一键复制
合同是法律规定的一种约束力强的书面协议。在编写合同时，应当注意细节，避免遗漏重要条款。在合同的履行过程中，如有任何疑问或需要帮助，请随时与我们联系。
资料承包协议合同篇一
甲方：乙方：
上列双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，本着平等互利、协商一致的原则，就施工资料整理及归档的劳务费事宜，达成如下协议：
一、工程概况。
工程名称：郑州新郑国际机场t1停车楼工程地点：郑州新郑国际机场航站区内。
二、工期。
该工程于20xx年1月7日开工，至20xx年11月9日竣工，工期共308日历天。
三、承包内容。
1、乙方负责本工程室外管网资料、土建水电资料(包括土建、水电工程的各分部分项工程的检验批、资料整理工作)、安全资料、竣工备案资料的编制与整理。乙方必须按当地建设工程质量监督站的质检要求、城建档案馆的存档要求、监理单位监理资料的归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。
2、本工程施工技术资料一式四份。本条第一款所述所有编制根据和要求均需由甲方在工程刚开工以书面形式通知乙方；否则本工程施工技术资料编制依据由乙方自行确定。
3、本工程施工技术资料编制完成后，由乙方负责分别装入档案盒并分别移交给甲方或城建档案馆，如需装订，装订费由甲方负责。
四、承包方式及单价。
1、乙方按建筑面积承包甲方本工程的土建、安全、竣工备案资料(建筑面积按实结算)承包单价按2.5元/m2。结算按t1停车楼建筑面积54030.96平方米计算。
2、付款方式。
(1)、本合同经甲乙双方签字盖章生效之日起7个工作日内，甲方预付10%合同预付款给乙方。
(2)、合同付款方式：按形象进度约定付款，主体结构结束施工。
资料经工程监理人员验收后支付至合同总价款的50%;装饰装修工程施工完毕施工资料经监理验收合格后支付至合同总价款的75%;水电工程完毕施工资料经监理验收合格后支付至合同总价款的95%;工程竣工存档时结清合同余款；施工期间如因农忙、春节等因为工程进度原因未达到拨付工程款点位时乙方可向甲方借资。甲方应酌情给予乙方所借工程款。
(注)：本工程计划工期为10个月，如工程延期(延期壹个月以下不计，延期一个月壹以上，不足壹个月按壹个月计算)甲方额外付给乙方7000元/月。
五、双方责任、义务。
1、合同签订后，甲方及时向乙方提供施工图纸、图纸变更和必要的施工资料和提供施工用电、复印纸、食宿，乙方自备电脑、打印机。
2、各单位之间的关系由甲方负责协调、处理。
3、本工程施工技术资料编制过程中，施工技术资料中所有“项目经理”(签名)，“设计单位(盖章)”等各单位签字盖章均有甲方自行负责。
4、乙方有义务按合同内容尽职尽责完成本职工作。
5、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。未尽事宜，双方共同协商解决。
六、合同时限。
1、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
2、本合同规定的甲乙方完成各自应当履行的义务后，该合同自行失效。
甲方(签字)：乙方(签字)：
资料承包协议合同篇二
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国劳动保护法》和有关法律规定，就本工程的资料情况，有关资料的管理制度，为明确双方权利、义务以及经济责任，经甲乙双方协商一致，统一签订本合同，愿共同遵守。
一、工程概况。
1、建筑面积：约55000m2，总建筑面积以实际验收面积为准。。
2、以资料移交给上级单位完为资料完成。
二、承包范围及要求。
1、甲方负责提供原材料、电气材料、水暖材料、装饰装修等材料的合格证及检验报告。
2、甲方负责提供图纸一套。
3、甲方需提供在资料备案过程中的所有办公用品(电脑、打印机除外)，以及承担在资料整理过程中所发生的费用。
4、乙方负责填写所有施工合同涉及的工程资料(基础、主体、装饰、节能、给排水、电气、屋面等分部分项及分户验收)的填写、整理工作，并及时的跟上工程进度，保证现场施工完，资料完，乙方保证资料一次性验收合格。
5、乙方负责原材料和试件的送检工作(甲方提供试件、送检车辆)，乙方对检测结果不负责。乙方需配合甲方处理不合格的报告的处理工作。
6、乙方负责填写及整理资料，不负责施工单位资料签字工作，签字应有甲方各施工人员自己签字。但应配合甲方、监理、设计、地勘等单位人员的签字和盖章工作。
7、甲方协助乙方完成竣工图的绘制工作，并协助甲方签证资料的完善，以及收方资料表格的填写和整理。
8、分户验收需甲方提供真实有效的数据，乙方协助完成填写工作。
9、甲方为乙方提供住宿，乙方的生活费在承包单价中扣除。
10、工程完工后乙方需交给甲方资料套数按要求执行，如监理、业主有其他要求，乙方负责对剩下资料复印件的整理工作。
三、合同价款及付款方式。
1、本合同以建筑平米为准，每平米元。
2、签订合同后甲方按单栋分阶段结算，基础20%，主体30%，预验收30%，以验收会议为准，资料移交后三天内支付20%。
四、附则。
2、本合同经甲乙双方签字后生效。
3、本合同一式二份，甲乙双方有关人员各一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
资料承包协议合同篇三
为了规范完成工程的内业资料的编制及整理工作，经甲、乙双方友好协商，甲方将本工程的土建内业资料承包给乙方。为了明确双方的责任和义务，特订立此协议。具体内容如下：
1、工程名称：________________。
2、工程地址：________________。
3、工程类型：________________。
1、负责本工程的土建内业资料编制及整理工作（不包括水电及安全）。
2、协助办理工程验收事项。
1、内业资料及整理费用按月计算，每月________________元人民币（按26天计算）。
2、工程竣工资料归档另行计算。
1、每月的10日甲方将上月工资以现金的形式支付给乙方。（本月支付上月）。
1、严格执行建筑工程质量验收统一标准(________________)、建设工程文件归档整理规范(________________)及福建省工程建设标准________________。
2、执行城市档案馆资料归档的。要求。
1、负责办理工程前期开工备案手续。
2、提供现场办公场所，做好一间单独资料室，
3、提供所需的办公用品（包括资料柜、电脑、复印机、打印机、复印纸、耗材及编制资料需要的办公用品）。（乙方在工程完工后需如数退还甲方）。
4、甲方应负责同建设单位、监理单位、质量安全监督站等相关单位的沟通，疏理工作。
5、提供乙方驻现场人员吃、住及享受同项目管理人员的一切待遇；电话补贴________________元/月，因工出差车费的如实报销。（需按标准提供合法有效票据）。
1、派壹人驻现场，必须服从项目部管理。
2、遵守项目部及业主的各项规章制度。
3、负责配合工程前期开工备案办理手续及资料收集。
4、按工程进度及时整理工程各道工序的报验手续并报送监理单位。
5、负责整理工程质量方面的相关资料，包括基础验槽、基础验收、主体验收、工程初验（四统表手续完善）、材料送检等。
6、如遇到质量、安全检查时负责土建内业资料通过相关职能部门的审查。
7、工程初验完后，配合相关单位办理工程验收、备案手续。
8、所有资料电子档及纸质资料竣工后都必须交甲方保管。
1、乙方应按工程进度及时报送每份相关资料；如技术内业资料发现有错误的由乙方自行解决。
2、如质量保证资料不完善由于甲方原因造成的则由甲方自行解决。
3、如内业技术资料编制完善、及时报送监理单位而监理单位相关人员不签字，属甲方原因则由甲方协调解决。
4、甲方应按付款要求中的规定，每个月及时支付乙方费用，若拒付超过半个月乙方有权停止工作。
5、乙方应严格遵守项目管理制度，如日常有遇到急事无法准时到岗，应需向项目负责人请假，经批假后方可休假。
6、以下条款希甲乙双方共同遵守，如有争议双方协商解决，如协商不成甲乙双方均可向当地法院提起诉讼。
自双方签字盖章后生效，在工程施工完毕、内业资料整理完善移交甲方后失效。
甲方：________________（签字）乙方：________________（签字）。
日期：________________日期：________________
资料承包协议合同篇四
甲方将的工程项目的施工资料发包给乙方，经甲乙双方协商达成以下协议：
工程施工全套（含施工管理、施工技术、施工测量、施工物资、施工记录、施工试验、过程验收、工程竣工质量验收等）资料的编写、收集、整理、归档、备案等工作，其中不包括填写《施工组织设计》、《施工日志》、《混凝土施工日志》和所有方案的编制及送检相关工作。
二、承包方式。
包工（甲方只为乙方提供一份全套施工图纸、办公场地、办公桌椅、资料柜、资料打印用纸、文件夹、文件盒、鱼尾夹、打印粉墨、中性笔等办公用品；打印机、电脑均由乙方自理）。
三、取费计算。
1、取费单价：__________________。
2、资料费总价：按实际所承揽的建筑面积（以施工蓝图所注的建筑面积为准）。
四、合同工期。
合同工期为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
五、付款方式。
甲方每月支付给乙方工程资料费：（大写：__________________），如果甲方在达到资料费支付条件后7日内无法支付给乙方工程资料费，乙方保留停止工作和解除合同的权利。
六、甲、乙双方的责任与义务。
1、甲方提供办公场所、办公桌、椅、办公用品（含资料打印用纸、文件夹、文件盒、鱼尾夹、打印粉墨、中性笔等）和各楼号全套施工图纸一套。安全资料表格由甲方提供。甲方负责乙方办公场所的安全、保卫工作、财产丢失等现象，所有损失由甲方承担。
2、甲方负责督促、协调各参建单位管理人员进行工程资料的签字工作，原则上不允许代签。
3、甲方负责督促、协调各参建单位及时为乙方提供进场材料的合格证、检测报告（各楼号一式四份）等进场手续。
4、甲方负责督促、协调各施工单位对材料、构配件或相关工序的常规试验和见证试验的送检与委托，如试验不能合理计划。送检不能及时进行、试验报告不能及时取回、相关试验没有委托、试验结果不合格，影响正常的资料报验，一切后果乙方不予承担。除此，甲方还需为乙方提供报建登记表、立项申请报告及批复、建设工程规划许可证、建设工程质量监督书、施工许可证、施工图审查报告及批准书、地质勘察报告等。
5、乙方根据工程施工进度的进展情况，及时、准确的完成资料的填写、报验、收集、整理等工作，做到工程资料与工程实体同步，由于甲方的人员不到位或人员技术水平差等原因造成资料不能同步、资料不规范等因素而影响到工程的正常顺利进行所造成的一切损失由甲方承担。
6、在各参建单位积极配合的情况下，乙方应同步、准确地整理好所有施工资料，以备工程质量行政管理部门的`检查。
7、乙方进入施工现场必须严格遵守《安全生产管理条例》的规定，否则发生一切安全事故的责任均由乙方承担。
8、由于乙方的原因造成工程资料不能按时备案所产生的一切损失均由乙方承担。
9、资料交城建档案馆备案费用由甲方承担。
10、由当地城建档案馆要求：除文本文档资料外，还要交电子版资料的。乙方不承担电子版资料的编制及一切费用。
七、纠纷处理：
1、工程延期处理：如果在合同工期内，甲方未完成所有的施工任务，导致乙方的工程资料不能在合同工期内完成竣工备案，工程合同发生延期，则在延期的月份内，甲方需按延期月份支付乙方所有资料人员的工资，工资金额为：每人每月__________________元，延期月份内15天以下（含15天）的按半月计算，15天以上的按全月计算。
2、合同期内，乙方不参与甲方任何的经济纠纷及债务关系，所有资料费，完全由甲方进行支付。
3、甲方支付工程资料费应采取现金或对私（个人）转账的支付方式。
八、争议解决方式：双方在履行合同过程中出现争议，如果经协商仍无法解决可到当地仲裁机构或人民法院解决。
九、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，签字之日起生效，工程资料备案完毕后自动终止。
十、补充条款：________________________。
甲方：_________________。
___________年___________月_________日。
乙方：_________________。
___________年___________月_________日。
资料承包协议合同篇五
承包方(以下简称乙方)：
依照《_经济合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就旭辉花园综合用房幕墙工程建设劳务承包事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
_________工程。
二、工程地点：_______________。
三、工程内容及范围：
4、承担该工程的施工准备、施工过程中的材料装卸，成品保护。施工完毕后的材料退场、现场清理、安全文明施工等工作。
四、承包方式及承包金额、付款、结算方式;。
实行包质量、包安全、包工期的劳务包干方式。
(1)、测量放线、埋件安装，占10%;。
(2)、龙骨安装，占30%;。
(3)、防火避雷安装。占5%;。
(4)、面板安装，占40%;。
(5)、打胶清理，占15%;。
五、工期及进度要求：
本工程总工期为30天，开工日期为20xx年12月20日，完工日期为20xx年01月20日。具体进度及节点要求按甲方进度计划执行。
六、劳动力人数及业务技能水平要求：
劳动力人数及业务技能水平原则上由乙方自主控制，但必须满足工程质量、安全文明施工以及工期的要求。
七、质量要求及验收标准。
1、乙方严格按设计图纸施工，保证结构的安全和外观的美感，确保工程质量合格。
2、工程验收标准：jg3035-96《建筑幕墙》，jgj102-20_《玻璃幕墙工程技术规范》、jgj133-20_《金属与石材幕墙工程技术规范》、jgj81-20_《建筑钢结构焊接技术规范》。
八、双方的责任与义务。
1、组织材料及时到货，配合乙方做好材料的管理工作。
2、负责乙方施工过程中的各项协调工作。
3、管理、监督和控制乙方在安全、质量和工期等方面的工作。
4、为乙方提供技术服务，并在质量和安全上提供指导。
5、协调提供施工用电接口，提供两个二级配电箱，提供乙方生活后勤场所，保证施工需要，其费用由甲方承担。为维护甲方企业形象，甲方提供乙方在施工过程中实际所需的安全帽、工作服等劳保用品。
6、当工程质量、安全及工期等不能满足甲方要求时，甲方有权要求乙方采取必要措施。
1、接受甲方对本工程在质量、安全和工期等方面的管理监督和控制。
2、配合甲方做好施工过程中的协调配合工作。
3、做好现场安全文明施工工作，正确佩戴安全帽、安全带，工完场清。
4、维护企业形象，做好生活社区的卫生工作，仓库材料要摆放整齐有序。
5、负责做好材料的搬运、保管、防火和防盗工作。
6、在工程未验收前，乙方有义务协助甲方做好成品保护工作。
九、其他事项;。
本合同一式四份，在双方签字后生效，工程款付完后失效。未尽事宜，双方协调解决。
甲方：乙方：
代表：代表：
日期：日期：
资料承包协议合同篇六
甲方：乙方：
上列双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，本着平等互利、协商一致的原则，就施工资料整理及归档的劳务费事宜，达成如下协议：
一、工程概况。
工程名称：郑州新郑国际机场t1停车楼工程地点：郑州新郑国际机场航站区内。
二、工期。
该工程于20xx年1月7日开工，至20xx年11月9日竣工，工期共308日历天。
三、承包内容。
1、乙方负责本工程室外管网资料、土建水电资料(包括土建、水电工程的各分部分项工程的检验批、资料整理工作)、安全资料、竣工备案资料的编制与整理。乙方必须按当地建设工程质量监督站的质检要求、城建档案馆的存档要求、监理单位监理资料的归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。
2、本工程施工技术资料一式四份。本条第一款所述所有编制根据和要求均需由甲方在工程刚开工以书面形式通知乙方；否则本工程施工技术资料编制依据由乙方自行确定。
3、本工程施工技术资料编制完成后，由乙方负责分别装入档案盒并分别移交给甲方或城建档案馆，如需装订，装订费由甲方负责。
四、承包方式及单价。
1、乙方按建筑面积承包甲方本工程的土建、安全、竣工备案资料(建筑面积按实结算)承包单价按2.5元/m2。结算按t1停车楼建筑面积54030.96平方米计算。
2、付款方式。
(1)、本合同经甲乙双方签字盖章生效之日起7个工作日内，甲方预付10%合同预付款给乙方。
(2)、合同付款方式：按形象进度约定付款，主体结构结束施工资料经工程监理人员验收后支付至合同总价款的50%;装饰装修工程施工完毕施工资料经监理验收合格后支付至合同总价款的75%;水电工程完毕施工资料经监理验收合格后支付至合同总价款的95%;工程竣工存档时结清合同余款；施工期间如因农忙、春节等因为工程进度原因未达到拨付工程款点位时乙方可向甲方借资。甲方应酌情给予乙方所借工程款。
(注)：本工程计划工期为10个月，如工程延期(延期壹个月以下不计，延期一个月壹以上，不足壹个月按壹个月计算)甲方额外付给乙方7000元/月。
五、双方责任、义务。
1、合同签订后，甲方及时向乙方提供施工图纸、图纸变更和必要的施工资料和提供施工用电、复印纸、食宿，乙方自备电脑、打印机。
2、各单位之间的关系由甲方负责协调、处理。
3、本工程施工技术资料编制过程中，施工技术资料中所有“项目经理”(签名)，“设计单位(盖章)”等各单位签字盖章均有甲方自行负责。
4、乙方有义务按合同内容尽职尽责完成本职工作。
5、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。未尽事宜，双方共同协商解决。
六、合同时限。
1、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
2、本合同规定的甲乙方完成各自应当履行的义务后，该合同自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
资料承包协议合同篇七
甲方：
乙方：
经甲、乙双方协商，甲方将工程的施工资料以承包的形式给乙方，双方本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就本工程承包事项达成如下协议。
一、范围。
1、《建筑工程施工质量验收资料》中涉及到本工程的所有土建及水电安装资料。
2、《监理现场用表》中涉及到本工程需要报验土建及水电安装资料。
3、根据要求现场送样工作，包括所有需送检材料的取样，保证材料或试件在规定时间内送达检测中心检测。如过期未检造成的回弹、资料无法完成等的后果，由乙方自负。
2、一结构试块由泵站提供，取试块由甲方派驾驶员陪同乙方去泵站提取;二结构试块及砂浆试块由乙方负责制作，乙方应尽量保证试块检测合格。其他送样试件找相关甲方负责人及时索取。
3、除去随工程进度正常报验资料外，竣工时需整理出一套成册的竣工资料。
二、标准。
1、在计划时间节点所进行的分部验收，保证工程资料的完善。
2、竣工验收资料保证其整齐、完善、成册，顺利交付。
四、承包价款及支付方法。
2、承包价款付款方式：所有单体主体验收结束，甲方支付乙方总合同款的30%;所有资料整理成册，甲方支付乙方总合同款的%;所有单体竣工验收结束，甲方支付乙方总合同款的20%;竣工资料顺利交付档案馆，甲方支付乙方总合同款的%。
六、甲方责任、义务。
1、施工过程中的协调工作。
2、本工程发生的所有检测费用全部由甲方负责，并按甲方所签定的检测单位协议及规定结算。
3、甲方提供乙方的正常食宿，但不负责提供乙方的生活用品，不负责乙方来回工地的车旅费用。
4、现场材料质保资料的提供(如钢筋原材料的质保书;水泥、砂、石料的材料检测报告、放射性检测报告;商品混凝土资料的提供等)。
5、如工作需要，提供办公及资料整理保存地方。
七、乙方责任、义务。
1、配合甲方的管理，与监理、及内部班组的协调工作。
2、及时的提供报验资料，及时完成送检工作，不遗漏。
3、分部节点的验收资料的检查与完善。
4、现场安排资料员一名，能完成日常资料工作，质检站及上级部门检查时，能及时准确提供相关资料备查。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方代表(签字盖章)：乙方(签字)：
年月日年月日。
资料承包协议合同篇八
发包方(以下简称甲方)：
设计人(以下简称乙方)：
经双方友好协商，甲方委托乙方对本合同工程的幕墙进行施工图设计，根据《_民法典》、《建筑工程设计合同》文本(gf-20__-0209)及其它有关规定，为明确双方权利、责任、义务，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。第一条本合同依据下列文件签订：
《_民法典》、《_建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条设计依据。
发包人给设计人的委托书。
发包人提交的基础资料。
发包人提供的其他相关资料。
第三条合同文件的优先次序。
构成本合同的文件可视为是相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
合同书。
发包人要求。
有关设计事宜的函件第四条本合同设计项目的内容乙方对项目进行幕墙设计，设计费按元/m2收取;甲方选择乙方优先参加发包人的施工招标工作，如果设计人中标，本合同的设计费作为乙方的优惠条件，免收设计费，自动转为工程预付款(进度款)的一部分，并在工程预付款(进度款)总额中抵扣。
第五条发包人应向设计人提交的有关资料及文件。
第六条设计人应向发包人交付的设计资料及文件。
第七条设计费及支付方式。
第八条双方责任。
发包人责任：
发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内，向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。
发包人负责组织设计交底。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计错误，设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，但是同设计人自身原因，造成设计修改或返工的除外。
发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。
设计人责任：
设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提供的设计要求，进行工程设计，接受发包人和相关设计院及审图公司对图纸的审核。按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
设计合理使用年限为50年。
设计人按合同第四条、六条规定的内容向发包人交付资料及文件。
设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收，设计人为本合同项目的服务期限至工程竣工验收通过为止。
设计人在工程施工期间需派专人负责与施工方、发包人等相关单位进行配合与解决问题。
第九条违约责任。
在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金;已开始设计的，发包人应根据设计人已时行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
发包人应按本合同第七条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额百分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按条规定支付设计费。
设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
由于设计人自身原因，延误了按本合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之二。
合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第十条其他。
设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自行解决。本合同第六条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数，设计人另收工本费。
本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。
发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调整，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁，双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向工程所在地人民法院起诉。
本合同一式六份，发包人三份，设计人三份。
本合同自签订之日起效。
本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
