金额(大写)：捌佰柒拾伍万元整(小写)：元
本合同总价包含合同工程承包范围和合同约定工作内容所发生的全部费用。
六、材料及设备供应
甲方须在空调等设备运到后当日对设备的品种、规格、型号、数量、外观质量、包装等予以验收并在验收单上签字确认。甲方在验收时发现乙方所供设备的品种、规格、型号、数量或质量不符合合同约定，应代为妥善保管，并须在收到设备之日起3日向乙方提出书面异议;必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，甲方须在安装运转后7日内向乙方提出书面质量异议。如乙方所提供设备确有质量问题，乙方应及时解决。甲方在上述期限内未进行验收或进行验收后未提出任何书面异议的，视为默认所交设备符合合同规定。甲方因使用、保管、保养不善等原因造成产品质量下降的，不得提出异议。
七、工程造价结算方法：
1.本合同签订后，乙方向甲方支付合同保证金贰拾万元整人民币。该保证金于乙方中标交易服务费后退还。
2.在甲方通知乙方进机房设备时间前3个月甲方向乙方支付设备总造价的20%订货款。
3.其他工程款按月进度工程量结算，25号报单月工程量，次月5号之前甲方向乙方支付上月工程总造价的80%进度款。
4.工程验收后10日之内甲方向乙方支付到全部工程总造价的85%。
5.工程完工验收后3个月内甲方向乙方支付全部工程总造价的95%。
6.留工程总造价的5%为质保金，质保期到期7日内甲方一次性支付给乙方。
八、双方责任
甲方责任
1)设方及其他施工队伍关系的协调，处理好现场遇到的具体问题。
2)对乙方生产的产品及安装质量现场签认。
3)甲方免费提供水、电等施工便利。
4)如因甲方工程款项不到位导致乙方无法施工或暂停施工的一切损失由甲方承担，拖欠严重时乙方有权解除合同，解除合同时甲方应付与乙方已完工的工程款项以及违约金。(违约金:消防工程总造价的20%)
乙方责任
1)严格按图纸设计要求施工，做到严把四关：
材料供货关：所供材料必须出具材质书、合格证、消防检测报告等资料。
文明施工关：确保安全生产、严格操作规程、规范安装。施工全过程确保安全。按照有关行业标准、规范施工，做到安全第一、质量第一，不准随意改变操作规程及降低施工标准。
环境卫生关：进场材料合理堆放，妥善管理。施工现场不准杂乱无序。搞好施工现场的环境卫生，做到人离场净，对安装垃圾及时处理、清运。
安全施工关：乙方应做好现场施工人员的安全教育工作，保证不出现任何安全事故，施工过程中做好成品保护的工作，在工程完工验收合格交付使用前由于设备、材料的任何损失损坏均由乙方承担。
2)在协调员的协调下，积极搞好与其它施工队伍的配合关系。
3)坚决做到安全第一，坚决杜绝任何事故的发生。若出现人身伤亡事故，由乙方承担一切经济损失。
4)委派为项目经理，全权负责施工现场一切事宜。
5)质量实行跟踪服务，保修期一年，从竣工验收之日起开始计算。1年内免费维修。
九、合同的生效
合同订立时间：_年_月_日
合同订立地点：
十、共同约定
乙方应严格按设计图纸及现场实际变更进行施工，如因不符，乙方必须无条件按图纸设计要求及相关国家规范在甲方规定的时间内进行整改，如果达不到工期进度要求影响工期每天按工程总造价的1%赔偿损失，甲方不能按期付款，按总造价的1%赔偿。(大规模设计变更或遇人力不可抗拒的灾害等特殊情况下造成的工期延误甲方应酌情考虑赔偿事宜)
十一、本合同如有未尽事宜，双方可另行补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲、双方因合同发生争议时由双方协商解决。
以上合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字之日起生效。
发包人：(公章)
法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：
_年_月_日：
空调买卖合同简易版篇五
购货单位：沈阳久利建材有限公司 (以下简称甲方)
供货单位：沈阳汉威机械制造有限公司 (以下简称乙方) 依据《xxx合同法》甲乙双方经友好协商，达成如下协议：
一、 合同标的(名称、规格、型号、单价等)
设备名称：dh-213d大型塑胶机
数量：2台
单价：370万元 安装费：16万元 总计：756万元
二、合同金额
合同总金额：756万元人民币 大 写：柒佰伍拾陆万元人民币
三、付款时间及方式
2、在合同款项支付前2 天，乙方向甲方开具同等金额的增值xxx
四、交货时间、地点、方式
1、交货时间：合同生效后 20 日内交货
2、交货地点：甲方指定
3、交货方式：乙方负责货物运输
4、货运方式：汽运
5、乙方将合同设备运至企业并经安装调试、投入使用并经过甲方验收合格后，方为设备交货日期。(根据实际情况约定交货日期及何为交货：如规定供方将设备安装调试、投入使用视为交货，则对设备通过甲方验收合格的时间约定明确)甲方在合同约定的交货地点提货，运输费及运输保险费均由乙方承担。 合同设备的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移之甲方。
6、乙方应在合同设备发运后一个工作日内将发运情况(发运时间、件数等)通知甲方，甲方应在合同设备到达合同列明的地点后及时将乙方所托运合同设备提取完毕。
7、甲方提取合同设备时，应检查合同设备外箱包装情况。合同设备外箱包装无损，方可提货。如合同设备外箱包装受损或发现合同设备包装箱件数不符，应在 2 个工作日内通知乙方，以便乙方办理合同设备遇险索赔手续。
8、甲方对乙方交付的合同设备，均应妥善接收并保管。对误发或多发的货物，甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方，由此发生的费用由乙方承担。
9、如甲方要求变更交货地点，应在合同规定的交货日期一十五天前通知乙方。由于变更发货地址增加的运保费由甲方承担。
五、验收时间、地点、标准、方式
1、验收时间：乙方应于合同生效后30 天内完成设备安装调试，安装调试完毕后，甲方应在 2天内安排初步验收。设备于合同生效后2 天内通过双方的合格验收并由甲方出具验收合格书。
2、验收地点： 甲方设备车间
3、验收标准： 企业标准
六、现场服务(建议根据实际情况加以约定)
1.供方现场人员应遵守需方厂规、制度，如有违规，乙方负责。
2.供方现场人员食宿自理。
3.需方如需邀请供方开展非质量问题处理的技术服务，供应应予协助。
七、人员培训
乙方负责对甲方操作、维修人员和有关的工艺技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训，使之完全掌握全部使用技术，以便使甲方人员正常地使用、维修保养设备。(根据设备的技术要求，视具体情况加以约定或在技术协议详细约定;如无必要，可不约定)
八、保修方式
1、自设备经过双方验收合格之日起按生产厂家规定的条款进行免费保修服务，免费保修服务期限为 5年。保修期内，乙方必须在接到甲方保修通知后 3 天内派人至甲方现场维修。
2、保修期内，如由于火灾、水灾、地震、磁电串入、等不可抗拒原因及甲方人为破坏因素造成的损坏，乙方负责免费维修，设备材料成本费用由甲方承担。
3、保修期后，乙方必须在接到甲方维修通知后 天内派人至甲方现场维修。设备的维修、更换，甲方酌情收取成本费和服务费，收费标准另行约定。
九、违约责任
1、 甲方无故中途退货，应支付乙方合同总额的5%违约金。
2、甲方逾期付款，每逾期一天，应支付乙方合同总额2‰的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的5%。
3、乙方逾期交货，每逾期一天，应支付合同总额1%的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的30%。逾期交货超过 10 天，视为交货不能，乙方应双倍返回甲方已付款项，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额30%违约金。
4、保修期内，乙方未能在合同约定的期限内履行保修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额1%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%，乙方超过三十天仍未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求赔偿经济损失;乙方未能在接到甲方通知三十天内将设备维修至正常使用的状态，甲方有权要求乙方换货或解除合同并要求乙方赔偿经济损失。保修期后，乙方未能在合同约定的期限内履行维修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额1%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%。
5、设备未按照合同之约定通过甲方验收合格，每迟延一天向甲方支付合同总额1%违约金;超过 天仍未验收合格，甲方有权解除合同，乙方应立即返还已收款项并赔偿甲方由此遭受的的其他经济损失。
十、不可抗力
如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后15个工作日内，及时通知另 一方。双方同意，可据此免除全部或部分责任。
十一、合同变更 未尽事宜，双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。
十二、争议解决方式 双方如发生争议，应协商解决;如协商不成，任何一方应向甲方所在地人民法院提出诉讼。
十三、合同生效及终止 合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。
十四、合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方：沈阳久利建材有限公司 甲方：沈阳汉威机械制造有限公司
代表：刘家深 代表：李军
时间：20xx年5月15日
20xx年5月15日 6 时间：
空调买卖合同简易版篇六
买方:(以下简称乙方)
根据《_合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方协商一致，订立空调设备购销合同。
注:此报价包括所有费用，如税单(包括价格、安装、调试、测试、服务费和支持费)。
1.在收到我们的书面或电话通知后，买方应在空调设备交付至交付地点的2小时内组织验收和设备接收工作。
2.验收标准应符合奥克斯企业标准，验收工作应由买方现场代表和供应商代表共同进行。
不及物动词结算方式和期限
汇款现金
1.供应商责任:如因不可抗力(如地震、洪水、风灾、泥石流等)导致供应商无法交货或10天内无法交货。)，对于不能交货的部分，供方按货款的10%承担违约责任。
2.买方的责任:
买方订购的货物的规格和型号不得随意退货。如因不可抗力(如地震、洪水、风灾、泥石流等)买方不要求退货。)，赔偿退货总额的5%。有下列情形之一的，应当全额补偿:
a.根据买方特殊要求专门制造的产品；
b.产品已损坏或配件不全；
甲方(公章):_______乙方(公章):________
空调买卖合同简易版篇七
供 方(甲方)：
需 方(乙方)：
本合同文本根据《_合同法》及有关法律法规制定的。为更好地维护双方当事人的合法权益，经双方友好协商，现就甲方向乙方购买空调机组签定以下合同。
一、双方确认的机组，品牌、型号、数量、金额：
1、设备清单：
二、交货时间、地点：
1、交货时间：乙方接到甲方开工通知后，根据甲方工程进度按照甲方要求的时间设备进场。
2、交货地点：
3、运输费用：运输费用包括在合同价内。
4、所有权转移：本工程验收合格后，所有权转移至甲方，在此之前空调设备损坏及缺损由乙方负责。
5、甲方联系人或委托联系人：
6、乙方联系人或委托联系人：王慧麟
三、付款方式：
合同订立后支付设备定金，即人民币 元，乙方应在收到货款 7 日内将全部设备交付给甲方，经甲方验收清点合格，支付剩余的设备款，即人民币 元。甲方的清点验收并不代表甲方对本合同产品质量、技术标准、品牌等的确认(本公司购买设备是全额付款)。
四、质量要求，技术标准，供方对质量负责的条件和期限
所有产品均需达到生产厂家的技术标准要求，均为原厂生产，且未经使用。设备质量问题按厂家三包规定执行。
五、保修期：
2、保修期内，乙方承诺在接到甲方报修通知后24小时内作出响应。保修期过后售后服务，详细情况双方另行协商。
3、设备保修按生产厂家有关规定执行。
六、纠纷处理方式：
本合同履行期间，双方发生争议时，应通过友好协商解决。若协商不成由甲方所在地法院裁决。
七、违约责任：
甲方延迟付款或乙方延迟交货的(除不可抗力外)，应向对方支付每个履约期应付款项每天的违约金，总违约金不超过总款项的5%。延迟日数超过履行解除合同，违约方应当承担相应的违约责任。
八、其他：
1、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成书面补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。本合同自签订之日起生效。
3、合同总金额为最终金额，甲方不再承担额外费用(除图纸外需增加变动的)。
九：附件
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人： 授权代理人签字： 授权代理人签字：
签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日 公章： 公章： 单位地址： 单位地址：
空调买卖合同简易版篇八
乙方：________________
按照《_民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议，以资共同信守。
第一条工程概况
1、工程名称：________
工程地点：________________
工程内容：________商用空调设备销售及安装
2、开工日期：定货__天设备到达施工现场。
安装施工工期：__天
3、技术指标：建筑面积为___*方米，制冷面积为___*方米。
a、制冷、制热运行室外环境温度范围为：-15℃—+43℃。
b、冬季室内温度达到16℃，夏季室内温度达到26℃-28℃。
4、设备及材料如下
a、设备表如下：
c、施工、安装、调试。
第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律
1、合同语言：中文。
2、适用法律法规：《_产品质量法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《_民法典》及有关法规。
3、验收标准、规范：按国标、部标有关标准和审核验收规范。
第三条合同总造价：
第四条付款方式及期限
预付款数额为供货合同签订后7日内付__%;
货到工地现场经验收后付__%;
安装调试验收合格后，经监理方会同甲方签字认可后付__%;
质保金：_%(质保期满后一次性付清)。
第五条甲方工作及责任
1、确认施工场地具备开工条件;
2、水、电等施工管线进入施工场地;
3、授权委托现场监理公司，负责协调现场及乙方工作。
4、甲方将室外机的电源提供至室外机旁。
5、提供施工用电。
第六条乙方工作。
1、该工程为乙方总包模块水冷式中央空调工程。即货物的供货及施工、安装、调试、检测。
2、该工程包括室内风机、风管及配套设施的供货及安装。
3、按格力厂方提供的施工图纸施工。
4、施工防护工作的要求：按__省建筑工程施工防护措施规定执行。
5、成品保护的要求：做好安全防护措施，负责设备、材料及系统的看护管理。
6、施工场地清洁卫生的要求：按工段进行清理打扫卫生。工程竣工验收前彻底清除一切垃圾并将垃圾送至到指定垃圾场。
7、乙方应服从工程总包单位的现场管理和监理部门的质量监理督。
8、乙方应严格遵守和执行招标原件和投标的各项条款。
9、乙方应加强施工人员的安全教育，在施工中若发生人身伤亡事故，责任由乙方全部承担。
第七条检查和返工：按工段计划要求进行初检试压验收，如不符合安装质量，必须返工达到验收合格，返工责任及经济损失一律由乙方自负。
第八条隐蔽工程中间验收
中间验收部位和时间：按设计图纸和工程施工进度的要求和时间执行，验收所有隐蔽系统合格后，再进行明工程施工。
第九条试机：甲、乙双方派员共同参加试机，试机时间甲乙双方共同商定。
第十条验收：工程验收日期双方协商而定。甲乙双方共同派员参加现场验收，验收标准根据招标文件要求及乙方提供的产品样本的技术参数进行验收。
第十一条设计变更：乙方根据甲方提供的方案及图纸进行施工，如施工中甲方对施工方案进行较大的调整，需根据工程量及材料用量追加增减工程款(所有变更需经甲方施工负责人及监理部门签字认可)。
第十二条确定变更：根据变更的具体情况，双方确定后再补充协议。
第十三条保修
1、保修内容、范围及时间：整个空调系统保修期为__个月。
2、____年内免费上门保养服务。
3、终身维修，并按成本价格随时提供格力设备的备品备件。
第十四条安全施工：财产安全、施工环境安全保护，施工人员安全等，一切由乙方负责，如发生安全事故，一切直接经济损失和间接损失由乙方自理。
第十五条不可抗力：不可抗力的自然灾害认定标准：6级以上地震;7级以上持续4天以上的大风。
第十六条争议
1、未尽事宜的解决：本合同未尽事宜和工程量调整，可经双方协商一致后达成补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
2、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议时，由当事人双方协商解决。如协商不成，可通过仲裁委员会进行仲裁，也可通过法律诉讼解决。
第十七条合同生效与终止
1、合同生效的日期：本合同自签定之日起生效。
2、合同终止的日期：本合同至本工程无质量问题，双方办理完所有经济手续后，自行终止。
第十八条合同份数
合同文件共计两份。甲乙双方各持壹份。
第十九条合同签订日期和地点
1、本合同签订的时间：________年________月________日
2、合同签定的地点：
第二十条双方需要说明的事项
1、本合同签定的依据为设计图纸，如设计图纸发生变更，合同也将随之发生变更。
2、乙方提供的产品样本做为合同______，与合同具有同等法律效力。
甲方(章)：____________乙方(章)：____________
地址：____________地址：____________
法定代表人：____________法定代表人：____________
委托代理人：____________委托代理人：____________
