一键复制
范文意为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
2025年工程设计委托协议(十五篇)一
受委托方 （以下简称： “乙方”）
甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程的整体方案的设计，经双方友好协商，签订本合同，作为双方共同遵守的依据。
甲方委托乙方对位于京昆高速保定段的所有服务区、停车区的餐厅、超市、工艺品区、办公等区域进行室内装饰整体方案的设计，该工程项目户型 使用面积 平方米。
第一条：本委托设计合同设计费 元/平米计取，设计费总额￥ 元，人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元整。
第二条：甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的60%，计￥ 元，人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元整。初步设计方案确定后，甲方按实地测量面积交纳设计费余款，乙方进行全套图纸的绘制。
第三条：小型公共工程装修项目的设计费或其他方式（非面积单价）计算的设计费，支付方式、比例必须报请设计部经理批准。
第一条：乙方在现场测量后 天内完成初步设计方案。
第二条：在甲方确定初步设计方案后，乙方于 天内完成整套图纸的绘制。
第一条：本合同签订时，甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。
第二条：甲方在接到乙方初步设计方案（平面布局图，顶面图，效果图，预算书）已完成的通知后，有义务在7日内对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该设计方案需要修改，应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改，如期提交。
第一条：乙方按甲方签定确认的《设计任务书》要求进行设计，乙方在约定的期限内完成初步设计方案，并与甲方进行沟通，讨论。初步设计方案确定后，乙方有义务按甲方要求（不得少于2个工作日），在约定的设计时间内完成设计方案。
第二条：按双方约定，工程项目由乙方设计并施工的，在设计完成后，甲方与乙方签定家装合同并交纳工程首期款，乙方同时向甲方提交全套相应设计文件。设计师在施工过程中，负责处理有关图纸内容中一切技术性问题，并按公司要求参加现场技术交底及阶段验收工作。
第三条：若甲方未委托乙方进行施工，甲方可在支付全额设计费用后索取相应设计文件。乙方设计师负责对甲方或甲方委派的施工负责人到施工现场进行一次详细的技术交底。但乙方对双方已确认的方案不再有修改的义务，若甲方有修改需求，可与乙方协商，并交纳 元/次的方案变更费用。
第四条：对乙方设计师所提交的方案，甲方认为与自己的期望值偏差较大，乙方应为甲方更换设计师，但仅限更换一次，且设计周期需顺延。
六、设计方案修改及版权：
第一条：对于一次以上（含一次）的整体方案修改（指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的《设计任务书》要求不符），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30%，并同时约定修改文件的提交日期。
第二条：对于两次以上的局部方案修改（不含两次，每次不限修改处），甲方每次均需向乙方另外支付 元/次的方案变更费用，并同时约定修改文件的提交日期。
第三条：本项目的设计版权为乙方所有，甲方有责任对此进行保护，不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表，须事先征得乙方书面同意。
第四条：为保证甲方利益，乙方须对甲方身份背景，项目的各项内容进行保密。
第一条：因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的，每延一日乙方须支付甲方设计费总额的1%作为违约赔偿金。
第二条：因乙方原因造成中途停止设计的，乙方须书面通知甲方，按照设计费总额20%支付给甲方作为违约金，并将甲方已付的设计费返还甲方。
第三条：如因甲方原因造成本委托终止时，甲方应以已付费用作为违约赔偿，乙方有权不予退还。
第一条：双方出现不能自行协商解决的问题，双方同意按以下第 种方法解决。
1、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。
2、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。
第二条：如因不可抗力因素造成合同终止，双方互不承担违约责任。
第一条：本委托书可作为《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》附件，与之具有同等法律效力。
第二条：本合同双方签字（盖章）之日起生效，本合同一式三份，甲方一份、乙方两份，如有未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方： 乙方：装饰设计有限公司
代理人签字： 代理人签字：
联系电话： 联系电话：
日期： 日期：
2025年工程设计委托协议(十五篇)二
今委托xxx建筑设计研究院有限公司进行我公司xxx项目的总图规划及单体工程施工图设计。
1、建设单位： 。
2、项目名称： 总建筑面积约为 ㎡。
3、建设地点： 。
1、规划建设用地为 ㎡。
2、本厂区建筑密度为 、建筑容积率 、绿化率 。
3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。
1、单体类型及结构类型：
1)、1#厂房，采用 结构; 2)、2#厂房，采用 结构;
3)、3#厂房，采用 结构; 4)、宿舍楼，采用 结构。
2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。
1、提供的有关设计资料清单见附表1;
2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。
3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。
委托单位： (盖章)
日 期： 年 月 日
2025年工程设计委托协议(十五篇)三
设计管理研究院：
我处拟建机电设备仓库（扩建）工程已经集体公司核准委员会核准（第四批），现委托贵院进行设计，内容如下：
一、 项目基本情况：
1、 工程名称：机电设备仓库（扩建）
2、 项目建设单位：地质勘探工程处
3、 项目建设地点：地质勘探工程处院内
4、 设计依据：
1） 本工程设计委托书
2） 我矿提供相关工程资料
3） 集体公司第四批核准文件
二、 设计阶段
施工图设计、施工图预算
四、设计原则和具体要求
新建机电设备仓库位于现有仓库南侧，长约xx米，宽xx米，面积约1100平方米，内设10t行车一台。主承重构件以钢结构为主。设计中请综合考虑场地及与现有仓库的连接及排水等方面的处理。
三、 完成时间
请于20xx年x月x日前完成施工图设计（含施工图预算）请贵院在设计过程中深入现场，我单位愿与贵院紧密合，按时完成设计任务。
二oxx年六月十二日
2025年工程设计委托协议(十五篇)四
甲方： _________
乙方：_________
甲方自愿委托乙方为其设计 电气安装工 程，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：
1．在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的现场建筑布置图， 明确设备容量等；作为乙方设计的依据。
2．在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电气安装工程 设计细则说明。
3．在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表， 并详细介绍相关事项。
4．协议变更终止 （1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用， 并支付乙方相应的劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关电 气安装工程的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。 （2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用， 并返还甲方在此之前所支付的所有费用。 （3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。 （4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。 （5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处
5．付费方式（1）按照乙方向甲方提交的电气安装工程设计费用明细表支付费 用。
6．本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份， 甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
代表（签字）：
代表（签字）：
年____月____日
2025年工程设计委托协议(十五篇)五
工程名称：______________________________
工程地点：_______________________________
合同编号：______________________________
（由设计人编填）
设计证书等级：__________________________
发包人：________________________________
设计人：________________________________
签订日期：______________________________
中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局
发包人：____________________________________________________________________________________
设计人：____________________________________________________________________________________
发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计，工程地点为____________________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订论据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是：_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书
3.2中标函（文件）
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
第七条费用
7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费（#url#）。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计_______________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。
8.2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计________________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50％，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护
装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为_______________年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的％。
9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的.内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。
12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称：___________设计人名称：___________
（盖章）（盖章）
法定代表人：___________（签字）法定代表人：___________（签字）
委托代理人：___________（签字）委托代理人：___________（签字）
项目经理：___________（签字）项目经理：___________（签字）
住所：___________住所：___________
邮政编码：___________邮政编码：___________
电话：___________电话：___________
传真：___________传真：___________
开户银行：___________开户银行：___________
银行帐号：___________银行帐号：___________
建设行政主管部门备案：___________鉴证意见：___________
（盖章）（盖章）
备案号：___________经办人：___________
备案日期：____年____月____日鉴证日期：____年____月____日
2025年工程设计委托协议(十五篇)六
我单位在遵循平等自愿、公平和诚实信任的基础上，自愿将工程设计委托给济宁圣地电力设计院有限公司进行设计。
受委托单位（盖章）：
负责人（签字）：
委托单位（盖章）：
负责人（签字）：
委托日期：
委托单位联系人：
联系电话：
签订日期：
2025年工程设计委托协议(十五篇)七
xxx设计咨询有限公司：
xxx工程已经《项目批复文件名称》(文号)文件批复，根据采购结果(依据文件)决定委托你公司编制该工程设计文件，具体要求如下：
一、工程名称：xxx工程，工程编号：xxx。
二、工程概况：
三、工程投资、规模及范围：
四、要求设计文件内容符合该工程立项批复(可行性研究报告、初步设计)文件、有关规范性文件及取费标准要求。
五、请你院认真分析网络、业务、管理等实际情况，进行细致的查勘、调研工作，提出设计方案和工程实施方案。
六、请各市分公司给予必要的协助。
七、进度要求：请你公司于x年x月x日前提交设计文件(含电子版)并通知建设单位。
八、本工程联系人：
部门xxx，姓名xxx，电话xxx，邮件xxx，传真xxx
部门xxx，姓名xxx，电话xxx，邮件xxx，传真xxx
委托人：
20xx年x月x日
2025年工程设计委托协议(十五篇)八
甲方：______________ （以下简称：甲方）
乙方：______________ （以下简称：乙方）
经甲、乙双方友好协商，甲方同意委托乙方进行阿尔卡迪亚二期项目
单体楼工程 工程 施工图 设计，乙方应按照甲方的要求进行设计工作，具体委托设计要点如下：
1、±0.000的绝对标高为： 按总平面图竖向标高图确定 。
2、进户单元门门厅与室外道路高差为
①建议改为＋80 mm。
②散水与底层门厅标高相平 。楼梯间与室内高差为 －15 mm
3、地下室采光：半地下室采用高窗采光。
4、层数、单元数、户型组合以甲方提供的户型及总图为准，相关要求为
户型细节：户内门只预留洞口，不做门框，入户门统一安装钢制安全门，安全门尺寸为1000×2100。单元门为可视对讲电子防盗门，预留电源。
5、电梯：电梯为800公斤的三菱牌电梯。按总公司战略合作伙伴产品的技术标准做好预留设计。电梯不到达地下车库 。
6、厨房、卫生间大样设计详图需经甲方审定。
7、空调板及相关：空调板的尺寸、位置应满足空调的安装要求，空调插座、空调洞及空调板的位置、高度应合理，客厅空调洞离地面高度0.1m,其余房间2.1m (洞低)。室外空调板设铝合金百页护栏。
8、衣帽间要求：墙厚100mm （轻质隔墙）。
9、管道及相关：供水尽可能从管道井内穿行，管道井设置时，尺寸尽量缩小，尽最大可能占用公共部位，少影响室内使用，尤其厨房 。
10、窗：不同尺寸的窗户须做窗型大样，形式要统一，相同房间的窗洞尺寸须统一。开启部分尽可能多一些，窗户材料彩色铝合金，颜色为甲方待定，增加立面效果 ，开启方式为推拉 。
11、建筑立面要与甲方提供的效果图相符。
12、楼地面做法：
（1）、楼地面做法为
①地下室（自下而上）20厚1：3水泥砂浆找平+sbc防水+ 40厚c25细石砼面层随打随压光。
②户内楼地面为3cm厚1:2.5水泥沙浆找平压纹 。
（2）、预留业主装修做法厚度 2cm 。
13、顶棚做法：不抹灰，白水泥刮腻子一遍 ，普通腻子一遍 。
14、内墙面做法：混合砂浆墙面，刮普通腻子两遍卫生间、厨房1：3水泥砂浆打底拉毛。
15、外墙面做法。外墙保温砂浆20~30厚。6mm厚1：2.5水泥砂浆抹面压光内掺抗裂纤维。中性弹性涂料 。
16、楼梯间内墙面：混合砂浆抹面+普通内墙涂料 。
17、楼梯间地面做法：一、二、三层楼梯踏步、电梯前室前室及楼梯休息平台为花岗岩，三层以上楼梯踏步及楼梯休息平台为水泥砂浆压光，电梯前室为花岗岩楼（地）面，贴花岗岩的楼（地）面贴黑色花岗岩镶边及踢脚线，宽度、高度均为150mm，电梯门做大理石门套，门套宽度120mm。
18、屋面做法：屋面采用坡屋面，每户留一个南休息平台。平屋面做法： 刚柔结合防水 ，（20厚1：3水泥砂浆找平+fsg保温砖保温并找坡+20厚1：3水泥砂浆找平+sbc卷才防水+40厚c25细石砼刚性防水（配φ4@250双向网片，上任屋面面层贴面砖）。斜屋面做法：青灰色
瓦（瓦的品种由甲方确定）、1：2.5水泥砂浆挂瓦条、聚胺脂涂膜防水、1：2.5水泥砂浆找平压光，50厚fsg保温，5厚 1：2.5水泥砂浆结合层。屋面造型的风格与做法须统一，不得破坏整体效果。
19、屋面保温： fsg防水珍珠岩保温砖保温 。
20、地下室及外墙防水： sbc卷材防水2cm水泥砂浆保护层 （地下室外墙施工缝要考虑防渗漏措施）。
21、卫生间防水做法： 聚胺脂涂膜防水两遍 。
22、层高： 错层高度为450mm，标准层层高2.8米（根据结构调整）。
23、墙体材料：多层墙体材料为240mm厚kp1粘土砖。高层、小高层外墙砌筑材料为 200 mm厚 km1 粘土空心砖 ，内墙砌筑材料为 200 mm厚 km1 粘土空心砖 ，厨房、卫生间隔墙材料（非承重）为120 mm厚 粘土空心砖 （墙体要根据江苏省《住宅工程质量通病控制标准》制定防墙体开裂措施）。
24、外墙保温材料为 外墙保温砂浆。
25、落地窗护栏设于 室内 ，采用 铁艺 材料，式样由设计单位设计图样，并经甲方确认。高度应满足规范要求，落地窗台的高度及节点做法需统一。
26、执行节能设计标准，进行节能设计。
27、其他要求：
①门窗玻璃采用中空玻璃，规格及性能符合有关规定。
②厨房设置排烟道，厨房、卫生间大管靠墙角小管在外依次排列。
28、单元门厅设计风格、尺寸须统一。
29、在每栋楼的地下储藏室须留置按每户3m2的公共自行车停车位置，并考虑到地面上下的方便。
30、结合南京地区的实际情况，应详细明确地下室防水的具体要求和做法。
1、结构形式：多层砖混结构，小高层根据经济性与实用美观性为全剪短支墙结构 。（基础及桩基类型要与甲方商定）
2、结构含钢量多层：30～35kg/o。小高层45～50kg/o
3、①满足规范和抗震构造要求，合理设置构造柱及现浇砼带以避免墙体裂缝的产生;
②结合江苏省《住宅工程质量通病控制标准》的要求，进行质量通病防治的设计。
4、其他要求：
①设置卫生间砼防水导墙，并注明施工工艺。
②在阳台主次梁、挑檐板设计时，设计要注意其美观，结构安全。
③结构设计注明所使用国家标准设计图集，图集中未明确的必须由设计人员完成相关的设计内容并根据图集实用要求进必要的复核。
1、给水系统分区：多层为自然供水。高层、小高层1层至5层为低压区，由市政管网直接供水。小高层6~11层为加压区，由小区加压泵站加压供水。
2、顶层消防水箱设置位置：置于11层住宅上,水泵要做好防冻、防雨设计。
3、给水、热水管材为：分别为冷、热ppr管，采暖管为热ppr管。小高层排水管为pvc螺旋消音管。
4、井道设置：
①管道井：消防管道、给水管道及消防控制线穿线立管（pvc40管）。
②弱电井：电视、电话宽带、可视对讲，均采用pvc 75管。电梯三方对讲穿线立管采用pvc50管。
5、水表设置：分水表设置在每层管道井内0.5m处，采用插卡式ic卡水表。
6、给排水立管安装形式：供水立管设于管道井内。室内给水、热水支管安装形式：暗装 。
7、室外排水部分：（设计后需要由甲方确认后出图），排水管出户预留钢套管，管中标高为室外地平－0.35m 。
8、生活用热水源为： 采暖炉 。
9、其他要求：
①燃气系统由燃气公司进行设计。
②、卫生间及厨房预留给排水洁具接口，并按防臭要求设计 。
③ 高层、小高层供水在地下车库内设加压水池、加压泵房。二期共用一个加压泵房，加压泵房设在步行街地下室部位（泵房由地下车库设计单位设计，全面考虑生活和消防喷淋用水加压设备的选型及布置系统设计）。
10、卫生间主排水横管距顶板管中距离为250mm。
11、卫生设备的冷、热水预留接口安装高度见下表：
附表：
套内卫生设备给水五金安装高度
大便器 洗衣机 洗脸盆 浴 缸 厨房
洗涤池 热水器预留接口 燃气炉
阀门高度（____）以楼层地面高度计算
冷水 热水 /冷水 热水/ 冷水 热水/冷水 热水/ 冷水 热水/ 冷水 热水
250 1200 / 500 500 / 620 620 / 400 400 / 1250 1250 / 1250 1250
1、热源形式为： 该工程采用单户燃气采暖炉作为采暖热源 。
2、采暖供回水温度为。用户根据实际需求自主调节。
3、各房间采暖温度要求： 客户自行调节 。
4、采暖方式为： 散热气采暖（水暖） 。
5、室内散热及供、回水材料要求：散热器采用铝合金复合散热器。供暖管道采用专用铝塑管 。
6、管道安装形式：室内供暖管道采用采暖铝塑管，地板面层内暗装，建筑考虑面层走管厚度。
7、其他要求： 各房间散热器之间连接为跨越式单管串联，各房间的散热器可以自由关闭和开启 。
1、每户用电量： 住宅8kw ，130o以上及商业用户12 kw（商业：三项四线）。
2、表箱设置： 集中设置（放在地下室与电梯双电源切换箱共同设配电间）电表类型根据供电部门的具体要求选用。
3、各房间插座、开关设置要求：
⑴ 主卧室设空调、电视、床灯插座。
②次卧室设空调、床灯、插座。
③客厅均设空调插座、电视、音响落地灯普通插座。
④厨房设置冰箱、微波炉、排油烟机、电饭煲、燃气炉等插座。
⑤主卫生间设排风机、电热水器、浴霸等插座。
⑥次卫生间设排风机、电热水器等插座。
⑦书房设空调、电脑等插座
⑧照明开关位置要合理、使用操作方便。
5、户开关箱设计要求：按七回路设计，位置合理、操作方便。
7、消防应急灯系统设置要求： 根据国家消防部门的具体要求设置。
8、公用照明采用开关形式。楼道照明、底层楼梯休息平台及地下室公共部位均为声光控开关，40w白炽灯，接至一楼公用电表。安全导向指示灯接入公用电表。
9、各单元地下储藏室的照明电源在配电间设端子箱，分别与分户电表相连。
10、其他要求：表箱至户外的供电只设计管道预留，供电线路由供电部门设计，出户标高为使外地坪－300。
1、视讯系统：在进户门门侧设多媒体配电箱，箱体尺寸：200×300×150，其他房间视讯由业主自行根据需求设置。
2、对讲系统： 设计可视对讲系统 。
3、电梯三方对讲系统：做好机房、轿箱、控制中心的管道预留设计。
4、做好匪情报警、煤气泄露报警的管道预留。
5、主线路由室外地坪－0.35m处采用φ50钢管敷设至弱电井内。
（一）建施图应至少但不仅包括以下设计内容：
1）资料图纸目录。
2）防火专篇。
3）建筑设计总说明。
4）工程做法表、门窗表、节能措施表、引用图集汇总表。
5）总平面位置图。
6）地下室平面图。
7、首层平面图。
8、标准层平面图。
9、阁楼层及机房平面图。
10、屋面排水平面图。
11、立面图（包括立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置，如女儿墙顶、檐口、柱、变形缝、室外楼梯和垂直爬梯、室外空调机搁板、阳台、栏杆、台阶、坡道、雨篷、勒脚、门窗、幕墙、洞口、雨水管，以及其他装饰构件、线脚和抹灰分格线等，以及关键控制标高的标注，如屋面或女儿墙标高等。外墙的留洞应标注尺寸与标高或高度尺寸）。
12、具有代表性部位的剖面图（如室外地面、底层地(楼)面、地坑、地沟、各层楼板、平台、屋顶、出屋顶烟囱、天窗、挡风板、檐口、女儿墙、爬梯、门、窗、楼梯、台阶、坡道、散水、平台、阳台、雨篷、洞口及其他装修等可见的内容）。
13、详图
包括：
a、内外墙节点（包括八角窗与墙体连接处）、楼梯、电梯、厨房、卫生间、防水细部构造等局部平面放大和构造详图。
b、室内外装饰方面的构造、线脚、图案等。
c、特殊的或非标准门、窗、幕墙等应有构造详图。
d、其他凡在平、立、剖面或文字说明中无法交待或交待不清的建筑构配件和建筑构造。
e、对紧邻的原有建筑，应绘出其局部的平、立、剖面，并索引新建筑与原有建筑结合处的详图。
（二）结施图至少但不仅包括以下设计内容：
1、资料图纸目录。
2、引用图集汇总表。
3、结构设计说明。其中要针对实际砼强度绘制钢筋锚固、搭接尺寸表。
4、基础平面图。
5、基础梁配筋图。
6、各层柱、墙布置图（包括阁楼层、屋面）。
7、柱、墙配筋图。
8、各层板配筋图。
9、各层梁配筋图。
10、楼梯配筋几构造详图。
11、各种挑檐、门柱、栏板结构详图。
（三）水施图至少但不仅包括以下设计内容：
1）资料图纸目录。
2）给排水设计施工总说明。引用图集汇总表。
3）各层给排水及消防平面图（包括阁楼层及电梯机房层）。
4）排水系统图。
5）给水系统图。
6）消防系统图。
7）热水系统图。
8）消防水箱间布置详图。
（五）电气施工图至少但不仅包括以下设计内容：
1、资料图纸目录。
2、引用图集汇总表。
3、电气施工说明、图例符号、主要设备表。
4、单元供电系统图。
5、接线图及消防系统图。
6、弱电系统图及材料表。
7、地下室电气平面图。
8、各层照明平面图（应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标注房间名称、绘制配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置，标明配电箱编号，干线、分支线回路编号、相别、型号、规格、敷设方式等）。
9、各层插座平面图。
10、各层消防及弱电平面图。
11、电气局部平面图。
12、屋顶防雷平面图。
13、单体工程接地平面图。
（五）弱电施工图至少但不仅包括以下设计内容：
1、资料图纸目录。
2、引用图集汇总表。
3、弱电施工说明、图例符号、主要设备表。
4、弱电系统图及材料表。
5、各层消防及弱电平面图。
6、弱电局部平面图。
乙方若对以上有异议，应先与甲方协商解决，不应擅自违背以上设计要点。
以上如有变动，以甲方书面通知为准。
乙方所有设计，必须满足南京地区现行设计规范、标准的要求及项目所在地强制性条文的规定。
如有其它异议、双方协商解决。
相关业务甲方联系部门： 荣盛房地产发展股份有限公司总工办。
甲方（公章）__________ 乙方（公章）__________
甲方代表 ：__________ 乙方代表：__________
_____年___月___日 _____年___月___日
2025年工程设计委托协议(十五篇)九
今委托xxx建筑设计研究院有限公司进行我公司xxx项目的总图规划及单体工程施工图设计、
1、建设单位：_________
双方就本协议未尽事宜另行协商所产生之合约，为本协议不可分割之组成部分，因履行本协议而发生争议，双方协商解决、协商不成时，由深圳市仲裁委员会裁决
2、项目名称：_________总建筑面积约为_________
3、建设地点：_________
1、规划建设用地为_________，委托方因与_________离婚纠纷一案，现根据法律规定，委托_________为委托方的代理人、代理期限为双方签订授权委托书之日起至执行结束
2、本厂区建筑密度为_________、建筑容积率_________、绿化率_________
甲方签完工程合同时，应约束承包商服从乙方监督指导工程之进行，若承包商与乙方有所争议，应由甲方出面协调，若因而导致工程停顿时，视为可归责任甲方之事由，与乙方无关，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难
3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准
1、单体类型及结构类型：
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就______等事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：
1）1#厂房，采用_________结构；
2）2#厂房，采用_________结构；
3）3#厂房，采用_________结构；
4）宿舍楼，采用_________结构。
2、单体平面以双方最终认可的平面图为准、
乙方接受甲方委托，代理甲方向中国国家商标局在第_________类（商品/服务）上申请注册_________件商标，该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》
委托单位：（盖章）_______________
法定代表人：（签字或盖章）_________
受委托公司：（签字或盖章）_________
法定代表人：（签字或盖章）________________
2025年工程设计委托协议(十五篇)十
委托单位(公章)：___________
20___年_____月____日
工程名称：__________________________
工程基本情况：______________________
总建筑面积：_________平方米结构：总长乘宽长宽_________(米)层数：__________
工程总造价：_____________________________
工程位置：________________________________
1、总平面图
2、相邻建筑物关系
3、建筑物市内外自然高差
4、建筑物自然地面确定
二、各层功能要求：____________________________________
三、各层层高及檐地高：________________________________
四、屋面形式：________________________________________
五、建筑物内外装修要求：
1、外墙面：____________
2、内墙面：__________卫生间：_____________厨房：______其他间：_____________
3、顶棚：________
4、地面：____________
5、门窗：________
6、其他：____________
一、工程地质勘察资料：
二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：
三、建筑场地内是否有隐蔽物如：旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：
四、场地其他情况：______________________
五、基础上部结构要求：
1、各层是否有特殊设备;设置位置，型号，荷载：_________________
2、各层是否有特殊荷载，位置及大小：___________________________
3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置及尺寸：_______________________
4、结构设计其他要求：_________________________________________________
一、建筑物给水、排水，人口、出口方向：______________
二、是否要求供应热水及其他要求：______________
三、消防供水情况：______________
四、建筑物处给水管网管径、压力情况：______________
五、给水调节间位置：______________
六、给排水专业其他要求：______________
采暖专业：
一、采暖方式，周围采暖条件，采暖人口方向：______________
二、市政统一供热时，建筑物处给回水管道压力差值：______________
三、是否有特殊通风要求：______________
四、其他要求：______________
一、建筑物供电人口方向：_________________________________
二、电气照明设计要求：___________________________________
三、建筑物处的市网线径及电压情况：
四、电话系统设计要求：___________________________________
五、电视系统设计要求：___________________________________
六、其他要求：___________________________________________
补充说明：_______________________________________________
受委托单位(章)：________
_______年_______月______日
2025年工程设计委托协议(十五篇)十一
兹授权我单位____________（职务：____________）为我单位的正式和合法代理人，身份证号码：____________（身份证复印件附后）。以我单位的名义参加《某某建设项目园林设计》的投标活动。代理人在制作标书、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和与之相关的一切事物，我方均予以承认。
代理人无权再次委托他人。特此委托。
投标人（签名）：
投标代理人（打印名字/职务）：
投标单位：（全名并加盖公章）：
法定代表人（签名）：
法定代表人（打印名字/职务）：
地址：
电话：
传真：
日期：
2025年工程设计委托协议(十五篇)十二
工程名称：xx县恒源lng与cng加气站项目
建设地点：xxxxxxxxxx燃气有限公司
设计单位：xxxxxx技发展有限公司
委托日期：20xx年x月6日
1、工程名称：xxxxlng与cng加气站项目
2、工程概况：在xxx县温陈乡建设lng与cng加气站各一座，项目占地约7.3亩，现有400kva箱式变压器1座,位于场地西北角。lng加气站为二级站；cng加气站日生产能力1.5万立方米，cng加气机为3台，布置于场地东南三角形加气罩棚下。
办公楼为3层，1层为控制室、营业室、控制室、男女卫生间；2层为综合办公室、财务室、会议室、男女卫生间；3层、男工休息室、女工休息室、经理休息室、站长休息室。
1、初步设计方案；
2、设计图纸；
xxx燃气有限公司
20xx年x月6日
2025年工程设计委托协议(十五篇)十三
本项目由市政热网管线供暖，换热站由热力公司设计，甲方负责提供一次网供回水的温度，设计院提供二次网各区压力流量、扬程及热负荷参数。
1、小区采暖系统拟分4套系统，标准层住宅部分分高、中、低区，采用地热采暖系统，供水温度为60℃，回水温度为50℃；商服及地下室采暖拟采用散热器采暖系统，供水温度为80℃，回水温度为60℃。
2、每栋楼及各系统拟设进户装置及热计量装置，进户装置考虑旁通管设置及泄水阀、排气阀设置。每户住宅、每套商服采暖均设一套分户热计量装置，住宅部分热计量装置设置管径中，每套商服热计量装置设置套内，便于操作及检修位置。热表前考虑加设过滤器。
3、采暖系统主干管、主立管拟采用焊接钢管。住宅部分管井内拟设总支管，总支管与主立管连接处设阀门，阀门后设总支管，各分户支管连接总支管，由各分户支管接入户内分水器。住宅部分总支管及入户支管至分水器段管拟采用热水ppr管，注明级别。需提供管井大样图。地热盘管拟采用pert管。标准层住宅与厨房连接的阳台不加地热采暖，与客厅相连的阳台采用地热采暖。
4、地下停车场部分建议采暖，采用散热器采暖。地下室出入口设置热风幕。停车场温度保持5℃以上。在符合消防、人防要求的前提下，干线管优先考虑设在地下室。
5、每栋楼及各系统进户处标明负荷、流量、扬程。
6、设备用房采暖温度按设计规定，采用光排管式散热器。一般房间16℃。风机房采暖设建议采用电采暖。
7、地下停车场按消防要求设置机械排烟系统，并考虑与卫生、人防排气、通风系统结合。如地下室层高较低，可否考虑平时车库通风采用斜流风机进风排风，配合射流诱导风机引导气流，进、排风机选用双速风机。
8、柴油发电机房按要求设置排烟、送风系统。
9、换热站位置尽量靠近小区负荷中心及与一次网相近位置，尽量考虑降噪问题。
10、换热站设计
换热站设计另行委托设计，设计院配合。
11、系统图中管道应标有标高、管径。
12、地下室、标准层各层加压送风口、排烟口与结构对图，严禁设在短肢、暗柱，结构提前处理。在结构图中预留口洞。
13、地下室、转换层的采暖管道应与结构对图，严禁穿越严禁设在短肢、暗柱。
本项目生活给水一次网由市政提供管径、压力，生活给水一次网由市政设计。
1、生活水箱间、二次加压设备用房拟设在地下室，尽量考虑噪音问题。位置尽量靠近小区中心及与一次网相近位置。由于考虑此项目分为二期完成，必须设在一期项目地下室，保证一期项目供水，为二期项目预留给水管线位置。
2、生活水箱材质拟考虑食品级不锈钢s304。
3、小区给水系统拟设3个区，高、中、低三区。
4、给水干管、主力管拟采用衬塑钢管，入户支管采用ppr管，注明级别。
5、排水管材商服以下拟采用离心铸铁管，卡箍连接；住宅排水立管拟采用u-pvc双壁内螺旋管，支管拟采用u-puv实壁管，通气管拟采用u-puv实壁管。
6、小区内污水、雨水分流制。
7、地下停车场和设备用房
（1）地下停车场和设备用房按消防要求设置消防喷淋系统和室内消火栓。
（2）地下停车场、一层道路考虑设卫生清洁用水，地面设排水明沟和集水井及排污水泵。
（3）设备用房按工艺要求设置给排水。设备间设备布置详图及配管系统图；
（4）电梯井设集水坑及排污水泵，电梯井集水坑可与地下车库集水坑并用。
（5）在符合消防、人防要求的前提下，室内、外消火栓环管，及喷淋干管，给水干线管优先考虑设在地下室。
8、一、二层商服部分
（1）商服部分按消防要求设置消防喷淋系统、室内消火栓等。
9、住宅部分
（1）厨房、卫生间：洁具按建筑平面设置，管线敷设和水表设置要考虑用户装修，地漏设置要考虑洗衣机排水，拟不预留电热水器的管线接口，预留厨宝插座。
（2）管井内拟设分户总支管，各进户支管上设置锁闭阀、闸阀、水表。提供管井大样图。
（3）考虑转换层层高。
10、（1）给排水、消防系统图中要设置所有管线标高。
（2）卫生间位置与结构图核实，严禁卫生间下有梁。
11、地下室喷淋系统在地下室采暖情况下拟采用湿式系统。
1、小区室外给排水管线、燃气管线、热网管线、电力管线、通信管线由相关专业公司设计施工，设计院予以配合。
2、小区道路做有组织排水，统一排入市政管。
3、室外化粪池按每半年清掏一次设计。
注：上述不详处以国家现行规范为准。
2025年工程设计委托协议(十五篇)十四
委托设计方 （以下简称： “甲方”）
受委托方 （以下简称： “乙方”）
甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程的整体方案的设计，经双方友好协商，签订本合同，作为双方共同遵守的依据。
甲方委托乙方对位于京昆高速保定段的所有服务区、停车区的餐厅、超市、工艺品区、办公等区域进行室内装饰整体方案的设计，该工程项目户型 使用面积 平方米。
第一条：本委托设计合同设计费 元/平米计取，设计费总额￥ 元，人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元整。
第二条：甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的60%，计￥ 元，人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元整。初步设计方案确定后，甲方按实地测量面积交纳设计费余款，乙方进行全套图纸的绘制。
第三条：小型公共工程装修项目的设计费或其他方式（非面积单价）计算的设计费，支付方式、比例必须报请设计部经理批准。
第一条：乙方在现场测量后 天内完成初步设计方案。
第二条：在甲方确定初步设计方案后，乙方于 天内完成整套图纸的绘制。
第一条：本合同签订时，甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。
第二条：甲方在接到乙方初步设计方案（平面布局图，顶面图，效果图，预算书）已完成的通知后，有义务在7日内对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该设计方案需要修改，应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改，如期提交。
第一条：乙方按甲方签定确认的《设计任务书》要求进行设计，乙方在约定的期限内完成初步设计方案，并与甲方进行沟通，讨论。初步设计方案确定后，乙方有义务按甲方要求（不得少于2个工作日），在约定的设计时间内完成设计方案。
第二条：按双方约定，工程项目由乙方设计并施工的，在设计完成后，甲方与乙方签定家装合同并交纳工程首期款，乙方同时向甲方提交全套相应设计文件。设计师在施工过程中，负责处理有关图纸内容中一切技术性问题，并按公司要求参加现场技术交底及阶段验收工作。
第三条：若甲方未委托乙方进行施工，甲方可在支付全额设计费用后索取相应设计文件。乙方设计师负责对甲方或甲方委派的施工负责人到施工现场进行一次详细的技术交底。但乙方对双方已确认的方案不再有修改的义务，若甲方有修改需求，可与乙方协商，并交纳 元/次的方案变更费用。
第四条：对乙方设计师所提交的方案，甲方认为与自己的期望值偏差较大，乙方应为甲方更换设计师，但仅限更换一次，且设计周期需顺延。
六、设计方案修改及版权：
第一条：对于一次以上（含一次）的整体方案修改（指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的《设计任务书》要求不符），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30%，并同时约定修改文件的提交日期。
第二条：对于两次以上的局部方案修改（不含两次，每次不限修改处），甲方每次均需向乙方另外支付 元/次的方案变更费用，并同时约定修改文件的提交日期。
第三条：本项目的设计版权为乙方所有，甲方有责任对此进行保护，不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表，须事先征得乙方书面同意。
第四条：为保证甲方利益，乙方须对甲方身份背景，项目的各项内容进行保密。
第一条：因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的，每延一日乙方须支付甲方设计费总额的1%作为违约赔偿金。
第二条：因乙方原因造成中途停止设计的，乙方须书面通知甲方，按照设计费总额20%支付给甲方作为违约金，并将甲方已付的设计费返还甲方。
第三条：如因甲方原因造成本委托终止时，甲方应以已付费用作为违约赔偿，乙方有权不予退还。
第一条：双方出现不能自行协商解决的问题，双方同意按以下第 种方法解决。
1、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。
2、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。
第二条：如因不可抗力因素造成合同终止，双方互不承担违约责任。
第一条：本委托书可作为《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》附件，与之具有同等法律效力。
第二条：本合同双方签字（盖章）之日起生效，本合同一式三份，甲方一份、乙方两份，如有未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方： 乙方：装饰设计有限公司
代理人签字： 代理人签字：
联系电话： 联系电话：
日期： 日期：
2025年工程设计委托协议(十五篇)十五
新疆天地源矿业工程技术有限公司：
为了加强矿山的安全生产管理，合理开发利用矿产资源，使矿山生产正规化、合法化，根据国家安监总局20xx年第18号令，按照建设项目“三同时”及相关法规要求，现委托贵公司对新疆叶城县乌吉热克乡和谐砖厂砖瓦用粘土矿进行初步设计，并编制安全专篇，委托要求与内容如下，请遵照执行。
以20xx年6月新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质研究所编制的《新疆叶城县和谐砖厂砖瓦用粘土矿地质简测报告》的地质资料为依据及新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质研究所编制的《新疆叶城县和谐砖厂砖瓦用粘土矿开发利用方案》，本着“科学、合理、投资省、见效快、因地制宜”的原则进行初步设计。
（1）设计规模：开采规模为生产砖瓦用粘土矿2万m3/a。
（2）矿山工作制度：工作制度为180天/年、每天1班、每班8小时。
1）采矿
（1）矿产资源储量认定为（333）8.98万m3。
（2）可采出矿石总量为7.68万m3。
（3）开拓方式与采矿方法的确定；生产工艺的选择；
（4）生产设备能力的核定及选型（不包括外部运输设备、设施）。
2）辅助系统
矿区总图运输；
3）投资和企业经济效益概算
（1）供水：砖厂的生产及生活用水均为井水。
（2）供电：矿区由高压电网供电。
（3）外部运输：外部运输全部依托社会车辆，设计不考虑运输设备与设施，矿山只配备交通车辆。
矿山所需材料、运输价格及矿石价格、人员工资等，请按当地实际情况计取。产品方案：240（mm）×115(mm)×90(mm)的烧结多孔空心砖。
（1）采矿及配套设备采用成熟、经济的国产或地产设备。
（2）矿山厂房结构按照有关规范建造，设计火炉采暖。
（3）公用及民用设施就地取材，因陋就简，火炉采暖，对已有设施维护后全部利用。
项目投资以生产建设为主，辅助生产从简，外部工程依托社会，资金自筹。
委托方（盖章）：xxxxxx粘土矿
委托方法人代表（签字）：
20xx年x月26日
