一键复制
随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。
混凝土输送泵租赁合同篇一
承租方： (简称乙方)
因施工生产需要，乙方向甲方租用设备，为明确双方的权利 、义务，本着诚信互利的原则，经双方平等协商一致，签订本合同。
工程基本概况说明：
一、 租用设备名称、型号、数量：
1 名称型号：
2 管道数量：见仓管员签收单。
二、租赁期限：
租赁期限为 个月，超过 个月按实际天数计算租金(每天等于人民币 元计算租金)。
三 租金的计算和支付：
方式一：
1 按每泵送壹立方米混凝土 元。每泵送 立方混凝土结算一次。
2 如果月泵送量达不到 立方，则按方式二结算。
方式二：
1 该设备采取按月取费的方式收取租金，从甲方设备进场第二日起计算租金，乙方通知退场次日起停收租金。设备进场日：
2 租赁单价：每月人民币 元
3 每月月满结算并支付当月租金。
四、设备进出场费用：
进出场费用：运输费。租赁期满三个月出场费用甲乙方各付一半，即乙方支付进场费用 元，甲方支付退场费用。工地的进退场装卸由乙方负责(费用由乙方承担)。租赁期不满三个月设备进出场费用由乙方全部承担。
五、设备及随机配件的保管：
设备及随机配件进场交付乙方后，乙方应该进行签收并保管，待退场时按进场交付清单移交给甲方，对因保管、使用不当造成设备及随机配件的损坏(如混凝土凝固在管道内)、丢失等，乙方应该按附表清单提供的价格承担赔偿责任。
六、双方职责
1 甲方职责：
① 负责提供完好的机械设备及有关附件，保证施工作业需要。
② 负责出租设备的调试、维修和保养工作，设备出现故障后，甲方应迅速组织抢修，机械故障造成设备停止使用不得超过24小时每月，超过上述时间，影响了工地正常使用，乙方有权从甲方租赁费中扣除相应时间的租赁费，但甲方不承担因设备故障造成的任何连带损失责任。
③ 负责选派责任心强、技术熟练的操作人员进行操作，并且服从乙方的生产和安全管理，司泵人员不得向乙方提出加班费、误餐费等合同规定外的费用，如不服从乙方安排，乙方有权要求甲方换人。每次泵送混凝土，乙方需提前3-5小时通知甲方人员。
④ 乙方泵工必须遵守安全操作规程，确保安全生产，发现不安全隐患有权停机。
2 乙方职责：
① 负责施工期间设备的安装、拆除及输送管道的安装、拆除、清洗等，任何情况下发生的堵管现象，乙方都得负责拆管、清洗，否则由此造成的损失由乙方负责赔偿。
② 负责将泵机专用电源接至泵机开关箱内，工地应确保电压在380v(±10%)范围，如果电压不合标准，甲方有权拒绝开机。
③ 根据合同要求及时支付设备租赁费，如乙方不按时支付租金，甲方有权停机。
④ 负责免费提供随机操作人员所属的水、电、食、宿。
⑤ 负责提供工具房一间，以及存放配件、液压油及工具等。
⑥ 乙方工程所使用的混凝土必须按泵送标准(见国家标准)严格执行。如混凝土的级配标准或达不到要求或不符合泵送安全时，甲方人员有权拒绝开机，若强行泵送所造成的一切损失，甲方概不负责，由此造成的设备损失，乙方按照实际损失负责赔偿。
⑦ 如因乙方的原因造成甲方的损害，由乙方负责赔偿(包括人身损伤)。
七、未经甲方同意，乙方不得拆毁、改变或转租该租赁设备。
八、双方不得违章指挥操作设备，如因违章造成的损失，由负责方负责赔偿。
九、其他约定事项：
1、操作人员工资由甲方自负。
2、租赁期满，双方应结清租金及其它费用，乙方应在甲方退场前支付完毕。
十、本合同未尽事宜，由双方协商解决，若协商不成，可依法向出租方所在地法院或仲裁机构按《合同法》进行处理。
十一、本合同一式二份，双方各执一份，双方签字或盖章后合同生效，设备退场费用结清后合同失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
混凝土输送泵租赁合同篇二
供货方： 购买方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商，乙方将承建的以下项目所用商品砼由甲方供应。为明确双方在商品砼供应过程中的权力、和责任，特签订本合同，供双方共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：##商品房
2、工程地点：##
3、混凝土预计总方量：约30000立方米
4、合同工期：20xx年12月至主体工程完工 二、混凝土等级、价格、泵送费及特殊要求费用。
三、结算及付款方式
每月25日为甲乙双方对账日，乙方指定##(电话：##)对混凝土供应方量和货款进行审核后在结算单上签字(印)确认作为结算的依据，付款方式为：
1、车库封顶后30日内付足总货款的50%;
2、主体封顶后一个月内付足总货款的60%;
3、余款在主体封顶后7个月内付清。
四、甲乙双方责任：
(一)甲方责任：
1、甲方保证按照乙方提供的混凝土浇筑时间、数量、等级及时准确供应混凝土，否则由此造成的窝工损失由甲方承担。
2、甲乙双方对估料应及时衔接，确保准确。
3、甲方应按国家规范要求，合理设计砼配合比，确保砼的质量达到国家规范要求。
4、甲方负责向乙方提供商品混凝土生产资质证书、商品混凝土合格证和使用说明书。
(二)乙方责任：
1、乙方保证施工现场水通、电通、道路通，现场平整，空中无障碍，具备甲方施工作业条件。当车辆到达施工现场后，乙方应派专人指挥甲方车辆顺利进入现场。夜间施工，乙方提供良好的照明。如乙方不具备以上条件，甲方有权拒绝供砼且不承担延误工期的责任。
2、乙方应做好浇筑砼前的一切准备工作，甲方运输车辆到达施工现场后，超过1个小时不能卸砼，造成砼质量下降不能满足使用要求或不能使用，由此造成的损失，由乙方负责。
3、为确保砼质量，在施工现场乙方不得违规操作或随意加水，乙方必须按规范要求，根据本工程特点及天气状况制定砼的施工和保养措施，由此造成混凝土强度达不到设计要求或出现裂缝等质量问题由乙方负责。
4、乙方应填写《浇筑混凝土通知单》，并提前48小时通知甲方做好供应准备。
5、签订合同后，乙方不得收第三方的商品混凝土。
五、计算办法
按甲方到达施工现场运输车发货单的数量为计量依据，乙方指定某某为收货人，同时乙方不定期对甲方砼送量进行抽查，如抽查结果误差在正负2%以内(gb-14902《预拌混凝土》标准)双方互不追究，如抽查结果为负值且大于2%，则以当日所供商砼为单位，按当日当车方数亏损量比例计算，从乙方商砼款中扣除。
六、违约责任
1、一方违约向守约方支付违约金20万元正。
2、乙方未按合同约定期限付款，经甲方书面催告后，在十日内仍未付款的甲方有权停止砼供应，并要求乙方按照欠款额百分之三的比例按月向甲方支付滞纳金。
七、合同变更或解除：
由于政策性变化或不可抗力等因素，导致合同不能履行时，经双方协商进行合同的变更或解除。
八、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，自甲、乙双方签字(盖章)之日起生效，本合同经双方协商确认无疑，修改无效。结算付款完毕，合同自行终止。
九、甲乙双方在执行本合同过程中发生纠纷必须先协商解决，如经两次协商不成，任何一方可向###人民法院诉讼解决。
甲方法定代表人：
乙方：
年月日：
混凝土输送泵租赁合同篇三
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程工期： 年 月 日至 年 月 日
二、承包范围及方式：
1、承包范围：
2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。
3、工作内容：混凝土工程：混凝土的泵送、浇筑、振捣、后浇带、水平运输、泵管的移动、清理及整理;搭设临时马道、安放溜槽、补模板缝隙、浇水湿润模板、检查垫块;砼的磨平、压面、遮盖、装饰、保温、养护;现场零星砼搅拌;模板拆除后的砼结构的修补及试件的制作、养护、保养、取样、送样、检验等全部由乙方负责，检验试验费用由甲方负责。但因乙方原因导致重新送检的试验费用由乙方负责，并且乙方还要承担因此而使甲方遭受的罚款以及其他经济损失。
三、合同价款
1、合同单价为：按建筑面积 元/㎡。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。
2、承包范围外的零星用工单价为 元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。
四、工程结算与支付
1、工程量计算规则 依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实际施工建筑面积以平方米计算。
2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。
3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。
4、甲方每月按乙方实际上班人数付生活费 元/人，饭票由财务会计领取。
5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金，结算工程款的70%，余款年底(农历)一次付清。
(总价款=实际完成工程量×综合单价+零星用工单价×签证工日数量)
5、工程款支付条件
1)所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。
2)每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。
3)每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。
以上三条作为支付工程款的依据，缺一不可。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款(扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人)。
6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。
五、双方责任
(一)甲方
1、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的交底
2、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂，费用由乙方自理。
3、甲方提供施工现场临时用水用电。
4、甲方提供安全帽和安全带。
(二)乙方
1、乙方驻现场管理人员： (乙方现场管理人员驻现场时间每月不少于26天，以甲方考勤为准，缺勤1天罚款500元)。
2、乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、验身份证原件、提供身份证复印件、已婚人员提供结婚证、计划生育证，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。
3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，在保质、保量的前提下尽量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到总包方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。
4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和总包方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。
5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，接受甲方及总包方监督和指导，加强安全生产意识，将安全生产放在首位，严格遵守国家有关安全操作规程、规范，不违章、违规操作。贯彻执行“安全生产、预防为主”的方针，加强安全生产管理，对工人进行班前安全交底，严防事故的发生。一旦发生事故，按“三不放过”的原则认真处理，并由责任方承担一切费用和损失。
6、乙方应遵守和执行项目部材料、机具领用规定，对领用的材料、机具要与项目部材料科一起清点，履行书面领还手续。总包方提供乙方施工人员使用的材料应在总包方现场管理人员的监督管理下使用，应节约使用材料不得浪费。。
总包方提供乙方施工人员使用的机具，乙方负责包干使用，不得带离施工现场，由于使用不当造成的损坏，修理费用由乙方负责，无法修复的由乙方按原价赔偿。乙方施工人员使
7、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特殊工种上岗证。
8、甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。
六、工期、质量、成品保护
1、工期：乙方按照总包方现场合理编制的工期组织计划施工，属乙方责任不能按时完成任务的，总包方有权组织人员赶工期，赶工期的费用按赶工人员实际完成工程量乘以包干单价的2倍从乙方工程款中扣除。因乙方原因造成工期延误者，每延期一天，乙方除承担总包方因此造成损失外，甲方将视具体情况，有权要求乙方按20xx-5000元/天支付违约金。
2、质量：乙方在施工中应严把质量关，必须严格按照国家颁布的验收规范、质量检验标准及施工图施工，达到验收标准。无条件接受甲方及总包方管理人员的监督、检查和管理，由乙方原因造成的质量缺陷，乙方必须按照总包方的要求及时返修、整改，返工修补所发生的费用、损失由乙方承担。
3、成品保护：乙方应协助总包方进行成品保护，如发现乙方人员人为损坏成品者，总包方将视损坏程度作2～5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
七、安全生产
1、进入公司上班前，必须做好三级教育，经考试合格后方可上岗。杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤。在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。乙方不服从甲方及总包方管理人员指挥，因违反上述规定而发生安全事故，其损失由乙方负责，并且乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责任的，乙方先行对伤亡者赔偿及其善后工作，事后根据责任大小由甲方及总包方向乙方给与补偿。
2、总包方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。
3、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。
4、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
八、文明施工及环境保护
1、文明施工：乙方要协助总包方加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做好现场文明施工。在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作200~20xx元的罚款。在施工现场大小便者发现一次罚款500元。
2、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求，对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。
九、劳动合同的解除
经甲、乙双方协商一致，乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：
1、在试用期间，发现乙方不符合录用条件的;
2、严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;
3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;?
4、严重违反安全操作规程，屡教不改，并且造成重大安全事故的，还须承担全部损失;
5、严重违反施工图纸、变更洽商、国家、地方和行业规范、标准，造成重大质量问题或者质量安全隐患的，除解除劳务合同外，还须承担全部工料损失;
6、施工、技术力量不足，工程进度严重滞后的。
十、违反劳动合同的责任甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金 元，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。
十一、纠纷的解决
1、由于乙方原因中途退场和违约，除已完工程量不再结算外，给总包方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权力;如甲方违反合同规定给乙方造成损失，由甲方负责，甲乙双方同时保留索赔的权力。
2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，自觉地维护地方及现场的综合治安，如乙方人员出现打架斗殴、聚众闹事等违法行为，均有乙方负责承担。
3、乙方未完成合同工作内容，甲方有权给予处罚，甲方及总包方项目管理人员开出零星用工派工单如属合同约定工作内容时，该派工单作废，结算不予认可。
4、相关收尾工作由乙方负责，甲方及总包方通知乙方24小时后，乙方未做出答复意见，甲方有权自行处理，所有费用由乙方承担，从结算款中扣除。
5、每次材料转运、施工完成后，乙方必须做到工完场清。否则，视具体情况对乙方处以200~1000的罚款，从工程结算款中直接扣除。
6、乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元。
7、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的20倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。
十二、双方约定其他事项
十三、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，签字盖章后生效，结算完成后失效。 十四、本合同未尽事宜，双方协商解决。如协商不成的，可向工程所在地仲裁机关提出仲裁或向人民法院提起诉讼。
甲方(签字或盖章)： 乙方(签字或盖章)：
现场负责人： 现场负责人：
身 份 证 号：
银 行 账 号：
电 话： 电 话：
年 月 日 年 月 日
混凝土输送泵租赁合同篇四
承租方： (以下简称甲方)
出租方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》有关条款，为维护甲乙双方的合法权益，经双方共同协商，制定本合同，双方共同遵守执行。
一、乙方提供的设备：
1、设备名称：
2、规格型号：
二、甲方施工地点，作业场地及用途：
1、施工地点：
2、作业用途：
三、租赁时间：自 年 月 日开始至 年 月 日或施工结束，结算以实际租赁日为准。
四、租赁形式、租赁价格及付款方法：
1、租赁形式：
2、租赁价格：每月/台，不足整月每日以算。结算时如甲方需要正式发票，须在此价格上上浮8%。
3、付款方式：按月支付，如甲方不能按时租支付租赁费，超过7日乙方有权停止设备的使用，并不承担任何损失;设备出场时甲方须一次性全额支付乙方租赁费。
4、乙方设备每月负责泵送m3混凝土，超出部分按每立方按 元甲方给予乙方补助。
五、双方的权利和义务：
(一)、甲方：
1、乙方进场车辆必须服从甲方人员的正确指挥、调动。
2、如果乙方在规定工作时间内不按甲方的要求工作，或故意拖延，消极怠工，甲方可向乙方提出警告，警告无效的甲方将扣减乙方租金，直至清除出场。
3、乙方操作人员操作技术不熟练时，甲方有权要求乙方进行人员调换。
4、甲方负责车辆作业指挥，乙方负责车辆的操作安全，发生道路交通安全事故由乙方自行负责，施工场所发生安全事故造成设备损坏由甲方负责。
5、每月乙方车辆完好率保障在90%以上，即每月不得超过3天的维修时间，如超出规定，甲方按规定可扣除乙方相应天数的租赁费。
6、甲方负责车辆租赁期间的燃油消耗，甲方必须保证燃油的质量，如因燃油质量所造成的机械损坏，甲方需承担所有的维修费用。
7、甲方须为乙方车辆提供安全的停放场所，如出现车辆配件丢失及人为损坏，甲方须照价赔偿。
8、甲方需泵送的混凝土必须按照泵送混凝土的配比搅拌，避免造成泵车堵管。
9、每次泵送结束后或泵车发生堵管，甲方须安排罐车送水清洗泵车。
(二)、乙方：
1、车辆除燃油费以外的其它费用均由乙方自行负责。
2、负责提供技术状况完好的车辆，为甲方提供优质服务，并做好事故防范工作。
3、乙方负责车辆的保养与维修。
4、乙方操作人员的住宿及伙食费由甲方负责。
5、乙方人员必须遵守甲方的各项规章制度、作息时间。
6、乙方操作人员对甲方指挥人员的指挥怀疑存在安全隐患时，可以停止车辆使用;并报告甲方主管领导，待甲方消除安全隐患后方可恢复车辆使用。
六：1、未尽事宜双方协商解决。
2、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，双方签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
混凝土输送泵租赁合同篇五
出租方： (以下简称甲方)
承租方：(以下简称乙方)
乙方因“明城公馆”项目部工程施工需要向甲方租用混凝土输送泵壹台，为明确租赁事项甲、乙双方协商一致。特订立以下合同条款。
一、基本情况
1、输送泵安装地址：长沙市新建西路与芙蓉路交汇处“明城公馆”项目，建设单位：长沙明城房地产开发有限公司，施工单位：长沙黎托建筑工程有限公司。
2、甲方进场时须遵守建设单位和当地政府的有关规定，各工作人员必须出示身份证、计生证、劳务人员流动证、并且配合乙方办理好在暂住手续。
3、必须到乙方项目部办理好工作人员入场手续配备好安全帽、工作证。
二、乙方租用设备为 制造，型号为 ，编号为 ，数量为壹台，输送泵管道 。
三、甲方于月调试完毕。甲方负责输送泵操作人员和技术指导，乙方负责输送泵的输送管、卡等辅设加固、拆卸、清洗工作。如果发现堵管现象，甲、方双方及时配合拆卸管道，听从甲方操作人员调配，如需停电，须在一小时前通知。
四、租金与付款结算
输送泵租金计起时间为安装调试完毕后，乙方通知开工之日起按月租 元/月(含两个操作人员)，租金支付要在租用后两个月才开始按月支付，主体封顶后一个月之内全部付清。乙方开收据作为凭证，不提供租金税务发票。
五、双方责任
1、设备在工地使用所需的水电，由乙方免费提供到位，同时乙方工地电压应保证在380v(±10%)范围，如果电压不符合标准，甲方有权拒绝开机。
2、甲方提供的输送泵管、管卡必须符合国家建材技术规定如因输送泵管管卡造成爆裂或伤人、机械损坏、一切后果由甲方承担。
3、因甲方操作失误造成的堵泵、堵管、机械故障，一切责任由甲方承担。因乙方施工人员操作失误造成堵泵、堵管一切责任由乙方施工人员承担。
4、输送泵在工地期间，甲方自行保管所有设备。
5、乙方免费提供甲方操作人员的住宿及伙食。
6、甲方操作人员必须持证上岗，服从乙方的工作安排，跟随工程施工进度按时上岗，与施工员紧密配合，浇捣砼时同时上下班。
7、乙方所租用的输送泵由甲方负责维修、保养和配件(配件必须有足够备用)，当设备发生一般故障时，甲方应在两小时内排除故障，当发生特殊故障时应在八小时内排除故障或更换设备，否则在结算时扣除当日租金外另扣1000元作为赔偿。
六、安全责任
1、甲方出租的设备因机械设备不符合国家标准所造成的安全事故由甲方负责。
2、使用输送泵时操作人员必须持证上岗，如因操作不当所直接造成的事故及损失由甲方负责。
3、输送泵进入乙方工地，如因甲方操作人员引起的机械设备损失和安全事故由甲方负责;如因乙方引起的机械设备损失和安全事故由乙方负责;
七、本合同壹式肆份，甲方执壹份，乙双方执叁份，自双方签字之日起生效，具同等法律效力。
八、本合同未尽事宜之项，甲、乙双方协商处理。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
