一键复制
在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
室内装饰设计协议书装修设计协议书篇一
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
一、 装修设计工程地点 ： 。
二、 委托设计项目范围：
(详见图纸)室内装修工程设计。
三、 设计进度要求：
1、乙方第一阶段提供设计方案，应符合甲方设计表达要求，在本合同签订后，7日内向甲方提供全部设计方案的电子文件，提供平面图。
2、在设计方案确定后，乙方第二阶段提供施工设计，应符合甲方设计表达要求，在本合同签订后，30日内向甲方提供六份施工图及整套电子文件。
3、乙方提出的设计方案必须经甲方审核，参照甲方意见进行修改，以不违 反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满意为止。
四、设计费的计算和付款方式：
1、 设计费的计算：设计部位建筑面积为*平方米，按人民币(大写)*元整(小写：*元) 总价包干(不含税)，具体见后附造价组成，增加设计面积双方另行协商，签订补充协议。
第三阶段为全部图纸获得绿色建筑标识评价专家委员会审查通过3日内支付合同总价的40%。
五、甲方权利和义务
1、甲方有特殊情况，必须终止设计的进行，应书面通知乙方，甲方应付乙 方接到通知时已完成部分设计的费用按全国室内装饰设计取费办法五款规定。
2、甲方须及时确认乙方所提供的设计方案及图纸，甲方确认的时间不计 算在乙方的工作时间内;如因甲方未及时确认或提出修改意见，在乙方提供审核确认文件之日起3日后，视为甲方认可。
3、甲方按本合同履行义务后，乙方为本合同所设计的图纸版权归甲方所 有，仅供甲方作为本合同书指定工程施工专用，不得转让出版或作其它用途。若甲方有本合同施工以外其他用途，乙方对本合同内的设计图纸其他的使用效果不承担任何责任。
六、乙方权利和义务
1、乙方应保证其所提供的设计成果不侵犯任何第三方的知识产权或其他 的合法权益。如因乙方原因导致甲方受第三方侵权指控，乙方应承担相应的违约责任。
2、乙方未经甲方书面同意不得以任何形式向甲方意外的单位或个人提供、 转让、散播、泄露与本工程有关的设计资料，如有违反应承担相应的违约责任。
3、乙方应按本合同约定，及时向甲方提供设计成果。
六、 其它约定：
1、甲方依据乙方提供的设计图纸进行施工，在开工前由甲方组织乙方进设计技术交底，解决施工中有关设计问题。
2、在施工期间，甲方如需要乙方协助考察或认定主材料，必须另外支付给乙方食宿费和差旅费，其标准按国家有关规定执行。
3、乙方的设计应充分考虑甲方的投资和对各项使用功能的需要，力求美观、大方、实用、节能、环保。
七、 设计的修改：
设计范围、设计方案及图纸如经甲方确认后有重大变更而重做或修改 设计时，甲方须出书面变更意见书，属增加工程量，设计费用另计。
八、 未尽事宜，双方另行协商解决。
九、 本合同壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份。本协议自签订之日起生效。
甲方： 乙方：
开户行： 开户行：
代表人签章： 代表人签章：
时间： 时间：
室内装饰设计协议书装修设计协议书篇二
委托方:(以下简称甲方)
设计方:(以下简称乙方)
一、工程概况:
1.工程地点:
2.建筑面积:
3.使用性质:
4.房屋结构:
二、设计程序:
面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)
m2×元/m2计取,设计费总计
元。
2.设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的%,即
元。
平面图,创意透视草图,由甲方审阅。
施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。
%元。
元/张)。现甲方要求绘制部位效果图张,总计元。
对所有施工图负责。
8.其它约定:
三、双方责任:
一甲方责任:
1.甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。
费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
4.对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。
部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。
或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。
7.负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
和确认。
二乙方责任:
1.乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
3.合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。
4.乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、其它:
定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
方承担交通费及旅差费。
的,乙方不承担由此引起的一切后果。
海区人民法院解决。
6.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
7.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。
甲方名称(签字盖章):乙方名称(盖章):
甲方代表:法定人:
电话:代表人:
现地址:
邮编:签订日期:
室内装饰设计协议书装修设计协议书篇三
委托方(甲方)： (以下简称甲方)
承接方(乙方)： (以下简称乙方)
一、 工程概况：
1. 建筑面积： 平方米
2. 使用性质：跃层式住家房
3. 房屋结构：
二、 设计程序：
1、 设计前提：乙方在收到甲方提供的有关图纸，并到甲方房屋进行现场测量，出具平面设计方案。甲方在认可乙方提供的设计方案后可进行施工图设计。
2、设计内容：乙方提供甲方室内装饰设计施工图 2 套,效果图 2 张。 (注：客厅效果图一张和主卧室效果图一张)
三、设计收费及支付方式
1、甲、乙双方互相约定根据本协议设计收费标准收取设计费用，甲方应交纳全额设计费共计：￥ 元整(金额大写);优惠后设计费实收: ￥ 元整(金额大写)。(注：纯设计不享受任何设计费优惠)
(1) 设计收费标准：普通商品房/单间(每平方米30元)、跃层式(每平方米50元)、别墅(每平方米80元)
(2) 详细预算费标准：每套按工程造价总额的0.4%计算。
(3) 效果图收费标准：客厅600元/张、餐厅/主卧室500元/张、小公装1000元/张 注：纯设计项目的设计费全额收取，乙方提供设计说明壹份;若甲方在未签施工合同前将施工图纸带出公司,需交全额设计费,暂做纯设计项目处理,设计费不退。乙方可免费进行三次图纸更改，如需继续更改，乙方有权向甲方另行收取相应的图纸修改费用。甲方若将该项目装饰工程交予乙方施工，预算费全免;造价在6万元以下的工程，不论乙方是否负责施工，甲方都须交纳全额设计费。
(4) 支付方式：设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计费 定金 元整为总设计费的40%。设计完结后施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即总设计费的60%元。
四、违约责任
(1) 由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。
五、其它服务
纯设计项目，市内工程乙方设计师在装饰工程时免费到现场服务至少两次，进行现场放样及调整尺寸。
六、协议文本
(1)本协议中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
(2)凡本设计在实施前甲方应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。对甲方提出的有违反设计规范的建议及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。
(3)本协议需经甲乙双方签字后有效，本协议生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。
(4) 本协议未尽事宜，双方可在补充协议栏写明并双方签字认可。
(5) 本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，履行完后自行终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
室内装饰设计协议书装修设计协议书篇四
承接方(乙方)：_________
根据其他有关法律、法规规定的原则，结合室内装饰的特点，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。
一、甲方委托室内设计的地址_________，房型_________，用途_________，使用面积_________平方米。
二、甲方委托乙方室内设计，并且由乙方负责施工，其设计收费标准为每平方米_________元，收取设计费共计人民币_________元。甲方委托乙方室内设计，且乙方不负责施工，其设计收费标准为每平方米_________元，收取设计费共计人民币_________元。
甲方应在_________年_________月_________日首期付50%设计费，并与乙方约定上门测量的时间和地点(原已收的_________元上门勘测费，应自动转入设计费中)。乙方设计师在测量后_________天内完成平面布置图、顶面布置图及局部效果图各一张。
三、乙方完成初步设计方案后，甲方与乙方设计师经过沟通同意，填写设计方案进程表(见附件)，由双方签字确认。甲方应支付设计费余款，乙方设计师将在_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，共_________天完成全套装演设计图及施工图纸。
四、全套图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方设计师沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸，再次填写设计方案进程表，由双方签字确认，施工过程中设计师应有两至三次去现场放样及指导施工，以达到设计效果。
五、双方在未签订装潢施工合同前，全套设计图纸资料由乙方保存，甲方不可将设计图纸及工程造价表带出公司。
六、甲方如不按合同约定委托乙方施工，其设计费按原设计费总价增收100%，共计_________元。
甲方付清增加的设计费后，由乙方将全套图纸交给甲方使用，并由乙方设计师到现场负责指导。甲方如不支付增收的设计费，乙方应将平面布置图、顶面布置图、电源、电话、电视、多媒体插座位置分布图交付甲方。
七、违约责任
1.乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的，每延期一天应当支付设计费总价的3%违约金给甲方。
2.乙方延期_________天以上未完成设计图的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方的设计费用，并承担设计费总价50%的违约金。
3.乙方无故终止合同，除退还甲方所交的设计费用外，还应按合同规定的设计费总价的50%作为违约金付给甲方。甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间由双方另行约定。
八、设计合同经双方签字认可后，甲方必须按合同约定支付设计费。如甲方中途反悔，乙方不再退还已收取的设计费。
(1)向_________仲裁委员会申请仲裁;
(2)向人民法院提起诉讼。
十、本合同中包括附件、补充协议，经甲、乙双方签字或盖章后生效。
十一、本合同一式两份，双方各执一份。
十二、双方约定以下补充条款：_________。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________
代表(签字)：_________代表(签字)：_________
室内装饰设计协议书装修设计协议书篇五
承包人：__________________
第一条?工程概况
1、工程地点：__________________.
2、工程内容及做法：__________________.
3、工程承包方式：双方商定采取下列第___种承包方式。
（1）承包人包工、包料）；
（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料；
（3）承包人包工、发包人包料。
4、工程期限______天，开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。
5、合同价款：本合同工程造价为（大写）：______元。
第二条?工程监理
若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条?施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供：
（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份，设计费（大写）______元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。
第四条?发包人义务
2、提供施工期间的水源、电源；
3、负责协调施工队与邻里之间的关系；
6、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第五条?承包人义务
2、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
3、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；
4、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第六条?工程变更
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
第七条?材料的提供
2、由承包人提供的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
第八条?工期延误
1、对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：
（1）工程量变化和设计变更；
（2）不可抗力；
（3）发包人同意工期顺延的其他情况。
2、因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。
3、发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
4、因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。
第九条?质量标准
双方约定本工程施工
质量标准：______施工过程中双方对工程质量发生争议，由______部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条?工程验收和保修
1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
（1）__________________；
（2）__________________；
（3）__________________.
承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。
2、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。
3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为______月。验收合格签字后，填写工程保修单。
第十一条?工程款支付方式
1、双方约定按以下第______种方式支付工程款：
（1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：
工程进度过半指：__________________
（2）其他支付方式：______________.
2、工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
3、工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。
第十二条?违约责任
1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
2、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
4、发包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金______元。
5、由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。
6、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金______元。
第十三条?合同争议的解决方式
（一）提交___________委员会_____；
（二）依法向人民法院提起诉讼。
第十四条?几项具体规定
1、因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）______元（此费用不在工程价款内）。
2、施工期间，发包人将外屋钥匙______把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁______把，由承包人当场负责安装交付使用。
3、施工期间，承包人每天的工作时间为：上午______点______分至______点______分；下午______点______分至______点______分。
第十五条?其他约定事项
第十六条?附则
1、本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式______份，双方各执______份，______部门______份。
4、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
发包人（签字）：__________________
承包人（盖章）：__________________
签订日期：______年______月______日
室内装饰设计协议书装修设计协议书篇六
一、概况
位于 ，结构型式为 。 功能区分为 。设计定位为 。
二、设计依据
1、国家建设部及南宁市有关法规文件及技术规定;
2、 设计方案文本;
3、 建筑施工蓝图;
4、建设部现行《建筑设计文件编制深度规定》;
5、国家关于建筑装饰装修设计深度的相关法规及规定;
6、国家关于电气设计、给排水设计等方面设计深度的相关法规及规定。
三、设计工作范围：
1、酒店内部装饰装修设计(含：单体内部功能划分，墙体分隔;地面、墙面、天花装饰装修设计;家具、装饰、陈设等布置及选定)。
2、酒店内部水电设计(电气设计;弱电点位配合设计;增设电梯布置位置及装饰要求;给排水设计;灯具选型等)。
3、内装修与原主体结构有冲突，建筑装饰、装修的由设计方出具施工图，涉及变更原结构的由原酒店主体设计单位根据装修施工图补充设计。
4、大型内装饰件、灯具等与主体结构应有效连接，并由设计方出具经荷载验算的施工节点详图。
5、电梯装饰设计含电梯轿厢内部装修设计及配置要求。
6、提供各阶段造价概算。
四、设计工作要求：
1、方案设计要求：
方案设计应根据方案设计任务书的要求进行，应达到能据以进行施工图设计并满足工程成本估算的要求。方案设计含平面布置图、效果图、设计说明及主材表等。
2、施工图设计要求：
(1)施工图设计文件应按已批准的方案设计进行编制，内容以图纸为主，应包括：封面、扉页、图纸目录、设计与施工说明、施工蓝图(含建筑装饰装修立面图、平面图、剖面图、细部节点大样图、剖面图等)、材料清单(分层详细列出装饰装修材料、灯具、设备等的工程量清单及工程概算)、选用部分材料、灯具的样品或图片等。
(2)施工图设计文件一般以楼层或功能分区为编排单位。各专业分别编制与装订。小型装饰工程也可将各专业图纸综合编制在一起。
(3)施工图设计文件的深度应满足下列要求：
a.能据以编制施工图预算及施工招标之用;
b.能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作;
c.能据以进行施工和安装;
e.满足建设部《建设设计文件编制深度规定》的要求。
3、广西南宁恒大苹果*酒店内部装饰装修设计必须符合国家建设部及南宁市有关法规文件及技术规定。
五、设计图纸要求：
1、图纸目录
(1)图纸目录应包括序号、图纸名称、图号、电脑档案号等，当图纸比较多需分册装订时，每个分册均应有全册目录。
(2)如有选用标准图时，应先列新绘制图纸名称，后列标准图名称。
2、施工图说明
施工图说明应包括的内容如下：
(1)本装饰装修工程施工图设计的设计依据及现行有关技术法规。
(2)根据方案设计，说明装饰工程设计的工程概况，其内容一般应包括装饰工程名称、工程地点、建设单位、装饰工程范围、建筑面积、装修等级等。
(3)设计说明(包括需要特别交代的设计说明)
对防火、防潮、防水、消声、抗震防震、防静电、防腐蚀、防尘、防辐射等特殊要求的说明。特别是在消防设计说明中，应包括项目的建筑类别、耐火等级、防火分区的划分，防火门、消火栓的设置、安全疏散标志的设计等需用文字交代的内容。
(4)四新说明
为保证工程质量，施工中需要特别交代的内容，包括对新技术、新材料、新工艺、新设备作必要的说明，采用“四新”材料的，应先报经发包人同意。
(5)图例说明等。
3、装修表和材料表
(1)装修表为用表格形式表达房间和各部位地面、天花、墙面、隔断、固定家具、装饰织物及其他装饰用材和需要交代的特殊做法。
(2)材料表应注明主要装饰材料的名称、型号、规格、颜色、燃烧性能等级等。
4、门窗表
用表格形式表达的门窗分类、型号、尺寸、五金配件数量等。
5、平面图
(1)大型装饰工程的平面图可能包括平面布置图、墙体定位图、地饰图、家俱布置图、立面索引图、防火分区及防火墙。防火门、消火栓等布置图等。
(2)平面图中应表示的内容
a、柱网和承重墙、柱的轴线与其编号。柱网轴线编号应与建筑设计图一致。
b、房间名称要注全，建筑条件图中标注的房间、走道、管井等部位的名称均应保留，相同功能的房间可加注序号如：办公室(一)、办公室(二)、会议室(一)、会议室(二)等……。大型建筑可在比例较小的总体图中用编号标注房间。如001、005……另编房间名称与编号对照表。
c、室内外地面标高和各层楼面装修面层(即建筑面层)标高。为方便装修施工，各楼层建筑标高可定为0.00，写在标高线之上，而将相对于±0.00的标高写在标高线之下，如中，表示本层楼面建筑面层假定标高为0.00;本层楼面建筑面层相对于全±0.00的标高为12.20，其它装饰造型等的标高，包括天花标高，均为自所在层建筑地面算起的高度，可表示为7.801.10……等。
d、墙体厚度与材料种类应注明，亦可用图例表示，并标注墙体定位尺寸。
e、地面材料种类、地面拼花及不同材料分界线应予表示。
f、卫生洁具、水池、台、柜等固定建筑设备和家具的尺寸、定位以及详图索引。
g、建筑平面较大时可分区绘制，但需在各分区平面图的一角绘出组合图，并表示分区编号和分区部位处轴线编号。
h、指北针，可只在首层平面或主要平面图中表示，一般放在图纸的右上角。
i、有关节点详细或局部放大图的索引。
j、楼梯上下方向示意。
k、门的编号及开启方向。
l、防火分区、消防通道、防火门、防火卷帘、消火栓等防火设施。
m、地面上的电源插座、通讯插孔、地面灯饰等用电设施。
n、活动家俱布置及盆景、雕塑、工艺品等的配置。
6、天花布置图
天花布置图应表示的内容与要求如下：
(1)柱网轴线、编号及各种尺寸应标示齐全，并与建筑设计图一致。
(2)房间名称应注全。并应标注天花底面相对于本层地面建筑面层的市局。
(3)天花造型尺寸定位及详图索引。
(4)天花灯具(包括火灾或事故照明)、风口、喷淋头、火灾探测器、扬声器、挡烟垂壁以及疏散方向标志牌等。
7、立面图
(1)立面图包括外立面和室内立面，一般外立面和室内房间或公用空间各方向的立面均应画全。无特殊装修要求者亦可不画立面图，仅在装修表中予以交代。
(2)立面图中应表示的内容
a、轴线与其编导轴线和外包尺寸。
b、室内外高差尺寸。
c、墙柱面装饰造型、花台、栏杆、台阶、线角等的尺寸及其它尺寸定位，节点详图索引等。d、门窗标高和高度应分别注明。
e、墙柱面上的灯饰、电源插座、电源开关、通讯插孔、消防设备、空调控制器等的定位。
f、立面装饰材料名称，材料分块尺寸及节点索引。
g、室内立面应将相应部位的天花剖面一并画出，并标注天花造型部分的尺寸与标高。
h、固定在墙、柱面上的各种挂画、壁毯等装饰艺术品的尺寸和定位。
8、剖面图
(1)剖面图包括表示空间关系的大剖面图和表示墙身构造的墙身剖面，以及为表达设计意图所需要的局部剖面。大剖面应剖在室内外空间比较复杂的部位。
(2)剖面图应表达的内容
a、标高尺寸。
b、装修材料图例应表示出来。
c、楼板、梁等结构件的尺寸一般应严格按结构图或实际情况画出。
9、局部放大图和节点详图
(1)局部放大图和节点详图应表示出轴线位置，相邻部位可用剖断线或虚拟的总断线断开。施工中的关键部位、需要重点表达的部位，均应绘制节点详图。
(2)节点详图的索引和详图编号应有可追溯性。
10、图纸签署与盖章
(1)图标中的设计负责人、设计人、制图人、校对人、审核人、审定人签署应完整，(其中设计与制图、设计和设计负责人、审核与审定可以是同一人签署)。
(2)每张图纸的签署人不得少于三人，包括设计人、审校人和审定人。
(3)有多专业配合内容的主要图纸，应由各有关专业设计人进行会签。
(4)每套施工图封面、每张施工图均应盖有设计单位的设计专用章。设计专用章中应有设计单位名称、设计资质等级，设计证书编号。
(5)每套施工图的封面，每张施工图均应标注设计出图日期(年、月、日)。
11、室内给水排水工程施工图设计
(1)图纸目录
先列新绘制图纸，后列选用的标准图或重复利用图，图纸目录应包括图纸名称、图号、电脑档案号、张号等。
(2)设计说明
一般应在设计图纸之前有一个设计总说明。设计说明应包括设计依据、设计与施工说明、使用图例等。在设计图纸中有需要特别说明的，可在每张设计图纸中加附注说明。
(3)平面图
平面图应标出给排水设备平面布置及管道走向、管径、坡度、坡向，底层平面应标明给排水进出管道与室外管道的连接方式位置及标高。
复杂部份如开水间、卫生间、给排水设备及管道较多的地方，绘出局部放大平面图。
当建筑物内用水点较多时，分别绘出各层平面卫生设备、生产工艺用水设备位置(并注明名称或编号)和给排水管道平面布置图。
(4)系统图
按一定比例分别绘出各种管道系统图，图中表明管道走向、坡度、管径、进出口的(起点、末点)标高，各系统编号、各楼层卫生设备和工艺用水设备的连接点位置和标高。
(5)局部设施
当建筑物内有提升，调节或小型局部给排水处理设施时，单独绘出其平面、剖面及详图或注明引用的详图或标准图号。
(6)详图
凡管道附件、设备、仪表及特殊配件需要加工又无标准图可利用时，应绘制详图。
(7)与装饰及其它专业的配合
a.若原有卫生间等用水点排水点在装饰设计中未变动，可接原土建的设计图施工，装饰给排水可不出图。
b.经消防设计的喷淋喷头平面布置须在天花图上作，避开灯具及风口等位置，既考虑装饰美观的要求，又保证符合消防规范的要求。
c.卫生间、厨房、海鲜池、水景、吧台等用水点，装饰给排水设计需作预留给水点及排水点，包括管径、位置、坡度、埋深等。
d.在装饰平面图标明消火栓位置、型号等。
12、室内电气工程施工图设计
(1)图纸目录
先列新绘制图纸，后列选用的标准图或重复利用图。
(2)设计说明
一般应在设计图纸之前有一个设计总说明。设计说明应包括设计依据、设计与施工说明、使用图例等。在设计图纸中有需要特别说明的，可以每张设计图纸中加附注说明。
(3)动力工程施工图设计
动力平面图:
1’图纸内容
a.动力平面布置图;
b.配电箱、控制箱平面位置、用电设备的线路连接各回路编号、图例，均应在平面图中反应出来。
c.引用标准安装图编号、页次、施工说明。
2’设计说明
设计说明中应交代电源电压、引入方式、导线选型和敷设方式、设备安装高度、接地或接零等。
3’设备、材料表。
按整个项目汇总列出设备和主要材料表。
动力系统图:
配电设备型号、进线出线回路编号、用途，导线型号规格、敷设方式、计算容量、需用系数、计算电流、电器元件型号规格。
动力自控、连锁及信号装置等原理图:
包括控制原理图和设备元件布置图、二次接线图、外引端子板图，并列出控制设备及元器件的型号规格等。
动力安装图:
包括设备安装图和非标准件制作图，设备材料明细表。
接地平面系统图:
包括金属构件，浴室等局部电位接地，弱电设备接地系统及综合布线，防静电接地图。
(4)电气照明工程施工图设计
1’.照明平面图
图纸内容包括：
a、普通照明和应急疏散照明平面布置图。
b、照明配电箱、灯具、开关、插座、照明及插座回路的平面定位。
c、线路走向，引入线规格，回路编号。
2’.设计说明
设计说明中应交代电源电压、引入方式;导线选型和敷设方式;设备安装高度;接地或接零等。
对于较特殊的照*灯具(如发热量较大或重量较大的灯具)应该注明安装注意事项。
3’.设备、材料表
按整个项目汇总列出设备和主要材料表。
4’.照明系统图
绘制照明配电箱电气系统图，标注照明配电箱型号规格，负荷容量，需用系数，计算电流、电器元件型号规格，回路编号，回路用途，导线型号规格、敷格方式。
5’.照度计算图
根据《建筑照明设计标准》要求提供不同场所的照度计算书。
6’.灯具样品图
选用灯具的图片。
7’.电气与装饰及其他专业的配合
熟悉原设计院的电气施工图，结合装饰平面、天花图尽量利用原设计系统，以节约投资。如原设计不能满足新的装饰设计的要求，注明新增加的内容及其电力需求，协调完成与原设计的接口。灯具布置既要符合装饰设计要求，又应核算照度是否满足规范。不符合要求的，要及时向装饰设计人员提出修改意见。
13、弱电
(1)图纸目录
先列新绘制图纸，后列选用的标准图或重复利用图。
(2)设计说明
主要内容为：施工时的主要注意事项、施工要求、图例符号、设备安装高度等(简单工程亦可写在有关图纸上)。
(3)弱电系统设计
a.各种设备平面布置图、设计说明。
b.各种弱电系统图及设备间线路连接图。
c.各设备出线端子外部接线图。
d.各建筑物内弱电设备安装大样图、设备平面布置图、布线图等(包括屋面天线安装大样)。
e.各种弱电设备交、直流供电系统图。
f.工作接地、防雷、保护接地平面图和安装大样图等。
g.其它非标准设备电气原理图、控制方式图、安装大样图。
(4)设备、材料表
按整个项目汇总列出设备和主要材料表。
(5)计算书
其内容应包括室内电气工程的全部内容。各部分的计算书应作为技术文件归档。
14、空调通风
根据甲方提供的空调施工图纸确定风口位置。结合天花造型并与灯具、喷淋头、烟感探头、扬声器等统一考虑，既考虑装饰美观的要求，又保证符合本专业的规范要求，同时在天花平面图上一起表示。
六、其他设计要求：
设计方提供设计蓝图及材料清单(及相关参数)应能满足建设方施工和材料采购的需要。
七、施工期间服务：
4.2 协助配合甲方招投标工作，提供本项目施工、监理、分包工程及材料设备供应等招标活动中标书内的有关技术条件及设备参数。参加有关招标答疑会议，解答有关技术问题。在上述招标活动中提供全面技术支持;如果业主需要，专业负责人到场参加技术标评标，考察并出具书面意见。
4.3 按照甲方施工进度安排，依据乙方提交的材料样板，乙方必须驻场协助甲方对施工主材进行选择、确认和封样的工作。
4.4核对现场施工后的效果是否符合图纸设计要求，对不符合要求的出具书面修改意见，如符合图纸要求，但未达到效果要求的，应及时修改图纸，对现场进行调整。
室内装饰设计协议书装修设计协议书篇七
委托方(甲方)： (以下简称甲方)
承接方(乙方)： (以下简称乙方)
一、 工程概况：
1. 建筑面积： 平方米
2. 使用性质：跃层式住家房
3. 房屋结构：
二、 设计程序：
1、 设计前提：乙方在收到甲方提供的有关图纸，并到甲方房屋进行现场测量，出具平面设计方案。甲方在认可乙方提供的设计方案后可进行施工图设计。
2、设计内容：乙方提供甲方室内装饰设计施工图 2 套,效果图 2 张。 (注：客厅效果图一张和主卧室效果图一张)
三、设计收费及支付方式
1、甲、乙双方互相约定根据本协议设计收费标准收取设计费用，甲方应交纳全额设计费共计：￥ 元整(金额大写);优惠后设计费实收: ￥ 元整(金额大写)。(注：纯设计不享受任何设计费优惠)
(1) 设计收费标准：普通商品房/单间(每平方米30元)、跃层式(每平方米50元)、别墅(每平方米80元)
(2) 详细预算费标准：每套按工程造价总额的0.4%计算。
(3) 效果图收费标准：客厅600元/张、餐厅/主卧室500元/张、小公装1000元/张 注：纯设计项目的设计费全额收取，乙方提供设计说明壹份;若甲方在未签施工合同前将施工图纸带出公司,需交全额设计费,暂做纯设计项目处理,设计费不退。乙方可免费进行三次图纸更改，如需继续更改，乙方有权向甲方另行收取相应的图纸修改费用。甲方若将该项目装饰工程交予乙方施工，预算费全免;造价在6万元以下的工程，不论乙方是否负责施工，甲方都须交纳全额设计费。
(4) 支付方式：设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计费 定金 元整为总设计费的40%。设计完结后施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即总设计费的60%元。
四、违约责任
(1) 由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。
五、其它服务
纯设计项目，市内工程乙方设计师在装饰工程时免费到现场服务至少两次，进行现场放样及调整尺寸。
六、协议文本
(1)本协议中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
(2)凡本设计在实施前甲方应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。对甲方提出的有违反设计规范的建议及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。
(3)本协议需经甲乙双方签字后有效，本协议生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。
(4) 本协议未尽事宜，双方可在补充协议栏写明并双方签字认可。
(5) 本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，履行完后自行终止。
补充协议：
甲方(签名)： 乙方(签名)：
住 址： 电 话：
电 话： 设 计 师：
手 机：
