一键复制
合同是商业交易成功的基础，它能够确保交易的公平和公正。合同条款的设置应当灵活多样，以满足不同交易的需求。以下是一些合同的示例，供你参考并制作符合自己需求的合同。
供货正规合同篇一
甲方(卖方):。
合同编号:。
乙方(买方):。
合同编号:。
本合同根据《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，遵循公平、诚信的原则，通过协商一致，依法订立以下条款。甲乙双方已经充分理解本合同全部条款，并真实地签署本合同，以便共同严肃遵守执行，并受法律约束和保护。需方购货产品清单:货币单位(元)。
一、甲方对所交货物的数量、型号应与本合同相符，质量应符合国家、地方颁布的质量标准和行业标准。
二、货物交付时间:甲方应于合同生效后7个工作日内按合同约定的交付地点交付货物。如不按期交货应对给乙方带来的经济损失给予赔偿。
三、货物交付地点:。
四、运输方式:甲方将货物送到乙方指定的地点。
五、运输费用负担:由甲方承担。
六、验收标准、方法及提出异议期限:双方当场或甲方按合同约定的标准验收，如有质量问题，乙方应在签收货物后三日内提出异议，对产品自身的质量问题，由甲方负责解决。
七、保修条件及实施细则按所供货物的生产厂商规定质保期限和内容，由生产厂家售后服务机构实施保修。
八、任何一方因不可抗力事件发生使合同无法按约定履行时应书面通知对方，并采取积极的补救措施。双方对合同的约定进行修正。
九、争议的解决方法:双方如果发生争议，应当友好协商解决。协商不成，由乙方住所地法院管辖。
十、合同签订后，任何本合同项下的变更、修改以及履行过程中产生的文件，双方应签署书面文件确认。
十一、本合同一式两份，双方各执一份，自甲乙双方签字并盖章之日起生效，各份具有同等法律效力!
十二、根据双方协议乙方支付甲方定金拾万元整。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
______年______月____日______年______月____日。
供货正规合同篇二
_________________有限公司(以下简称售方)
_____________________公司(以下简称购方)
鉴于售方同意出售，购方同意购买________________(以下简称合同货物)，其合同货物的质量、性能、数量经双方确认，并签署本合同，其条款如下：
1.合同货物：___________________________
2.数 量：___________________________
3.原 产 地：__________________________
4.价 格：________________________
5.装船：第一次装船应于接到信用证后30天至45天内予以办理。从第一次装船，递增至终了，应在12个月内完成。
6.优惠期限：为了履行合同，若最后一次装船时发生延迟，售方提出凭证，购方可向售方提供30天的优惠期限。
7.保险：由购方办理。
8.包装：用新牛皮纸袋装，每袋为_______公斤;或用木箱装，每箱为_________公斤。予以免费包装。
9.付款条件：签订合同后5天(公历日)内购方通过开证行开出以售方为受益人，经确认的，全金额100%的，不可撤销的，可分割的，可转让的，允许分期装船的信用证，见票即付并出示下列证件：
(1)全套售方商业发票;
(2)全套清洁、不记名、背书提单;
(3)质量、重量检验证明。
10.装船通知：购方至少在装货船到达装货港的7天前，将装货船到达的时间用电传通知售方。
11.保证金：
(1)通知银行收到购方开具的不可撤销信用证时，售方必须开具信用证_____%金额的保证金。
(2)合同货物装船和交货后，保证金将原数退回给售方。若出于任何原因，本合同规定的第12条除外，发生无法交货(全部或部分)按数量比例将保证金作为违约予以没收支付给购方。
(3)若由于购方违约或购方不按照本合同第9条规定的时间内，(第12条规定除外)开具以售方为受益人的信用证，必须按保证金相同的金额付给售方。
(4)开具的信用证必须满足合同所规定的条款内容。信用证所列条件应准确、公道，售方并能予以承兑。通知银行收到信用证后，通知银行应给开证银行提供保证金。
12.不可抗力：售方或购方均不承担由于不可抗力的任何原因所造成的无法交货或违约，不可抗力的任何原因包括战争、封锁、冲突、叛乱、罢工、雇主停工、内乱、骚动、政府对进出口的限制、严重火灾或水灾或被人们所不能控制的自然因素。
交货或装船时间可能出现延迟，购方或售方应提出证明予以说明实情。
13.仲裁：因执行本合同所发生的一切争执和分歧，双方应通过友好协商方式解决。若经协商不能达成协议时，则提交仲裁解决。仲裁地点在__________________由___________________仲裁委员会仲裁，按其法规裁决。仲裁委员会的裁决是终局裁决，对双方均有约束力。仲裁费用应由败诉方承担。除进行仲裁的那部分外，在仲裁进行的同时，双方将继续执行合同的其余部分。
14.货币贬值：若美元货币发生法定贬值，售方保留按贬值比率对合同价格予以调整的核定权力。
15.有效期限：本合同签字后，在7天内购方不能开出以售方为受益人的信用证，本合同将自动失效。但购方仍然对第11条中第(2)、(3)项规定的内容负责，支付予以补偿。
本合同一式两份，经双方认真审阅并遵守其规定的全部条款，在见证人出席下经双方签字。
售 方：___________________
购 方：___________________
见证人：__________________
______年______月______日
供货正规合同篇三
合同编号：
签订地点：
甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 甲乙双方依据《合同法》经长期来往，建立了良好的合作关系，为了确保后期供销的正常进行，经双方友好协商，就乙方所需塑料再生料等产品供货事宜达成以下供货协议：
一、产品质量标准，甲方提供的塑料再生料应先提供样品，经乙方检测或试车使用进行确认，并保留送样标准，作为后期供货验货标准。
二、产品价格、品种、数量
产品品种按以上标准执行，数量以乙方订货单或电话通知为准，价格随行就市，每期经协商后开具送货单，注明价格、数量、金额。
三、供货方式及时间
乙方若需货需提前两天通知甲方，可用订货单及电话形式进行，需注明品种、数量，价格及到货时间。
四、结算方式：鉴于甲、乙双方长期合作关系，乙方以滚动付款方式对甲方进行货款结算(后一批货到结清前一批货款，时限不超过半个月)。
2、货到付款方式：甲方按乙方订单送货到乙方仓库，付款后卸货。
3、月结方式：即当月底结清全月所供货款。
产品供货合同 产品供货协议
4、垫资方式：甲方以所供货物款项超过以上数额，货到付款，年末结清全额货款。
五、其他约定：
(一)甲方的责任和义务
1、甲方负责产品质量(符合前期送样及送货标准)，乙方在生产过程中若出现产品问题必须及时停车并通知甲方，甲方在24小时内派员到现场确认，若确认为甲方产品质量问题乙方负责作退货、换货处理。
2、甲方负责货源充足供应，按以上约定的时间甲方若不能正常供货造成延误损失由甲方承担责任。
(二)乙方的责任和义务
1、乙方保证该产品由甲方优先提供。
2、乙方保证货款按第四款方式结算，若因价格等原因终止合同，乙方必须在壹个月内结清全额货款。
六、解决合同纠纷的方法：双方协商，若协商不成可向当地人民法院申请仲裁。
七、合同期限及终止：本合同自 年 月 日至 年 月 日止。到期可续签，若因故终止合同乙方在壹个月内结清全额货款。
八、本合同一式两份，甲、乙双方签字盖章生效。
甲方： 乙方：
供货正规合同篇四
甲方因工程需要，决定由乙方供给建筑材料，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定，经过充分协商，达成如下协议：
甲方在建设工程中需用乙方供给的建筑材料，供货量初步商定，钢材吨，折款为万元，如果由于其他原因致使供货量不足量，按照实际的供应材料款额计算。
1、乙方供给甲方的建筑材料，材料质量需按建筑材料质量标准执行，以现场所进的材料进行检验，并附有原产品检测报告及合格证，抽验不合格的产品甲方有权拒绝使用。
2、乙方供应甲方使用的建材必须保证质量，承担对所供应建材质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有的损失。
1、乙方对其供应的建材应由汽车运输至甲方指定的施工地点，费用由乙方自行承担。
2、乙方应当及时供货以保障甲方的正常施工，如有交货延误，应承当由此给甲方带来的一切损失。
3、甲方验收货物后，应向乙方开具收料单。
4、乙方根据甲方的需求可直接供应甲方下属的各项目部。
1、货款支付方式为人民币结算。
2、自甲方接到货物并验收合格后，一个月内乙方根据当月实际供料的数量，凭甲方所出具的收料单开出发票，甲方在六个月内将货款一次性付清。
乙方对于其提供货物的质量、数量以及交货时间和交货地点等必须符合甲方的施工要求，否则由此带来的损失乙方承担全部法律责任，并向甲方支付货物总价款的______%的违约金。
本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
本协议自双方当事人签字之日起生效。
本协议一式两份，双方当事人各执一份。
供货正规合同篇五
售货方：_________（以下简称甲方）。
购货方：_________（以下简称乙方）。
甲乙双方本着平等自愿协商的原则，为了明确责任供货、收货、付款等细节，特签订如下条款：
一、采购数量。
乙方向甲方购买各种型号的建筑钢材约5000吨左右，以乙方提供的计划单为准，用于建设荣昌汇宇三期1#、13#、14#、15#、16#楼。
二、产品质量。
甲方供给乙方工地的建筑钢材，按“先复检后使用的”原则，如复检不合格，乙方不得使用，否则后果由乙方自负。若产品不合格五日内包退换。甲方向乙方供的货到场五日内无质量问题乙方自然认可，质保书随货同行。
三、计量方法及价格。
盘元、带肋钢筋、圆钢、螺纹钢以过磅计算重量为准。磅差按国家标准不超过千分之三。以甲方提交供货时的市场价格（注：乙方当日核定为准），包括钢材的吊装费30元/吨，运费100元/吨在内（调价另行执行）卸车费由乙方自付。因供货量较大（100吨以上）当天不能一次运至现场而分几天运至现场导致价格波动的，其价差在涨跌50元/吨的.，根据实际情况双方议定调整。
四、供货、结算及付款方式。
甲方按乙方提供的提货计划单上注明的钢材型号及数量供货（须提前三日提交）。钢材不限定厂家必须符合国家标准。甲方每单钢材垫资时间为40天，垫货时间内每吨加价200元。以送货单上签字的数量和单价为准，以此类推。时间按乙方第一次提供钢材计划为准。每单时间满40天后乙方必须一次性付清钢材款和垫资加付款。
五、乙方委托人。
乙方委托定价人：
乙方委托收货人签字：
乙方委托定价人和收货人签字生效，甲方以乙方委托人在送货单上签字为准，进行结算收款。
六、违约责任。
（一）、如乙方未按合同付款时间付清款项，从逾期之日起，甲方向乙方按垫。
（二）、由于此工程钢材供应垫资，甲方在未违约的前提下，乙方未经甲方同意，不得到其他供应商或大家购买钢材，如有违约赔偿违约金壹拾万元。如甲方未按乙方提供的计划供货每次甲方赔偿乙方违约金壹万元。但乙方必须提前三日提交提货计划单，若遇市场缺货经双方协商调整计划，不可抗力因素除外。
（三）、甲方若发现乙方有以上违约行为和未按期付清款项，甲方有权停止供货阻止乙方施工，造成停工的一切损失由乙方自行负责，直至款项付清为止。
七、付款方式。
本合同交换货币为人民币，以现金或转账支票结账。甲方开票购货单位必须为重庆慧河建设有限公司（加价部分不开发票），以累计方式开票，且只能以甲方库房过磅单重量开票。
八、解决合同纠纷在重庆市沙坪坝区法院解决。在此合同基础上，甲乙双方签订的附加合同产生同等法的法律效力。在此合同一式两份，双方签字生效。本合同有效期为款付清后合同自然废止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
______年______月____日______年______月____日。
供货正规合同篇六
甲方：
乙方：
甲、乙双方根据国家关于学校学生饮用奶的通知精神和管理办法，按照“安全、营养、方便、价廉”的原则，双方特签订以下学生饮用奶专供合同：
一、乙方向甲方提供符合质量要求的产品，并提供相关证件及每批产品检验报告。
二、甲方订购的酸奶为伊利(蒙牛)牌优酸乳，每箱24盒，价格为元/箱(含送货运费)。乙方需向甲方缴纳履约保证金30000元。若合同履行期间无产品质量安全事故，合同履行期满后，乙方出具退还保证金申请后5个工作日内无息退还。
三、乙方在货源方面保证甲方需求，如遇特殊情况，双方协商解决。乙方向甲方供应货的具体数量，由甲方根据需求具体情况，安排和决定。
四、乙方提供6个月保质期的.产品，生产日期不得超过一个月;45天保质期内的产品，生产日期不得超过一个星期。
五、乙方对学生奶产品中破漏、坏包无条件更换。若因产品质量原因出现的安全问题，由乙方承担全部经济和法律责任，并可终止合同。
六、结算方式。
结算方式为月结，即一月结算一次。乙方必须提供正式发票。
七、合同签订，双方共同遵守，因违反合同造成经济损失时，由违约方承担经济赔偿责任。
八、由于不可抗力或者国家政策变动等造成的不履约行为，双方协商解决本合同未尽事宜，双方共同协商解决。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力，从甲乙双方签订之日起生效。本合同有效期为年月日至年月日。
甲方：乙方：
授权代表(签字、盖章)：授权代表(签字、盖章)：
联系电话：联系电话：
20xx年12月xx日20xx年12月xx日。
供货正规合同篇七
甲方（需方）：
乙方（供方）：
甲方需从乙方购得，为明确买卖双方的权利和义务，现根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，经双方协商一致，签订合同如下：
产品名称、数量、单价及总货款以双方实际约定为主货款结算方式为：甲方在收到乙方的货物后一次性付清。
货物由乙方负责运输，运输费用由乙方承担。
产品包装应符合通常包装，若在运输过程中发生毁损或因包装不适导致产品损坏，由乙方负责。
1、乙方应当保证其提供的产品质量符合该甲方的要求或是国家规定的有关标准，如果乙方提供的产品具有《产品合格证》、《质量保证书》、《质量检验报告》等产品质量证明材料，乙方应当提供给甲方。
2、验收标准及验收方法。按照甲方的要求或相关法律规定的产品质量标准验收。甲方在产品的使用过程中，如果发现产品质量问题，应与乙方取得联系，给甲方造成的损失，乙方应当承担赔偿责任。
1、甲方按约定时间及方式向乙方付款，甲方做好相关准备接受材料，组织卸货。
2、乙方提供的产品数量及质量应当符合合同约定。如果乙方提供的产品数量不足，甲方可以在货款中扣除相应的数额，由于乙方提供的产品质量出现问题，给甲方造成损失的，还应当承担相应的赔偿责任。
本合同自双方签字盖章后生效，合同一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
______年______月____日______年______月____日。
供货正规合同篇八
甲方因工程需要，决定由乙方供给建筑材料，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定，经过充分协商，达成如下协议：
一、货物数量及价款。
甲方在建设工程中需用乙方供给的建筑材料，供货量初步商定，钢材吨，折款为万元，如果由于其他原因致使供货量不足量，按照实际的供应材料款额计算。
二、货物质量。
1.乙方供给甲方的建筑材料，材料质量需按建筑材料质量标准执行，以现场所进的材料进行检验，并附有原产品检测报告及合格证，抽验不合格的产品甲方有权拒绝使用。
2.乙方供应甲方使用的建材必须保证质量，承担对所供应建材质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有的损失。
三、交货方式。
1.乙方对其供应的建材应由汽车运输至甲方指定的施工地点，费用由乙方自行承担。
2.乙方应当及时供货以保障甲方的正常施工，如有交货延误，应承当由此给甲方带来的一切损失。
3.甲方验收货物后，应向乙方开具收料单。
4.乙方根据甲方的需求可直接供应甲方下属的各项目部。
四、货款支付。
1.货款支付方式为人民币结算。
2.自甲方接到货物并验收合格后，一个月内乙方根据当月实际供料的数量，凭甲方所出具的收料单开出发票，甲方在六个月内将货款一次性付清。
五、违约责任。
乙方对于其提供货物的质量、数量以及交货时间和交货地点等必须符合甲方的施工要求，否则由此带来的损失乙方承担全部法律责任，并向甲方支付货物总价款的______%的违约金。
六、争议的解决方式。
本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项。
本协议自双方当事人签字之日起生效。
本协议一式两份，双方当事人各执一份。
供货正规合同篇九
供方：（以下简称甲方）地址：联系人：电话：
需方：（以下简称乙方）地址：联系人：电话：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，供需双方就买卖交易事宜经过平等协商，达成以下合同条款，以便共同遵照执行。
供方根据需方需求订单，供应合格的类系列食品。
1、交货时间：订单起5个工作日内（随货需含合同第五条规定的各项报验资料）。
2、交货地点：皖。
1、全部运输风险由供方承担。由供方提供的产品均按标准保护措施进行包装，包装后的设备应该适合长途运输，防湿、防潮，以确保产品安全抵达指定现场。
2、由于包装不良所发生的损失，或由于包装采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何损失，供方应负担由此而产生的一切损失。
1、验收标准：双方约定的产品数量、质量标准及供方提交的资料中有关产品性能指标或参数等的记载。
2、收货人签收货物仅代表需方核对货物数量，质量的检验标准以双方约定的质量标准为准。
1、符合相关国家标准及行业所规定的质量和规格要求，所供产品应与合同的清单一致。
2、供方产品质量严重存在缺陷，不能达到说明书规定及合同要求或者不能及时解决问题时，需方可以无条件退货或换货。
1、供方提供免费产品培训；
3、在保质期内因产品质量问题退换货所产生的运杂费由供方承担。
按照双方协商的结算方式在合同期内结算货款。
供需双方应履行保密义务，未经对方书面许可，不得向第三方泄露合同及合同内所有的数据。
1、任何一方违反本合同第九条的约定，均应当向对方支付合同总价20%的违约金。
2、供方逾期交货的，每逾期一日，按合同总价的万分之五向需方支付逾期交货违约金。供方交货时间以供方交付全部符合约定的货物为准。供方逾期交货造成需方损失的，需方实际损失超过本条前款约定的违约金数额的，供方应按需方实际损失赔偿需方。
3、需方逾期付款的，每逾期一日，按未付款总价的万分之五向供方支付逾期付款违约金。
4、供方交付货物不符合双方约定质量标准的，供方应当负责更换。若供方所供产品非合格产品，供方应按需方实际损失赔偿需方。
5、违约方应赔偿对方所支出的诉讼费、保全费、公证费、律师费及其他一切合理的费用。
合同的任何一方因不可抗力不能履行本合同的，应及时通知对方。在取得有关部门的证明和对方谅解的情况下，经双方协商一致，可延期履行合同。
在本合同履行中，若发生争议，双方应先协商解决；协商不成时，任意一方均可向所在有管辖权的人民法院提起诉讼。
本合同自双方签字或盖章之日起合同生效。本合同一式两份，双方各执一份，每份均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
______年______月____日______年______月____日。
供货正规合同篇十
_________________有限公司(以下简称售方)。
_____________________公司(以下简称购方)。
鉴于售方同意出售，购方同意购买________________(以下简称合同货物)，其合同货物的质量、性能、数量经双方确认，并签署本合同，其条款如下：
1.合同货物：___________________________。
2.数量：___________________________。
3.原产地：__________________________。
4.价格：________________________f.o.b。
5.装船：第一次装船应于接到信用证后30天至45天内予以办理。从第一次装船，递增至终了，应在12个月内完成。
6.优惠期限：为了履行合同，若最后一次装船时发生延迟，售方提出凭证，购方可向售方提供30天的优惠期限。
7.保险：由购方办理。
8.包装：用新牛皮纸袋装，每袋为_______公斤;或用木箱装，每箱为_________公斤。予以免费包装。
9.付款条件：签订合同后5天(公历日)内购方通过开证行开出以售方为受益人，经确认的，全金额100%的，不可撤销的，可分割的，可转让的，允许分期装船的信用证，见票即付并出示下列证件：
(1)全套售方商业发票;。
(2)全套清洁、不记名、背书提单;。
(3)质量、重量检验证明。
10.装船通知：购方至少在装货船到达装货港的7天前，将装货船到达的时间用电传通知售方。
11.保证金：
(1)通知银行收到购方开具的不可撤销信用证时，售方必须开具信用证_____%金额的保证金。
(2)合同货物装船和交货后，保证金将原数退回给售方。若出于任何原因，本合同规定的第12条除外，发生无法交货(全部或部分)按数量比例将保证金作为违约予以没收支付给购方。
(3)若由于购方违约或购方不按照本合同第9条规定的时间内，(第12条规定除外)开具以售方为受益人的信用证，必须按保证金相同的金额付给售方。
(4)开具的信用证必须满足合同所规定的条款内容。信用证所列条件应准确、公道，售方并能予以承兑。通知银行收到信用证后，通知银行应给开证银行提供保证金。
12.不可抗力：售方或购方均不承担由于不可抗力的任何原因所造成的无法交货或违约，不可抗力的任何原因包括战争、封锁、冲突、叛乱、罢工、雇主停工、内乱、骚动、政府对进出口的限制、暴动、严重火灾或水灾或被人们所不能控制的自然因素。
交货或装船时间可能出现延迟，购方或售方应提出证明予以说明实情。
13.仲裁：因执行本合同所发生的一切争执和分歧，双方应通过友好协商方式解决。若经协商不能达成协议时，则提交仲裁解决。仲裁地点在__________________由___________________仲裁委员会仲裁，按其法规裁决。仲裁委员会的裁决是终局裁决，对双方均有约束力。仲裁费用应由败诉方承担。除进行仲裁的那部分外，在仲裁进行的同时，双方将继续执行合同的其余部分。
14.货币贬值：若美元货币发生法定贬值，售方保留按贬值比率对合同价格予以调整的核定权力。
15.有效期限：本合同签字后，在7天内购方不能开出以售方为受益人的信用证，本合同将自动失效。但购方仍然对第11条中第(2)、(3)项规定的内容负责，支付予以补偿。
本合同一式两份，经双方认真审阅并遵守其规定的全部条款，在见证人出席下经双方签字。
______年______月______日。
供方：_______________需方：_______________。
一、产品名称、型号、数量及金额。
产品名称：_____________________________。
规格型号：_____________________________。
单位：_________________________________。
数量：_________________________________。
单价：___________________________(元)。
总金额：_________________________(元)。
备注：_________________________________。
合计人民币金额(大写)：_______________。
二、质量要求、质量负责条件和期限。
供方保证所提供的产品符合合同规定产品质量标准，并与供方样品相符，如与合同或者样品不符，需方须在两周内通知供方，在没有损坏的情况下，一月内可进行退、调货处理，由此产生得所有费用由供方承担。根据市场需要需方可进行调货，由此产生的费用有需方承担。
三、合作方式。
根据双方互惠互利、实现供应得原则下进行友好合作，合作方式为：供方以正常价格提供给需方所需产品，需方在准备购货时，向供货方提出书面购货需求，并交纳定金_____%，供方及时进行备货，货物准备妥当以后，供方通知需方将余款_______%打到供方帐户，款到发货。需方首次进货，可先支付所需产品货款得_____%，剩余______%在下次进货时付清。
四、权利和义务。
供货方在保证此类产品质量的前提下，以优惠价格给需方供货;需方在合同期内不得通过其他渠道购入此类产品，同时为了维护市场得稳定，需方在销售产品时其零售价格上下浮动不得超过甲方规定零售价格的______%，批发价格不得低于甲方给乙方的供货价格。
以上条款任何一方违约都将追究法律责任。
五、解决合同纠纷的方式。
1.未尽事宜，双方友好协商解决。
2.交由工商管理局经济合同仲裁委员会仲裁。
3.向合同履行地法院起诉。
六、供方在规定时间内(按照货量而定)备货完毕，需方可以请供方代办运输，由此产生的费用由需方承担。
七、合同有效时间：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
供方身份证：___________________。
需方身份证：___________________。
供货正规合同篇十一
甲方：
乙方：
权，为了认真执行县政府有关文件精神，共同做好学校食堂豆制品供应事宜。甲、乙双方在平等互利的基础上共同协商特订立如下供货合同：
一、甲方食堂用豆制品根据实际需求由乙方负责供应，一般情况分周按预订数量供应，特别情况下甲方应提前一天告知乙方。
二、在合同执行期间，豆制品价格必须执行县食品发布的豆制品供应价格，此价格为上达集体采购定价小组与乙方协商确定的价格。
三、乙方必须为提供的`豆制品质量和食品安全负责，严格按照国家的执行标准组织生产，做到在保质期内供货。如发现豆制品质量有问题，乙方做到包退包换，因豆制品质量引起的师生集体食堂中毒事件乙方应负全部责任。乙方负责将配送豆制品送到学校或学校指定的地点。
四、乙方必须为学校食堂配送豆制品提供卫生许可证、营业执照和食品生产许可证复印件及每批次产品检验合格证明。
五、乙方负责将配送豆制品送到学校或学校指定的地点，确保豆制品的正常供应，不得以任何理由影响学校正常的生活秩序。
六、甲方及时与乙方结清豆制品货款，原则上按月结算一次，(每月第一周星期一日)为结算日，甲方不得无理由拖欠货款。
七、甲方负责每周底向乙方提供下周豆制品预订数，乙方按甲方订数要求每天规定时间送货到食堂。
九、合同期限：20xx年08月31日起至20xx年10月30日止。
十、本合同一式三份，甲方二份、乙方一份。各方代表签字盖章后生效。
甲方(代表)：乙方(代表)：
校址：厂址：
电话：电话：
20xx年12月xx日。
供货正规合同篇十二
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况。
1。1工程名称：
1。2工程地点：
1。3工程内容：
泳池设备/设施的设计、供应、安装及配套的工程的施工以及专用条款约定的内容。
1。4工程立项、规划批准文件号：
1。5资金来源：自筹。
二、工程承包范围。
2。1（若有）在发包人提供的设计研究院设计的项目/工程施工图纸的基础上完成施工图深化设计，经监理人审核发包人确认后使用。
2。2由设计研究院设计的项目/工程施工图纸以及承包人深化设计图纸的全部内容和专用条款约定的其它工程承包范围。
2。3由于承包人的原因，致使合同工程的施工质量、进度、现场配合不能满足发包人的要求时，发包人有权将工程承包范围内的任何专项工程另行发包而无需经承包人的同意，涉及该部分的分项工程合同部分解除。发包人另行发包的专项工程价款在承包人的工程款中直接扣除，承包人不得对分包工程价款提出异议，且承包人应对该分包工程承担责任。
2。4发包人有权根据工程实际需要，增加或取消部分工程或部分项目，双方应按本合同约定的条款进行竣工结算，且承包人同意不会因减少部分工程或部分项目而向发包人主张任何索赔。
三、工程承包方式。
包工、包料（甲供材料设备除外）。
四、合同工期。
3。1计划开工日期：
3。2计划竣工日期：
3。3工期总日历天数：
上述工期包括进场准备、公休及假期、恶劣天气、退场及清场。除按合同规定外，上述工期不能延长。节点工期按相关合同文件约定执行。
五、质量标准。
工程质量标准：按照国家现行施工验收规范标准验收为合格且满足发包人的要求。
工程质量目标：。
六、合同价款。
签约合同价共元人民币大写。
6。1本合同签约合同价属闭口包干性质，即签约合同价按施工图纸包干［包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包人工费及材料价之任何市场差价，施工管理费、所有间接费、综合费率、人工费、施工机械使用费、材料费、总承包配合费、甲供材采保费、运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、履约、预付款担保费用，大型机械进、退场费、各类保险（含外来务工人员综合保险）、利润和国家规定的任何收费、税金、必须的加班费、仓储、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等等，除工程量清单中工程数量标明为暂定数量的将根据工程量计算规则、正式施工图予以核算外，其他价款不得调整或变更。
6。2承包人在施工期间，若因发包人的要求须作设计变更，工程量有所增加或减少，或工作质量标准有所改变，而有关工作与合同已约定的工作相同或相似，则其增减费用按合同原来的单价或采取原来的单价为换算基础计算；若没有适当的换算基础，则由承包人报价，发包人根据市场的情况批价。若由于设计变更等原因引起的费用变化，其费用按实计算，其累计增加额加进原签约合同价。承包人不得借辞未议定单价而不按指示施工。
6。3任何未列在工程量清单内而却是完成招标图纸内容必须的项目，其价款已被包含在其他已填报价款的项目中，今后不作调增，意即：任何缺漏项（除非招标图纸上没有，而施工图上有）的错误皆由承包人承担并视为已被双方接受。
6。4经发包人审核认可后的施工组织设计及施工组织补充设计中涉及到的所有技术措施、方案费用已包含在签约合同价内。
6。5本工程需办理的招投标手续、
与本工程开工等相关的各项许可证费用已包含在上述签约合同价中。
6。6竣工档案整理费用已包含在上述签约合同价中。
6。7自费安装电表、水表，施工用水用电费用已包含在签约合同价内。
七、组成合同的文件。
组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1。4款赋予的规定一致。
八、词语含义。
九、承包人承诺。
十、发包人承诺。
十一、合同生效。
(1)本合同订立时间：
(2)本合同订立地点：
(3)发包人承包人约定：本合同自双方法定代表或授权代理人签字、单位盖章后生效。
发包人：
公司（公章）承包人：
公司（公章）。
地址：地址：
法定代表（代理）人：法定代表（代理）人：
电话：电话：
供货正规合同篇十三
需方：
供方：
供需双方本着平等互利，等价有偿，诚实信用的原则，在协商一致的'基础上签订本合同。需方向供方订购下列货物，经双方协商一致，特签订本合同，具体内容如下：
一、供货总金额(大写)：
约贰拾捌万元，(小写)：约280000元。
二、运输方式及费用。
1.运输方式：汽运。
2.运输费用：由供货方承担。
三、结算方式：
合同签订当天付10万货款，材料全部供够后付货款10万元，工程完工验收合格后余款全部结清。
四、交货方式。
1.交货日期：需方在签定合同后
2.由供方负责发货，交货日期以需方签字的送货单日期为准。
五、货物验收。
1.验收标准：。
2.需方收到货物后经现场验收合格后进入工地。
六、所有权：
货物所有权在需方未全部支付货款前仍属于供方，如需方未能在合同规定的付款期限内履行付款义务，供方有权将货物收回。
七、违约责任：
1.供方责任：供方如不能如期交货，供方须按照供货金额的%/日向需方支付违约金，并赔偿由此给需方造成的损失。
2.需方责任：需方未能按时履行其付款义务，应承担违约责任，并赔偿由此给供方造成的损失。
八、解决纠纷的方式：
如履行本合同发生争议，双方应首先协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。通过法律程序予以解决。
九、合同变更：
合同履行中，如一方需要修改，必须在供方发货前3日提出，在双方同意后签订补充协议作为本合同之附件。
十、本合同一式两份，供方执壹份，需方执壹份。未尽事宜，依照《中华人民共和国合同法》的规定处理。
十一、合同签订：合同签订时间：20年7月2日;合同签订地点：河北省固安县南开发区朗瑞工地。
需方:(签字)电话:。
供方:。
(盖章)电话:。
供货正规合同篇十四
甲方（需方）：
乙方（供方）：
甲乙双方本着互惠互利、友好协商诚实信用的原则，在协商一致的基础上签订本合同。甲方向乙方订购下列货物，经双方协商，签订本合同如下：
一、规格数量：乙方提供的耗材具体规格数量在每次订单中详细列出。
二、办公耗材提供细则。
1、乙方送货至甲方指定的某一办公地点。
2、乙方承诺提供给甲方的耗材为原装正品（甲方指定需通用耗材除外）。
3、如果甲方需要，乙方人员可提供安装服务。
4、乙方承诺为甲方正在使用的乙方耗材的设备提供必要的维护。
5、乙方承诺向甲方以最具市场竞争力的价格提供耗材产品，如遇制造方价格变更，乙方在告知甲方，经甲方同意后方可价格变更，未经甲方许可则视为变更无效，甲方可拒付该款项。
6、送货时间：周一至周五（9：00——17：00）。节假日期间，甲方如需送货应事先预先告知，乙方承诺在接到甲方送货要求24小时内将货送到。
三、收费标准及付款方式。
原则上每月日为当月货款结算日，乙方凭累计的购货凭证向甲方收款，并提供增值税专用发票。甲方核实后以银行转帐或现金形式在日内将货款支付给乙方。
四、协议生效及协议期限：
本协议未尽事宜，由双方签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力本协议经甲乙双方签字盖章后生效，协议期限为年月日至年月日。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
______年______月____日______年______月____日。
供货正规合同篇十五
_________________有限公司(以下简称售方)。
_____________________公司(以下简称购方)。
鉴于售方同意出售，购方同意购买________________(以下简称合同货物)，其合同货物的质量、性能、数量经双方确认，并签署本合同，其条款如下：
1.合同货物：___________________________。
2.数量：___________________________。
3.原产地：__________________________。
4.价格：________________________f.o.b。
5.装船：第一次装船应于接到信用证后30天至45天内予以办理。从第一次装船，递增至终了，应在12个月内完成。
6.优惠期限：为了履行合同，若最后一次装船时发生延迟，售方提出凭证，购方可向售方提供30天的优惠期限。
7.保险：由购方办理。
8.包装：用新牛皮纸袋装，每袋为_______公斤;或用木箱装，每箱为_________公斤。予以免费包装。
9.付款条件：签订合同后5天(公历日)内购方通过开证行开出以售方为受益人，经确认的，全金额100%的，不可撤销的，可分割的，可转让的，允许分期装船的信用证，见票即付并出示下列证件：
(1)全套售方商业发票;。
(2)全套清洁、不记名、背书提单;。
(3)质量、重量检验证明。
10.装船通知：购方至少在装货船到达装货港的7天前，将装货船到达的时间用电传通知售方。
11.保证金：
(1)通知银行收到购方开具的不可撤销信用证时，售方必须开具信用证_____%金额的保证金。
(2)合同货物装船和交货后，保证金将原数退回给售方，若出于任何原因，本合同规定的第12条除外，发生无法交货(全部或部分)按数量比例将保证金作为违约予以没收支付给购方。
(3)若由于购方违约或购方不按照本合同第9条规定的时间内，(第12条规定除外)开具以售方为受益人的信用证，必须按保证金相同的金额付给售方。
(4)开具的信用证必须满足合同所规定的条款内容。信用证所列条件应准确、公道，售方并能予以承兑。通知银行收到信用证后，通知银行应给开证银行提供保证金。
12.不可抗力：售方或购方均不承担由于不可抗力的任何原因所造成的无法交货或违约，不可抗力的任何原因包括战争、封锁、冲突、叛乱、罢工、雇主停工、内乱、骚动、政府对进出口的限制、b动、严重火灾或水灾或被人们所不能控制的自然因素。
交货或装船时间可能出现延迟，购方或售方应提出证明予以说明实情。
13.仲裁：因执行本合同所发生的一切争执和分歧，双方应通过友好协商方式解决。若经协商不能达成协议时，则提交仲裁解决。仲裁地点在__________________由___________________仲裁委员会仲裁，按其法规裁决，仲裁委员会的裁决是终局裁决，对双方均有约束力。仲裁费用应由败诉方承担。除进行仲裁的那部分外，在仲裁进行的同时，双方将继续执行合同的其余部分。
14.货币贬值：若美元货币发生法定贬值，售方保留按贬值比率对合同价格予以调整的核定权力。
15.有效期限：本合同签字后，在7天内购方不能开出以售方为受益人的信用证，本合同将自动失效。但购方仍然对第11条中第(2)、(3)项规定的内容负责，支付予以补偿。
本合同一式两份，经双方认真审阅并遵守其规定的全部条款，在见证人出席下经双方签字。
______年______月______日。
供货正规合同篇十六
单价：___________________________(元)
总金额：_________________________(元)
备注：_________________________________
合计人民币金额(大写)：_______________
供方保证所提供的产品符合合同规定产品质量标准，并与供方样品相符，如与合同或者样品不符，需方须在两周内通知供方，在没有损坏的情况下，一月内可进行退、调货处理，由此产生得所有费用由供方承担。根据市场需要需方可进行调货，由此产生的费用有需方承担。
根据双方互惠互利、实现供应得原则下进行友好合作，合作方式为：供方以正常价格提供给需方所需产品，需方在准备购货时，向供货方提出书面购货需求，并交纳定金_____%，供方及时进行备货，货物准备妥当以后，供方通知需方将余款_______%打到供方帐户，款到发货。需方首次进货，可先支付所需产品货款得_____%，剩余______%在下次进货时付清。
供货方在保证此类产品质量的前提下，以优惠价格给需方供货;需方在合同期内不得通过其他渠道购入此类产品，同时为了维护市场得稳定，需方在销售产品时其零售价格上下浮动不得超过甲方规定零售价格的______%，批发价格不得低于甲方给乙方的供货价格。
以上条款任何一方违约都将追究法律责任。
1.未尽事宜，双方友好协商解决。
2.交由工商管理局经济合同仲裁委员会仲裁。
3.向合同履行地法院起诉。
供方身份证：___________________
需方身份证：___________________
供货正规合同篇十七
合同编号：
签订地点：
甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲乙双方依据《合同法》经长期来往，建立了良好的合作关系，为了确保后期供销的正常进行，经双方友好协商，就乙方所需塑料再生料等产品供货事宜达成以下供货协议：
一、产品质量标准，甲方提供的塑料再生料应先提供样品，经乙方检测或试车使用进行确认，并保留送样标准，作为后期供货验货标准。
二、产品价格、品种、数量。
产品品种按以上标准执行，数量以乙方订货单或电话通知为准，价格随行就市，每期经协商后开具送货单，注明价格、数量、金额。
三、供货方式及时间。
乙方若需货需提前两天通知甲方，可用订货单及电话形式进行，需注明品种、数量，价格及到货时间。
四、结算方式：鉴于甲、乙双方长期合作关系，乙方以滚动付款方式对甲方进行货款结算(后一批货到结清前一批货款，时限不超过半个月)。
2、货到付款方式：甲方按乙方订单送货到乙方仓库，付款后卸货。
3、月结方式：即当月底结清全月所供货款。
4、垫资方式：甲方以所供货物款项超过以上数额，货到付款，年末结清全额货款。
五、其他约定：
(一)甲方的责任和义务。
1、甲方负责产品质量(符合前期送样及送货标准)，乙方在生产过程中若出现产品问题必须及时停车并通知甲方，甲方在24小时内派员到现场确认，若确认为甲方产品质量问题乙方负责作退货、换货处理。
2、甲方负责货源充足供应，按以上约定的时间甲方若不能正常供货造成延误损失由甲方承担责任。
(二)乙方的责任和义务。
1、乙方保证该产品由甲方优先提供。
2、乙方保证货款按第四款方式结算，若因价格等原因终止合同，乙方必须在壹个月内结清全额货款。
六、解决合同纠纷的方法：双方协商，若协商不成可向当地人民法院申请仲裁。
七、合同期限及终止：本合同自年月日至年月日止。到期可续签，若因故终止合同乙方在壹个月内结清全额货款。
八、本合同一式两份，甲、乙双方签字盖章生效。
甲方：乙方：
供货正规合同篇十八
甲方：
乙方：
一、经双方协商，甲方向乙方定做实木复合烤漆套装门、实木复合窗套，尺寸、数量以现场测量或甲方提供为准，每套单开门价格为980元/套(双开门每套按1.8倍计算)，方形窗套按50元/米计算，圆形窗套按80元/米计算，此单价含五金、安装费用，不含发票税金等费用。
二、乙方须保证货物的质量，如有质量问题，在无人为损的坏情况下进行维修或更换。
三、在合同签订日起，甲方应支付乙方预付货款30%的定金，乙方均可安排生产;乙方货物到达现场后甲方需付货物60%的货款(在时间紧迫的情况下乙方可分批给甲方供货);乙方在货物全部安装到位后，甲方需付货物10%的货款。
四、合同签订后，乙方需在20日内交货给甲方。
五、货物明细单请看附件，式样以甲方选定的图册为准。
六、本合同如有未尽事宜，双方协商解决。
七、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签订日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
供货正规合同篇十九
合同编号：
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
经甲乙双方共同协商决定：甲方在圣水苑a2、中心车库工程中所需一次性模壳乙方组织生产，现就有关事宜协商一致，具体如下：
一、产品名称、型号、数量及价格：订货清单年月日。
二、质量标准。
执行国家现行予制构件验收标准。没有国家标准的，执行行业标准。
三、运输及运费结算。
运输采用汽车方式，费用由乙方负责。
四、交货方式。
1.发货时间：乙方收到预付款后，乙方于3月30日交第一批，5月20日前合同量全部发运到工地。
2.交货地点：曲阜圣水苑a2、中心车库。
3.甲方确定由本公司员工李超或者高文柱负责验收货物，并签发合格实收量。
4.乙方供货时应向甲方提供该批产品合格证、原材料等有关证件。
5.乙方产品进场后，甲方负责产品的卸货、垂直运输，乙方负责卸货使用的技术指导。
五、订货。
签订合同时应确认订货清单各项准确无误，甲方根据需要提前二十天填写订货清单，同时支付该批产品预付款，乙方收到预付款后根据订货清单安排生产。合同工期自乙方收到预付款之日起开始计算。经双方负责人或者主管人员签字确认的订货清单及传真件为本合同内容一部分，具有与本合同同等效力。合同签订后，甲方不得随意中途退货，若甲方因非产品质量原因的退货，甲方应承担相当于所退货物%该笔货款的违约金。若因乙方产品质量不合格、不规格，甲方有权退货，并赔偿因此造成的甲方一切经济损失。
六、结算方式。
合同签定后，甲方分批下达订货清单，分批支付预付款(预付款为该批货物总额的30%)，预付款到乙方账户后，乙方根据订货清单组织生产，余款付款方式为以下第2方式履行。
1、每批产品完成后甲方付清该批余款后，到乙方生产提货。
2、该批余款待乙方货到工地后，乙方持签收单及发票，每5万元结算一次，最后充减预付款，交货方式按第四条办理。
七、验收方式及质保期。
1.货物运抵双方约定的交货地点后，甲方在接货时应及时验收，如发现货物短缺，残缺或差错，应在收货之日起日内通知乙方，逾期视为甲方如数收讫。2甲方在验收中如发现产品名称、型号规格、数量、质量与本合同规定条件不符，须在产品到货后3日内提出书面异议和处理意见。如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为乙方所交产品符合合同规定。
