一键复制
坚持是实现目标和梦想的关键，只有坚持不懈，才能收获成功。总结应该包括过去的成绩和经验，同时也要提及改进和学习的方向。下面是一些优秀的总结样本，帮助大家更好地理解总结的写作技巧。
施工工程协议篇一
甲方：陕西青山置业有限公司（发包方，以下简称甲方）
乙方：西部华旗建筑工程股份有限公司（承包方，以下简称乙方）
经甲乙双方友好协商，本着平等互利互惠友好合作、共同发展的原则，就甲方开发建设的胡家庙1#、2#住宅楼工程承包施工事宜达成如下协议，双方共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：胡家庙城中村改造项目1#、2#住宅楼工程
2、工程地点：西安市新城区兴工东路
3、工程结构及规模：剪力墙结构，地下一层，地上26层。
4、建筑面积：地下4934㎡，地上44749㎡。
二、工程承包范围
1、土建工程：除基础土方、桩基工程、幕墙、所有门窗由甲方自行发包外，其余施工蓝图中的全部土建工程内容均属乙方承包范围。
2、安装工程：除电梯、高压配电及高低压配电柜（高低压室内的配电柜）、有限电视、电话、宽带、安防智能管理系统由甲方发包外，其余设计蓝图中的全部安装工程内容均属乙方承包范围（含有线电视、电话、宽带、安防智能管理系统预埋管、线盒内容）。
三、工程造价计算依据
单价按预算价进行结算。
四、材料采供及价格
1、本工程所用钢材由甲方负责供应，其余材料均由乙方自行采购。
2、概预算定额规定计列差价的材料和土建地材、商砼、安装工程主材执
行陕西省西安市造价信息2015年第 期的价格。
3、其中土建中的商砼及99定额规定可取差价的材料、安装主材在工程决
算时按甲方认价可进行调整。其他材料均不进行调整，且材料采保费按定额规定记取。
五、垫资及工程款支付方式
乙方垫资到主体结构地上5层封顶后7个工作日内甲方向乙方支付已完工
程造价80%的工程款，之后甲方向乙方按月支付当月完成工程造价80%的工程进度款；全部施工完，工程竣工验收前，甲方付款至全工程造价的85%，工程结（决）算审核确定后，甲方支付至97%，其余3%（基数应不含甲供材、各种差价等）工程款为工程保修金，工程保修期按国家规定的保修期执行。工程保修期满后，工程保修金一次付清。
六、工程竣工结算依据及办法
根据以上的计算依据、承包范围及甲乙双方确认的工程预算，按1999年
《陕西省建筑工程综合概预算定额》建筑面积计算规则计算面积每平方米
包死进行结算，施工中的变更签证等在工程结（决）算时按实结算。
七、工程质量安全要求：该工程施工质量要求达到“合格”标准及“陕西
省省级文明工地”。
八、分包工程资料：甲方外包工程的技术资料由分包单位填写、收集、
整理并经现场监理确认，甲方审核后交乙方一并归档。
九、分包工程其他要求:
1、甲方分包的项目施工方应服从总包单位的现场统一管理。做到安全生
产、文明施工、工完场净。并向总包方缴纳生产生活用水电费、垃圾清理费及分包造价2%的安全文明施工保证金，在分包工程交验后一个月内，若没有发生重大安全、质量事故给予分包方返还保证金。
2
2、属甲方指定分包的项目，乙方按定额规定向甲方计取5%配合费（门窗必须另计包口费，桩基需配合时另议）。
十、本项目在例行招标程序时，所发生的交易费用，及进场后缴纳的环保噪音费甲乙双方各承担50%。
十一、本协议未尽事宜，由双方在正式工程施工合同中明确。同时本协议条款将作为正式合同内容，并与正式工程施工合同具有等同法律效力。
十二、本协议一式四份，双方各执两份，签字盖章后生效。
甲方：（签章）
委托代理人：
乙方：（签章） 委托代理人： 签订日期：2015 年 月 日 3
施工合同
建设单位： （以下简称甲方） 施工单位： （以下简称乙方） 依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把 改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：
一、工程项目
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程范围：
4、承包方式：包工包料。
5、承包造价： 元（大写： ）。
二、工程期限
根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期 天。（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延）
开工日期为2015年 月 日至2015年 月 日，总工期 天。
三、本工程竣工质量为一次性合格工程
1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工；
四、工程价款支付及结算
本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。
五、其它约定
1：甲方承担的安全责任、权利
（一）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程；
（三）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚；
（四）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安 全施工需要时，人员不得进入施工现场。
六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方：
代表人：
身份证号：
公章
年 月
乙方： 代表人： 身份证号：公章 年 日 日 月
单项工程施工协议书
甲方： 乙方（施工责任方）：
甲方承建之 ，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、工程内容
二、组织领导
1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
2.乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3.乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
三、双方责任
1.甲方责任：
（1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配
料用料的指挥、监督与管理。
（2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工作量。申报预决算，申请拨付工程款。
（3）负责与承建商、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
2.乙方责任：
（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从承建商、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到验收标准以上。
（2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生，否则由乙方承担由此产生之全部责任。
（3）工人进入施工现场必须佩戴安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。
（4）负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批，做到绝对服从甲方工程进度安排；班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。
（5）必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工，工程质量等问题均由乙方承担。
（6）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
（7）该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
（8）乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。
（9）工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。
五、工程质量及验收标准
工程质量应符合现场样板标准，因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合现场样板标准、质量不合格、甲方可要求乙方停工或返工，返工费费由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。4月30号上午12点前全部完工验收。
六、工期
任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的%或元向甲方支付罚金。
七、付款方法
（1）甲方按乙方所完成之实际施工进度付款，具体付款方式如下：
第一遍付40%
第二遍验收合格之后付40%
最后在六月三十日之前全部付清。
因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知 日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。
八、其它
（1）若乙方无正当理由单方面终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价 的违约金。
（2）若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为，甲方有权单方解除责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。
十、本责任书一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。
甲方： 乙方（施工责任方） 代表：
经办人：
月
身份证件号：
代表施工责任人： 月 身份证件号：
施工工程协议篇二
施工单位：_______公司(以下简称甲方)。
承包单位：_______有限公司(以下简称乙方)。
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司____________防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下协议条款共同遵守执行。
一、总则。
1.工程名称：__________________。
2.工程地点：__________________。
3.工程内容：根据公司____________工程施工联系单和设计变更通知单要求，__________________防水工程采用__________________防水涂膜(_________厚)，_________防水工程采用__________________防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式。
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价。
________________防水每平米_______元;___________________________防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准。
乙方应确保公司__________________防水工程达到优良标准，严格参照_________省防水工程新规范标准_________和_________市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任。
1.甲方责任：
(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2.乙方责任：
(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市建科院检验合格后使用。
(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。
六、付款方式。
本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方，留_______%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。
七、其它。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，协议自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：(签章)____________。
代表：____________________。
乙方：(签章)____________。
代表：____________________。
施工工程协议篇三
承包人：_________________（以下简称：_________________乙方）。
经甲乙双方自愿、公平、友好协商，双方就____年____月____日签订的就工程合同（以下简称为原合同）作如下补充协议：
一、写明具体补充的内容。
二、如有未尽事宜，双方另行协商。
三、此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。
四、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，除本协议中明确所作修改的`条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
甲方：_________________乙方：_________________。
（盖章）（盖章）。
法人代表或代理人______。
施工工程协议篇四
依照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其它。
有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于。
_____(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工。
总承包协议或专业承(分)包协议(以下称为“总(分)包协议”)，双。
方就劳务分包事项协商达成一致，订立本协议。
1、劳务分包人资质情况。
资质证书号码：___________。
发证机关：_______________。
资质专业及等级：____________。
复审时间及有效期：___________。
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容。
工程名称：_______________。
工程地点：_______________。
分包范围：_______________。
提供分包劳务内容：___________。
3、分包工作期限。
开始工作日期：___年___月___日结束工作日期：___年
___月___日总日历工作天数为：___天。
4、质量标准。
工程质量：按总(分)包协议有关质量的约定、国家现行的《建筑安。
装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必。
达到质量评定____等级。
5、协议文件及解释顺序。
组成本协议的文件及优先解释顺序如下：
6、标准规范。
除本工程总(分)包协议另有约定外，本协议适用标准规范如下：
___________________。
___________________。
7.1工程承包人应提供总(分)包协议(有关承包工程的价格细节除。
外)，供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务。
分包人提供一份总包协议或专业分包协议(有关承包工程的价格细节除。
外)的副本或复印件。
7.2劳务分包人应全面了解总(分)包协议的各项规定(有关承包。
工程的价格细节除外)。
8、图纸。
8.1工程承包人应在劳务分包工作开工___天前，向劳务分包。
人提供图纸___套，以及与本协议工作有关的标准图___套。
9、项目经理。
9.1工程承包人委派的担任驻工地履行本协议的项目经理为。
___，职务：____，职称：____。
9.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本协议的项目经理为。
___，职务：___，职称：___。
10、工程承包人义务。
10.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合。
同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;。
10.2、除非本协议另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期。
的下列工作并承担相应费用：
在___年___月___日前向劳务分包人交付具备本协议项。
下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：
_____________________________。
在___年___月___日前完成水、电、热、电讯等施工管。
线和施工道路，并满足完成本协议劳务作业所需的能源供应、通讯及施。
工道路畅通的时间和质量要求;。
在___年___月___日前向劳务分包人提供相应的工程地。
质和地下管网线路资料;。
在___年___月___日前完成办理下列工作手续(包括各。
种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外)：
__________________________。
(5)在___年___月___日前向劳务分包人提供相应的水准点。
与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：
__________________________。
(6)在___年___月___日前向劳务分包人提供下列生产、生。
活临时设施：________，其交验要求与保护责。
任为：____________;。
10.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制。
年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安。
全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;。
10.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，
统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;。
10.5、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临。
时设施、工作用水、用电及施工场地;。
10.6、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机。
械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;。
10.7、按本协议约定，向劳务分包人支付劳动报酬;。
10.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作。
关系。
11、劳务分包人义务。
11.1、对本协议劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组。
织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，
不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关。
规章制度;。
11.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前。
天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按。
工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工。
计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施;。
11.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组。
织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计。
划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全。
技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现。
场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工。
现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、
返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;。
11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受。
工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有。
效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;。
11.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准。
化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫。
工作;。
11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人。
办理交工验收;。
11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部。
分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担。
由此引起的一切经济损失及各种罚款;。
11.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使(5)(6)(7)文章来源：
个人转载本站内容，请务必保留上面文章来源信息!任何媒体未经许可不得任意转载!
用的机具、周转材料及其他设施;。
11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
11.10除非本协议另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、
完工负责，劳务分包人应承担并履行总(分)包协议约定的、与劳务作。
业有关的所有义务及工作程序。
12、安全施工与检查。
12.1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按。
安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，
采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不。
力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。
12.2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并。
对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规。
定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相。
应责任及发生的费用。
13、安全防护。
13.1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车。
间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程。
承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由。
工程承包人承担。
13.2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、
使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前lo天。
以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包。
人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。
13.3、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、
安全带及其他保护用品)，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批。
准后，由工程承包人负责供应。
14、事故处理。
14.1、发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立。
即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对。
事故进行处理。
14.2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规。
定处理。
15、保险。
15.1、劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场。
地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人。
支付保险费用。
15.2、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承。
包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
15.3、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械。
设备办理保险，并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围(内容)。
为：_______________。
15.4、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，
并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险。
费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为：___________。
15.5、保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要。
的措施，防止或减少损失。
16、材料、设备供应。
16.1劳务分包人应在接到图纸后____天内，向工程承包人提交。
材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一);经确认后，工程承。
包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等。
组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须。
及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳。
务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。【5】【6】【7】文章来源：
个人转载本站内容，请务必保留上面文章来源信息!任何媒体未经许可不得任意转载!
16.2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设。
备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成。
的工期延误等发生的一切经济损失。
16.3工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料(列明名。
称、规格、数量、质量或其他要求)：
___采购材料费用为：___(单价)。
___采购材料费用为：___(单价)。
___采购材料费用为：___(单价)。
___采购材料费用为：___(单价)。
16.4工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用，由劳。
务分包人凭采购凭证，另加___%的管理费向工程承包人报销。
17、劳务报酬。
17.1本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：
固定劳务报酬(含管理费);。
约定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计。
算;。
约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量计。
算。
17.2本工程的劳务报酬，除本协议17.6规定的情况外，均为一次。
包死，不再调整。
17.3采用第种方式计价的，劳务报酬共计___元。
17.4采用第种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：
___，单价为___元;。
___，单价为___元;。
___，单价为___元;。
___，单价为___元;。
___，单价为___元。
17.5采用第种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：
___，单价为___元;。
___，单价为___元;。
___，单价为___元;。
___，单价为___元;。
___，单价为___元。
17.6在下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：
以本协议约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过___。
%，按变化前后价格的差额予以调整;。
后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格。
的差额予以调整;。
双方约定的其他情形：
18.1采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。
18.2采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供。
劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。
18.3采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月(或。
旬、日)将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分。
包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成。
返工的工程量，工程承包人不予计量。
19、劳务报酬的中间支付。
l9.1采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承。
包人约定按下列方法支付：
协议生效即支付预付款___元;。
中间支付：
第一次支付时间为___年___月___日，支付___元;。
第二次支付时间为___年___月___日，支付___元;。
19.2采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，劳务分包人与。
工程承包人双方约定支付方法为_________________。
19.3本协议确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他。
条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。
20、施工机具、周转材料供应。
20.1工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性。
能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付。
劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合(5)(6)(7)文章来源：
个人转载本站内容，请务必保留上面文章来源信息!任何媒体未经许可不得任意转载!
委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人，保证。
工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。
20.2工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。
20.3、工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。
21.1施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应。
提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图。
纸和说明。劳务分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及。
有关要求，进行下列需要的变更：
更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;。
增减协议中约定的工程量;。
改变有关的施工时间和顺序;。
其他有关工程变更需要的附加工作。
21.2因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由工程。
承包人承担，延误的工期相应顺延;因变更减少工程量，劳务报酬应相。
应减少，工期相应调整。
21.3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人。
擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分。
包人承担，延误的工期不予顺延。
21.4因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求。
追加劳务报酬。
22、施工验收。
22.1劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本协议约定的质。
量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工。
程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内。
对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限。
内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本协议约定工作。但工程。
承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分。
包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并。
承担由此导致的工程承包人的相关损失。
22.2全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验。
收合格，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在。
质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。
23.1劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及。
工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工。
作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人。
或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工。
程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工。
验收之外，劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程。
承包人承担。
23。2劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场。
地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳。
务分包人获得该第三方的配合，且工程承包人应承担因此而发生的费用。
24、劳务报酬最终支付。
24.1全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向。
工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本协议约定的计价方式，进。
行劳务报酬的最终支付。
24.2工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核。
实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向。
劳务分包人支付劳务报酬尾款。
24.3劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按文章来源：
个人转载本站内容，请务必保留上面文章来源信息!任何媒体未经许可不得任意转载!
本协议关于争议的约定处理。
25、违约责任。
25.1当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：
工程承包人违反本协议第19条、第24条的约定，不按时向劳。
务分包人支付劳务报酬;。
工程承包人不履行或不按约定履行协议义务的其他情况。
25.2工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定。
支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率。
向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支。
付每日___‰的违约金。
25.3工程承包人不履行或不按约定履行协议的其他义务时，应向劳。
务分包人支付违约金___元，工程承包人尚应赔偿因其违约给。
劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。
25.4当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：
劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承。
包人支付___元的违约金;。
劳务分包人施工质量不符合本协议约定的质量标准，但能够达。
到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付___。
的违约金;。
劳务分包人不履行或不按约定履行协议的其他义务时，应向工。
程承包人支付违约金___元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给。
工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。
25.5一方违约后，另一方要求违约方继续履行协议时，违约方承担。
上述违约责任后仍应继续履行协议。
26、索赔。
26.1工程承包人根据总(分)包协议向发包人递交索赔意向通知或。
其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便。
工程承包人能遵守总(分)包协议。
26。2在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根。
据总(分)包协议可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，
向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包。
人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。
26.3当本协议的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，
并有索赔事件发生时有效的相应证据。
26.4工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应。
由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和(或)劳务分。
包人不能及时得到协议报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人。
可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：
索赔事件发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向。
通知;。
发出索赔意向通知后2l天内，向工程承包人项目经理提出延长。
工作时间和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;。
工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关。
资料后，于21天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和。
证据;。
工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关。
资料后2l天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔。
已经认可;。
(5)当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程。
承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人项目经。
理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与、规。
定相同。
26.5劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程。
承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳《5》《6》《7》文章来源：
个人转载本站内容，请务必保留上面文章来源信息!任何媒体未经许可不得任意转载!
务分包人索赔。
27、争议。
27.1工程承包人和劳务分包人在履行协议时发生争议，可以自行和。
解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不。
成的，双方约定采用下列第___种方式解决争议：
双方达成仲裁协议，向___仲裁委员会申请仲裁;。
向有管辖权的人民法院起诉。
27.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行协议，保。
持工作连续，保护好已完工作成果：
单方违约导致协议确已无法履行，双方协议终止协议;。
调解要求停止协议工作，且为双方接受;。
仲裁机构要求停止协议工作;。
法院要求停止协议工作。
28、禁止转包或再分包。
施工工程协议篇五
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国协议法》及其他有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平的原则。结合本工程实际情况，经双方协商签订本协议。
二、施工范围与内容：
路段，道路安全标牌、标志、道口标注、警示桩、标线、振动标线的施工与安装。
三、工程工期：乙方按甲方要求在规定时间内完成施工项目工程。
四、协议价款：大写：小写：本协议为固定单价。本工程按日照市规划建筑设计院设计图为依据，工程量以实际为准。
五、结算与付款方式：
协议签订并施工完毕后，甲方需以电汇方式付款给乙方协议价款80%，余款20%半年内付清。
六、维修：
乙方按gb5768—20xx“道路交通标志和标线”标准、按规范要求，进行质量自检并接受甲方的监督检查，如因产品质量问题造成的损失，由乙方无条件予以维修或更换。如因不可抗力，如自然灾害或人为故障造成的损坏，乙方不负责维修。
七、权利与施工要求：
1、甲方有权对乙方工程质量、进度、技术、保障措施等施工内容全程监督检查，发现问题及时对乙方提出整改意见，乙方应积极采取措施按照甲方和设计要求进行整改。
2、甲方需向乙方提供施工沿线施工点地下管网、供水、供暖及地下光缆等线路分布图，因图纸不详导致乙方对施工地点地下管网、供水暖及地下光缆等线路造成的损坏，由甲方承担。
3、乙方必须严格按照甲方设计要求和gb5768—20xx“道路交通标志和标线”标准要求制作并施工，确保工程质量。
4、乙方必须在施工现场设置明显的施工标志，施工人员必须正确佩带劳动安全防护用品，防止施工过程中交通事故的发生，正常施工过程中出现的安全事故与甲方无关。
5、乙方必须合理安排各项工作，保证按期完成施工项目。
八、变更：
1、因甲方原因而造成协议中所列施工项目在数量、质量、品种、服务上的变化，导致费用的增加，其费用增加部分由甲方支付。
2、因乙方原因而造成协议中所列施工项目在数量、质量、品种、服务上的变化，导致费用的增加，其费用增加部分由乙方支付。
3、乙方应按照国标gb5768—20xx“道路交通标志和标线”标准要求施工，因乙方未按要求施工而导致的质量及其它相关问题，由乙方承担。
九、仲裁：
凡有关本协议或执行本协议而发生的一切争议，应通过协商解决;如不能解决，则可向有关部门提请仲裁，该仲裁委员会作出的仲裁是最终的，甲、乙双方均应受其约束，仲裁费用由败诉方承担。
十、未尽事宜：
甲、乙双方本着友好合作的目的，进行协商解决，如因国家政策调整或与国家政策法规不符，以国家政策为准。
十一、相关技术、施工及更改文本均为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。
十二、协议生效：
本协议甲、乙双方代表签字之日起生效，本协议生效后，甲、乙双方均有义务严格履行本协议规定的各项条款和条件。
十三、本协议一式六份，甲、乙双方各执一份存查。
甲方：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
乙方：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
施工工程协议篇六
承包人：_________________(以下简称：_________________乙方)。
经甲乙双方自愿、公平、友好协商，双方就年月日签订的就工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议：
一、写明具体补充的内容。
二、如有未尽事宜，双方另行协商。
三、此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。
四、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
甲方：_________________乙方：_________________。
(盖章)(盖章)。
法人代表或代理人。
施工工程协议篇七
20xx电缆产业园厂房工程施工甲方：__________，男，汉族，__________年__________月__________日出生，住__________，身份证号：__________，手机：__________。
乙方：____________，住址：__________。
法定代表人：__________，职位：__________。
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与__________有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程项目施工达成如下协议条款：
第一条总则。
本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对__________有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程(以下简称“本项工程”)项目施工具有约束力。
本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方__________签订的《__________工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。
合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条工程项目的安排及费用。
该工程项目位于__________工业园区内，工程为厂房土建及钢结构，砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中，钢结构工程须由温州市__________钢结构有限公司负责施工，其余全部工程由乙方组织施工，并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。
甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部，由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各一名，参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。
在本项工程中，为保证工程款专款专用，工程顺利进行，由建设方拨付的所有款项，均应直接转至项目部指定账户(银行账户名：__________，账号：__________)。
乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用(包括购买资审及招标文件、标书的编制、所需证件的公证费用、投标保证金、银行信贷证明手续等等)，以上费用应在资审递交前和开标前支付，开标时由甲方递交建设方。工程中标后，乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用，并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行账户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。
甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目部直接发放。
乙方向甲方支付工程有效标价5%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用支付方式：甲方要求收到建设方支付的每笔款项(包括工程预付款和计量款)后，按付款比例将应交管理费扣存。工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存的管理费按比例付给甲方指定账户。乙方所管理使用的资金为工程总款的95%。
第三条甲方职责。
甲方负责以乙方名义与建设方签订《__________工程项目建设工程合同》，协调与建设方、监理方的工作关系及工程量变更增减等事宜。
甲方应负责工程项目招投标前期的一切工作，乙方为甲方提供所必须的资质文件。
甲方必须保证所承揽的工程为合法项目，且甲方负责将与本项工程施工有关的政府法令、批文、文件等信息及时提供给乙方。
乙方所提供的人员，在施工过程中因业务素质低，不能胜任其工作的，甲方有权要求撤换。
甲方应协助乙方整理工程竣工资料。
第四条乙方职责。
1乙方同意甲方作为本单位工程项目部对外承揽工程，并为其出具委托书。
乙方保证具备投标人资格要求，即必须具备建筑安装工程二级及以上工程资质企业，且在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。拟派负责人须具备二级及以上注册建筑师执业资格，具备有效的`安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目负责人。
乙方在本项工程建设期间，支付工程所需全部费用，全面履行甲方与建设方签定的本项工程合同中的各项要求，同时未经甲方书面同意不得将本项工程中的任何项目再次分包。
乙方负责本项工程施工过程中的进度、质量、安全管理工作且对建设方负责。
乙方负责所承担工程的竣工资料，做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责任期保修工作。
乙方应严格遵守国家及当地政府和建设管理部门的各项法律、法规和规章制度。如果发生工程质量问题或重大安全事故，乙方应对此承担全部责任，承担由此产生的所有损失及费用，并赔偿甲方相关的名誉损失费用。
第五条违约责任。
甲方以乙方名义中标并与乙方签定建设工程合作协议后，如乙方不能完成本项工程内容，不仅要承担建设方索要的赔偿金，还需向甲方支付建设方索要赔偿金的50%作为补偿。
如甲乙双方未按照本合同约定履行合作义务，违约方应当承担应付款__________%的违约金，并继续承担本合同义务。
第六条纠纷解决。
双方因本协议的履行发生纠纷，应先协商解决;协商不成，由甲方所在地人民法院管辖。
第七条效力问题。
本协议壹式贰份，具有同等效力，由甲乙双方各持一份。
本协议未尽事宜，由双方协商订立补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力，补充协议条款若与本协议条款相冲突，以补充协议条款为准，但不影响本协议其他条款效力。
本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，至双方完成合同规定的全部权利和义务之日起失效。
第八条其他条款。
1甲乙双方在本项工程开工前应先签署本建设工程合作协议书。
本项工程实施过程中，双方应信守各自在协议中的承诺，遵守诚信原则。
本协议有效期内，甲乙双方与本工程无关的其他业务各自独自经营，自负盈亏，双方互不承担本协议以外的责任和义务。
双方应本着友好合作、优势互补、互惠互利、诚信长久的原则，给对方提供最大的便利，使工程顺利圆满完成。
其他约定：
甲方：乙方：
(盖章)(盖章)。
协议签字盖章日期：__________年__________月__
施工工程协议篇八
分包方：以下简称丙方。
甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国协议法》和《建筑安装工程承包协议条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：
1.工程名称：xx有限公司一期消防工程。
2.设计单位：
3.工程地点：
二、各方职责。
技术文件：
2、建筑工程消防审核意见书--x公消审[]第号。
3、施工图审查报告。
4、(二期工程)消防系统图。
5、投标文件(预算书)。
承包范围：
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统。
包括：消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。
第一条工程造价。
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价万元(其中包括如下费用)。
1、总包管理费3%。
2、市场价格风险调整的不可预见费用。
3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)。
4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)。
5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导，资料整理和消防验收。
第二条工期要求和开工日期
1、工期要求：
主厂房：天(到年月日止)起始时间要明确。
展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间。
2、同时必须满足建筑第八工程局的施工进度要求。
(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)。
第三条质量要求和评定标准。
1、质量要求：合格并符合消防和设计要求。
2、评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条安全生产规范执行。
必须符合国家和xx市有关规定要求。
第五条材料、设备的采购、供应方式和要求。
1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。
2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。
第六条工期、质量保证金。
1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为万元(其中质量保证金万元，工期保证金万元，文明、安全保证金万元)。
2、项目保证金的支付：
本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金万元。
3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。
第七条工程价款及支付方式。
1、房屋结顶天，甲方支付给丙方万元;。
2、丙方支付给乙方总包管理费%(万元);。
3、房屋结顶后，按每月完成工程量的%支付;。
4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的%;。
5、余款万元(其中万元作为工程保修金)，在满一年后支付万元，万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。
6、接受工程价款的。
单位名称：
帐号：
开户银行：
第八条工程质量保修。
保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。
第九条违约责任及处理。
1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计元/天计算罚金支付给甲方。
2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺，万元保证金作为丙方违约金予以罚没。
3、安全文明：符合国家和xx市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将万元人民币作为丙方违约金予以罚没。
4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按元/天计取。
5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次元/次。
第十条其它。
1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。
2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。
3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。
4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包协议》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。
5、本协议履行地为本工程所在地。
6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。
甲方：乙方：丙方：
代表：代表：代表：
施工工程协议篇九
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法规、规定，就沁阳市晨升一号城邦楼体亮化工程事宜，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同，以便共同遵守。
一、项目名称。
项目名称：沁阳市晨升一号城邦。
二、合同金额。
1、合同价格：15元/米，总结算价款根据实际安装长度计算。
2、本价格包括：安装费用、措施费用、安全防护、质保期售后服务、建筑安装发票。
三、付款方式。
乙方到达工地后付30%生活费，工程完成一半后付50%工程款，验收合格，灯亮后付清。
四、验收标准与要求。
1、验收标准。
乙方按甲方提供的效果图进行施工，验收以整体亮化调试完毕为准，验收合格后由甲方出具验收报告。
2、施工要求。
光源产品及设备货物进入施工场地入库后由甲方交付乙方，施工及提货由乙方自行安排，所有安装工具由乙方自行购置。乙方施工过程中，相关安全责任由乙方负责。
五、交付时间。
乙方在合同生效后_个工作日内安装调试完毕、验收合格并交付使用。因人力不可抗拒因素(如雨天，爆风等)耽误工期不能纳入乙方施工的正常工作日之内。
六、质保期及售后服务要求。
1、质量保证期，从验收交付之日起为两年，两年内乙方对该亮化工程实行包修、包换、包维护保养。
2、乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。
3、乙方须提供电话咨询服务。对甲方的服务通知，乙方在接报后三天内处理完毕。
七、违约责任。
1、乙方未按合同要求完成施工时，甲方有权拒绝验收，并有权顺延付款，且乙方须向甲方支付合同总金额10%的违约金，预期15日以上时，甲方有权解除合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。
2、甲方未按要求履行合同，因甲方的原因造成工程延期，由甲方承担一切责任，且甲方须向乙方支付合同总金额10%的违约金，工期相应延期。
3、甲方须提供的电源接口。
八、争议的解决。
合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决。如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼，任何一方可以向沁阳市人民法院起诉。
九、其它。
1、乙方在安装过程中要注意安全，本合同范围内所发生的一切安全及责任事故，完全由乙方自行承担，甲方概不负责。
2、如一方地址、电话号码有变更，应在变更3日内以书面及口头通知对方。否则，应承担相应责任。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具同等法律效力。
甲方(盖章)：甲方(盖章)：
负责人(签字)：负责人(签字)：
电话：电话：
施工工程协议篇十
发包单位：(以下简称甲方)。
承包人：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国协议法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本协议。
第一条：工程概况。
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。
第二条：施工方案。
1、护坡。
(1)、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。
(2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。
(3)、完工后做围墙10米左右。
(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。
第三条：协议工期。
1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
第四条：价格及付款方式。
2、上述总承包价为包干价，包含本协议所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。
第五条：甲方义务。
1、按协议向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
第六条：乙方义务。
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本协议工程，不得转包他人。
施工工程协议篇十一
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
第八条：验收。
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。
第九条：违约责任。
1、甲方应按本协议约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除协议。
第十条：其它。
本协议于年月日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。
发包单位(甲方)(盖章)。
授权代理人(签字或盖章)：联系电话：
承包人(签字或盖章)：联系电话：
施工工程协议篇十二
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
工程名称：维修及改造工程。
工程地点：临港经济开发区（具体地点？）。
开工日期年月日、竣工日期年月日。
人民币（大写）元（小写）元。
工程内容所涉及的工程质量标准参照国家现行相关验收标准执行。工程中分项保修期限按照国家标准执行。
按甲方提供的预算表、工程量清单中所列出的全部项目及要求施工，采取包工、包料、包质量、包安全的施工总承包方式。
工程施工验收合格后30日内付至合同价款的90%，剩余10%作为保证金，一年后无息付清。
1.乙方采购的材料，应为符合本项目要求、并符合国家相关标准的合格产品。
2.凡乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失全部由乙方承担。
1.乙方应该严格按照甲方的工程设计要求及国家现行相关技术规范组织施工。
2.乙方应保证工程质量，试用合格材料达到国家规定的合格标准。
3.乙方承诺保修期为年，在保修期内除用户使用不当导致损坏外乙方应在48小时内无偿维修。
1.甲方应该确保乙方施工的外部环境要求，做好施工场地的民事协调，确保乙方施工的顺利进行。
2.甲方按照协议约定的时间向乙方支付工程款及质保金。
1.甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2.乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
3.在施工生产过程中因乙方违反有关安全操作规程、消防条例等过失引发的安全或火灾事故，乙方承担一切安全法律责任及经济损失。
1.本合同签订后，乙方不得将本工程对外转包，如有转包，甲方有权终止合同，其履约保证金不退，已完成的.工程量不予验收和结算，责任全部由乙方自负。
2.乙方必须按时按质完成本工程，如质量不合要求，由乙方自费返工。工程未达到质量标准，甲方不予支付工程款；因乙方组织管理不当，造成质量、工期无法完成，甲方有权终止合同，已完成的工程量不予验收和结算。
3.乙方应严格按照合同工期完成施工任务，无故每拖延一天，向甲方赔偿损失人民币元（元）。因不可抗力因素造成乙方不能正常施工，或因甲方原因导致施工延误的，工期则可以相应顺延。
1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方本着友好合作的原则协商解决或请有关部门进行调解。
2.合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政部门调解。协商或调解不成时，提交甲方所在地仲裁委员会裁决。
本协议自双方签字盖章之日起生效，一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）。
法定代表人（签字）：
签订日期：年月日
乙方（盖章）。
法定代表人（签字）：
签订日期：年月日
