一键复制
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。
山体租赁合同山场租赁合同免费篇一
乙方：
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。
一、工程名称：环山中学宿舍楼和厨房后水圳混凝土圳边及护坡工程
二、工程地点：环山中学宿舍楼和厨房后
三、工程内容：
护坡总体积为30.89m;
护坡总投资13900元。
宿舍后圳边：长42.2m宽0.5m高0.24m = 5.06m3
厨房后圳边：长38.4m宽0.5m高0.3m = 5.76m3
厨房后圳护坡：长38.4m宽0.3m高0.8m = 9.22m3
30.89 m3450元/ m3=13900元
四、合同工期
1、经双方协商确定工作日为20天，自20xx年11月18日起至20xx年12月8日。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
五、质量标准
1、工程的总承包价暂定为人民币大写壹万叁仟玖佰元整，￥13900.00元。
2、总承包价为包干价，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、工程量的确认：施工过程中，若工程量变更，根据上述单价另行签订补充协议，或工程变更单。
4、支付方式：工程完工后，付给合同总价70%，余款按规定竣工验收后90日内全部支付。
六、甲方义务
1、 按时向承包人拨付工程款。
2、 工程文明生产中涉及环保、卫生以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。
七、乙方义务
1、在本合同签订生效后二天内向甲方提交该项目施工方案及进度计划。
2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查，确保施工机械安全性能良好，操作人员持上岗证上岗;接受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量，操作人员的有效证件、持上岗证情况的检查。
3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好工区的管理，做好职责区的治安保卫工作。
八、施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
九、违约责任
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。
2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金;逾期超过10日，甲方有权单方面解除合同。
十、其他
本协议自双方签字或盖章后生效，一式二份，双方各持一份。未尽事宜，当发生时甲乙双方互相协商解决。
甲方： 乙方：
年月日：
山体租赁合同山场租赁合同免费篇二
甲方：______________公司
乙方：_____工程有限公司
一、?工程地点：_____市梅林原深华石场内。
二、?工程量：?约_____立方米。
三、?工程造价：_____元人民币。
四、?付款方式：乙方设备进场开始钻眼作业，甲方支付乙方工程款的_____%，尾数待工程完工后一次性付清。
五、?甲乙双方责任：
（一）?甲方责任：
1.?负责清除水池内原有松石、浮土，以方便乙方钻眼作业。
2.?派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
（二）?乙方责任：
1.?负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2.?负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方2#住宅楼结构不予影响及破坏。
3.?作业人员持证上岗。
4.?加强安全警戒工作。
六、?违约责任：
1.?乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.?甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。
七、?本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
八、?本合同一式肆份，双方各执二份。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
山体租赁合同山场租赁合同免费篇三
乙方：
为了健全施工管理规定确定内部经营机制，保证工程质量和工程 进度，明确各施工队在工程施工中的权益和义务，依照《矿山施工管 理条例》及其他相关的法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程实际，经甲乙双方协商达成合作协议，签订本合同供双方共同遵守执行。
一、 工程概况及承包范围
1.1、 工程名称：
1.2、 建设单位：
1.3、 工程地址：
1.4、 工程内容：完成甲方委托的土石方剥离工程量，包括作业区范围内土石方剥离、煤层上采挖运、施工区域内的道路修复、机械道路的维护平整、道路洒水降尘的辅助作业。地下大型防排水由业主方负责。
1.5、 工程量：
1.6、 严格按矿山指定地点堆放土石方，乙方承担所有费用，年终收山乙方必须按规定布置好安全设施，清理好作业面土石方，妥善安排工作设施，经甲方验收后可收山，否则不予结算工程费用。
1.7、 乙方破坏性开采，造成资源浪费，甲方根据情况予以处理。
二、 合同工期
2.1、开工时间：月日
2.2、竣工时间：月日
三、工程承包方式
3.1甲方委托乙方完成煤矿采区土石方剥离工程项目承包。
3.2、按工程量单价大包干的形式，包括剥土和工程施工中工作面的平整、防排水、防雷电、冬季草原防火、作业区 修筑的日常维护、环境治理及所有辅助作业。
四、工程价格及费用承担
4.1、按甲方委托书乙方完成任务作业区范围的采装、运输、排土、 防排水、防雷电、冬季草原防火、环保治理等所有的辅助作业，按单价 元/立方米(税后)价(不含爆破)，采掘深度不超过 米。每超深 米增加 元/m3。
4.2、乙方各种生产所需机械设备由乙方解决。其维修保养、修理及 其他后勤保障所产生的费用由乙方自行承担，甲方不负责任。
五、工程款结算预付方式
5.1 预付款
5.2、结算款办法：按甲方当月指定的生产计划要求以实际开挖实方 量，实行“一步单价制”结算。
5.3 按业主《工程验收管理办法》每月由业主生产技术部组织甲乙双方共同参与完成工程验收，由甲方出据验收结果，经甲乙双方确定签字后生效，作为结算依据。
5.4、工程量的结算方式：
5.5、工程施工中剥离运输工人距离在公里范围内，超出 公里，每公里加 元/m3。
六、工程量的计算方式
6.1 要求所有工程量均以实方进行计算，每月同完成结算工程量，测算数据经双方确认签字后作为最终结算依据。
七、工程技术及其要求
7.1 乙方必须严格执行煤炭行业有关规程、规定及国家有关的法律、法规以及矿产部下发的《质量标准化标准及考核评级办法实施细则》 《安全管理办法》 《土石方管理方法》《煤炭管理办法》 《统计报表管理办法》 《关于加强保密工作的通知》及有关矿规矿纪，精神文明建设、社会治安综合治理管理办法。
7.2、工程施工中工程进度、工程质量、工程位置及出现破坏现有工程行为按甲方有关规定处理。
八、其它约定
8.1、遇有政府检查，爆炸物品及当地石油公司的油料供应短缺或天气恶劣原因连续五天不具备出车条件的，乙方当月的任务量可按甲方对应日计划量减除。
8.2、乙方特殊工种人员，都必须持有特种行业操作证和上岗证。
8.3、如乙方在合同期内保质保量的完成任务甲方交给的工程任务。
8.4、乙方必须配备专职的安全员，并积极参加甲方组织的安全学习和技能培训。
8.5、乙方应签订安全、环保、消防协议书，明确各项责任义务。
8.6、合同价款中包括了安全施工管理、安全措施、现场文明施工等费用。
8.7、乙方必须严格遵守《安全生产管理条例》 《爆炸物品使用管理条 例》《安全生产法》等有关规定，安全开采，文明施工。
8.8、各施工队人员在上矿前有体验合格证，如有疾病隐瞒，后果全由乙方负责，乙方施工队所有人员的医疗费用全部由乙方承担。
8.9、乙方必须全额购买保险，重大伤亡事故按国家有关规定或保险 公司条款执行，乙方不得无理取闹，同时根据市政府要求，乙方可自愿购商业保险。
九、严禁酗酒和酒后上班及打架斗殴，如发现将严重处罚。
9.1、甲方及时结算施工队费用，乙方不得从事有损于甲方利益的行为。
9.2、乙方发生的任何车辆和机械事故、人员伤亡等经济及法律责任， 由乙方自行负责赔偿。 乙方所有施工人员必须服从甲方现场人员的管理和指挥，对不服从者要实行经济处罚。
9.3、乙方应按要求，做好环境保护和治理工作，保护好生态，严禁捕杀野生动物，违者追究法律责任。严禁盗控恐龙化石、硅化木，发现古物及时上报甲方并保存好， 由甲方处理。自建公厕， 掩埋好垃圾，严禁乱扔乱倒，对影响卫生严重者实行经济处罚。
9.4、爆炸物品乙方有专职爆破员，请领由专人负责，严禁违章操作， 严格按照《爆破物品使用管理条例》执行。
十、合同期限(合同生效与终止)自 年 月 日至 年 月 日结算付款完为止，(以建设主管部门的开工通知书时间为准)。
十一、违约责任
11.1、 若甲方资金不能按时支付给乙方的款项，给乙方造成停工停产， 超过 天者，甲方应补偿乙方的设备和人员工资，按挖掘机每台 元/天，装载机每台 天/元，运输车辆每辆/天，人工元、天，停日内甲方不补偿。
11.2、甲方必须负责办理开采一切手续、保证道路畅通、协调好村民等事宜。如手续不全、村民闹事等造成乙方停工停产，一切责任均由甲方负责并赔偿乙方所投放经济损失责任。
十二、本协议在履行中发生争议由双方协商解决，协商不成，提交当地 仲裁委员会或起诉所在地人民法院。
本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方(签章)法人：
乙方(签章) 法人：
年月日：
山体租赁合同山场租赁合同免费篇四
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》(gb6722-_________)及公安部《爆破作业单位资质条件和管理要求》(ga990-___________)、《爆破作业项目管理要求》(ga991-_________)(简称“两个标准” )等有关法律、法规规定，甲、乙双方遵循“平等自愿、公平诚信”的原则，经协商一致，现就 爆破 施工承包事宜，订立本合同，以资共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容及承包方式：
1、按甲方的设计图纸及规范并结合施工组织设计进行爆破作业施工。
2、乙方爆破承包的方式为：包工、包料、包机械、包安全文明施工、包质量和爆破石方块度需达到现场施工的设计(块度800x800mm以下)要求。
3、单价不含爆破安全评估、爆破安全监理和爆破测振费用。(不含土石方的清理和装运的费用)
四、工程单价及工程量：
2、工程量：爆破方量暂定 3。
3、工程量计量：根据设计施工图纸以实际发生的山体工程量为准，实际测量需有三方签字认可(即乙方代表、甲方代表、测量负责人)方可有效。
五、爆破工期：
1、甲方提供完善了本地块《用地规划许可证》及本地块政府批文手续后15个工作日，。
2、乙方办理完爆破施工审批手续并接到甲方的进场通知书次日开始计算工期，(工期为 年.即 个月)，组织施工人员及机械设备进场，。
六、结算方式：
2、该工程项目开工后，乙方每月25号向甲方提交本月完成爆破工程量审核确认，甲方在三天内审核完毕，本月内支付乙方当月审核确认工程进度款的85%到乙方指定账号，剩余的15%工程进度款在爆破工程结束且经甲方验收合格后一个月内一次性付清。
3、和办理完毕爆破施工审批手续后，贰天内甲方向乙方支付预付款人民币贰拾万(￥：200000.00 )元整，作为预付乙方订购前期火工品款，预付款扣回在进度款中第二个月进度款扣回。
七、甲方责任与义务：
1、指派( )为甲方驻工地代表，负责向乙方提供办理审批所需的相关文件和资料(不含乙方应具备的资料);配合乙方的爆破施工手续审批。
2、乙方每次爆破后的石渣及掌子面，甲方应及时装运清走，以保证后续爆破施工的工作面。
3、掌握有关信息，如清运人员发现未爆的爆炸物品，要及时向乙方通报，乙方将按规定进行处理。
4、甲方负责爆破后块石、碎渣、部分风化石的外运，定保乙方正常施工.
5、甲方按合同协定及时支付当月工程款。
6、甲方负责安排一名工作人员(工资由甲方负责)，主要负责监督每次爆破进行测震，测震数据存档，确保爆破震动达到国家标准。(如下表)
爆破震动安全允许标准表
序
号保护对象类别安全允许振速/(cm/s)
10hz10hz～50hz50hz～100hz
3钢筋混凝土结构房屋a3.0～4.03.5～4.54.2～5.0
4一般古建筑与古迹b0.1～0.30.2～0.40.3～0.5
5水工隧道c7～15
6交通隧道c10～20
7矿山隧道c13～30
8水电站及发电厂中心控制室设备0.5
9新浇大体积混凝土d：
龄期：初凝～3d
龄期：3d～7d
龄期：7d～28d
2.0～3.0
3.0～7.0
7.0～12
注1：表列频率为主振频率，系指最大振幅所对应波的频率。
注2：频率范围可根据类似工程或现场实测波形选取。选取频率时亦可参考下列数据：硐室爆破20hz;深孔爆破10hz～60hz;浅孔爆破40hz～100hz。
a 选取建筑物安全允许振速时，应综合考虑建筑物的重要性、建筑质量、新旧程度、自振频率、地基条件等因素。
b 省级以上(含省级)重点保护古建筑与古迹的安全允许振速，应经专家论证选取，并报相应文物管理部门批准。
c 选取隧道、巷道安全允许振速时，应综合考虑构筑物的重要性、围岩状况、断面大小、深埋大小、爆源方向、地震振动频率等因素。
d 非挡水新浇大体积混凝土的安全允许振速，可按本表给出的上限值选取。
q=r3(v/k)3/ a
其中k取160，α取1.68，则计算出取大的单响药量qmax和距离的关系表。
r(m)
50
60
70
80
90
100
110
qmax(kg)
14.5
25.0
39.7
59.3
84.5
115.9
154.2
r(m)
120
130
140
150
160
170
180
qmax(kg)
200.3
254.6
318.0
391.2
474.7
569.4
675.9
符合上述要求。
8、甲方为乙方免费提供现场人员两间共50平方做食堂和住宿临设设施。
八、乙方责任与义务：
1、指派( )为乙方代表，负责管理爆破安全作业的管理，负责爆破方案设计，办理爆破作业审批手续及从合法渠道购买爆破器材，同时，爆破施工过程中所需的材料，均由乙方自行购买并承担全部费用。
2、本合同签订后，应组织好施工人员和机械设备进场，并全面做好开工之前的准备工作。施工过程中，乙方必须严格按照相关规范、规程进行施工;服从甲方、监理单位及业主的指挥，接受监督及检查，确保安全生产。
3、负责并按时足额发放工人工资，为爆破人员购买相关保险和劳保用品。
4、严格遵守《爆破安全规程》和公安机关关于爆破安全管理的规定，负责爆破安全，如因爆破施工引起的安全责任事故一切责任由乙方承担。
5、负责教育员工服从甲方统一安排，安全文明施工。
6、乙方应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)，负责爆破警戒范围内的警戒，负责自有人员、机械设备的安全，并承担安全责任。
7、乙方施工中一定按照公安审批通过安全评估单位评审方案施工，如果不按照评审方案施工所发生的震动事故由乙方负责。
8、应按相关规定对作业人员进行上岗安全培训，特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业，必须遵守法律、法规安全作业。
9、乙方须保证具有承担本项目爆破工程的相应资质，参加本项目爆破工程的乙方工作人员具有相关资质证书。在本合同签订之日起三个工作日内将乙方和乙方工作人员的相应资质证书复印件加盖乙方公章提交给甲方。
10、在实施爆破时，如有爆破飞石震动引起爆破范围外的人员、房屋、车辆砸伤或其它财产损害的，由乙方承担一切安全责任。
九、安 全：
1、乙方施工过程中应该做好安全文明施工，不得违章操作，在施工前乙方必须对个人进行安全技术交底。若发现违章作业时甲方有权制止。
2、若乙方在施工过程中发生安全事故，乙方未按时支付安全事故费用或经济赔偿金时，甲方可以代行支付，所发生的费用在乙方工程结算款中扣除。
3、乙方作业人员在施工期间安全由乙方全部负责承担。
4、在施工期间，乙方自行承担施工爆破作业期间一切安全责任，妥善保管爆炸物品，严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》执行，严格按照安全规程进行爆破施工。
十、违约责任
1、若甲方未按合同的约定支付相应款项的，乙方同意甲方逾期三十天，超过三十天的，每逾期一日需以拖欠款项为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款利率向乙方支付滞纳金。
2、若乙方未按本合同约定时间竣工且经甲方验收合格的，乙方需按本合同总价为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款利率向甲方支付滞纳金。
十一、其 它：
1、因无法抗拒的外部因素(自然灾害、国家政策及政府的法律法规等)造成工程停工或延期，双方本着互谅的原则，互不追究责任。
2、履行本合同期间发生争议，可友好协商解决;如协商解决不成的，可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
3、本合同一式五份，甲方执两份、乙方执一份、两份交公安机关审批备案，自双方签字盖章之日起生效;未尽事宜，经双方协商达成谅解备忘录，谅解备忘录作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
4、本爆破工程完工及爆破工程款付清后本合同自然失效。
甲 方(盖章)：
签约代表：___________
签订日期：_______年____月___日
乙 方：(盖章)
签约代表：___________
签订日期：_______年____月___日
山体租赁合同山场租赁合同免费篇五
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》(gb6722-_________)及公安部《爆破作业单位资质条件和管理要求》(ga990-___________)、《爆破作业项目管理要求》(ga991-_________)(简称“两个标准” )等有关法律、法规规定，甲、乙双方遵循“平等自愿、公平诚信”的原则，经协商一致，现就 爆破 施工承包事宜，订立本合同，以资共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容及承包方式：
1、按甲方的设计图纸及规范并结合施工组织设计进行爆破作业施工。
2、乙方爆破承包的方式为：包工、包料、包机械、包安全文明施工、包质量和爆破石方块度需达到现场施工的设计(块度800x800mm以下)要求。
3、单价不含爆破安全评估、爆破安全监理和爆破测振费用。(不含土石方的清理和装运的费用)
四、工程单价及工程量：
2、工程量：爆破方量暂定 3。
3、工程量计量：根据设计施工图纸以实际发生的山体工程量为准，实际测量需有三方签字认可(即乙方代表、甲方代表、测量负责人)方可有效。
五、爆破工期：
1、甲方提供完善了本地块《用地规划许可证》及本地块政府批文手续后15个工作日，。
2、乙方办理完爆破施工审批手续并接到甲方的进场通知书次日开始计算工期，(工期为 年.即 个月)，组织施工人员及机械设备进场，。
六、结算方式：
2、该工程项目开工后，乙方每月25号向甲方提交本月完成爆破工程量审核确认，甲方在三天内审核完毕，本月内支付乙方当月审核确认工程进度款的85%到乙方指定账号，剩余的15%工程进度款在爆破工程结束且经甲方验收合格后一个月内一次性付清。
3、和办理完毕爆破施工审批手续后，贰天内甲方向乙方支付预付款人民币贰拾万(￥：200000.00 )元整，作为预付乙方订购前期火工品款，预付款扣回在进度款中第二个月进度款扣回。
七、甲方责任与义务：
1、指派( )为甲方驻工地代表，负责向乙方提供办理审批所需的相关文件和资料(不含乙方应具备的资料);配合乙方的爆破施工手续审批。
2、乙方每次爆破后的石渣及掌子面，甲方应及时装运清走，以保证后续爆破施工的工作面。
3、掌握有关信息，如清运人员发现未爆的爆炸物品，要及时向乙方通报，乙方将按规定进行处理。
5、甲方按合同协定及时支付当月工程款。
6、甲方负责安排一名工作人员(工资由甲方负责)，主要负责监督每次爆破进行测震，测震数据存档，确保爆破震动达到国家标准。(如下表)
爆破震动安全允许标准表
序
号保护对象类别安全允许振速/(cm/s)
10hz10hz～50hz50hz～100hz
4一般古建筑与古迹b0.1～0.30.2～0.40.3～0.5
5水工隧道c7～15
6交通隧道c10～20
7矿山隧道c13～30
8水电站及发电厂中心控制室设备0.5
9新浇大体积混凝土d：
龄期：初凝～3d
龄期：3d～7d
龄期：7d～28d
2.0～3.0
3.0～7.0
7.0～12
注1：表列频率为主振频率，系指最大振幅所对应波的频率。
注2：频率范围可根据类似工程或现场实测波形选取。选取频率时亦可参考下列数据：硐室爆破20hz;深孔爆破10hz～60hz;浅孔爆破40hz～100hz。
a 选取建筑物安全允许振速时，应综合考虑建筑物的重要性、建筑质量、新旧程度、自振频率、地基条件等因素。
b 省级以上(含省级)重点保护古建筑与古迹的安全允许振速，应经专家论证选取，并报相应文物管理部门批准。
c 选取隧道、巷道安全允许振速时，应综合考虑构筑物的重要性、围岩状况、断面大小、深埋大小、爆源方向、地震振动频率等因素。
d 非挡水新浇大体积混凝土的安全允许振速，可按本表给出的上限值选取。
q=r3(v/k)3/ a
其中k取160，α取1.68，则计算出取大的单响药量qmax和距离的关系表。
r(m)
50
60
70
80
90
100
110
qmax(kg)
14.5
25.0
39.7
59.3
84.5
115.9
154.2
r(m)
120
130
140
150
160
170
180
qmax(kg)
200.3
254.6
318.0
391.2
474.7
569.4
675.9
符合上述要求。
8、甲方为乙方免费提供现场人员两间共50平方做食堂和住宿临设设施。
八、乙方责任与义务：
1、指派( )为乙方代表，负责管理爆破安全作业的管理，负责爆破方案设计，办理爆破作业审批手续及从合法渠道购买爆破器材，同时，爆破施工过程中所需的材料，均由乙方自行购买并承担全部费用。
2、本合同签订后，应组织好施工人员和机械设备进场，并全面做好开工之前的准备工作。施工过程中，乙方必须严格按照相关规范、规程进行施工;服从甲方、监理单位及业主的指挥，接受监督及检查，确保安全生产。
3、负责并按时足额发放工人工资，为爆破人员购买相关保险和劳保用品。
4、严格遵守《爆破安全规程》和公安机关关于爆破安全管理的规定，负责爆破安全，如因爆破施工引起的安全责任事故一切责任由乙方承担。
5、负责教育员工服从甲方统一安排，安全文明施工。
6、乙方应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)，负责爆破警戒范围内的警戒，负责自有人员、机械设备的安全，并承担安全责任。
7、乙方施工中一定按照公安审批通过安全评估单位评审方案施工，如果不按照评审方案施工所发生的震动事故由乙方负责。
8、应按相关规定对作业人员进行上岗安全培训，特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业，必须遵守法律、法规安全作业。
9、乙方须保证具有承担本项目爆破工程的相应资质，参加本项目爆破工程的乙方工作人员具有相关资质证书。在本合同签订之日起三个工作日内将乙方和乙方工作人员的相应资质证书复印件加盖乙方公章提交给甲方。
10、在实施爆破时，如有爆破飞石震动引起爆破范围外的人员、房屋、车辆砸伤或其它财产损害的，由乙方承担一切安全责任。
九、安 全：
1、乙方施工过程中应该做好安全文明施工，不得违章操作，在施工前乙方必须对个人进行安全技术交底。若发现违章作业时甲方有权制止。
2、若乙方在施工过程中发生安全事故，乙方未按时支付安全事故费用或经济赔偿金时，甲方可以代行支付，所发生的费用在乙方工程结算款中扣除。
3、乙方作业人员在施工期间安全由乙方全部负责承担。
4、在施工期间，乙方自行承担施工爆破作业期间一切安全责任，妥善保管爆炸物品，严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》执行，严格按照安全规程进行爆破施工。
十、违约责任
1、若甲方未按合同的约定支付相应款项的，乙方同意甲方逾期三十天，超过三十天的，每逾期一日需以拖欠款项为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款利率向乙方支付滞纳金。
2、若乙方未按本合同约定时间竣工且经甲方验收合格的，乙方需按本合同总价为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款利率向甲方支付滞纳金。
十一、其 它：
1、因无法抗拒的外部因素(自然灾害、国家政策及政府的法律法规等)造成工程停工或延期，双方本着互谅的原则，互不追究责任。
2、履行本合同期间发生争议，可友好协商解决;如协商解决不成的，可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
3、本合同一式五份，甲方执两份、乙方执一份、两份交公安机关审批备案，自双方签字盖章之日起生效;未尽事宜，经双方协商达成谅解备忘录，谅解备忘录作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
4、本爆破工程完工及爆破工程款付清后本合同自然失效。
甲 方(盖章)：
签约代表：___________
签订日期：_______年____月___日
乙 方：(盖章)
签约代表：___________
签订日期：_______年____月___日
山体租赁合同山场租赁合同免费篇六
乙方：
山体需要建水泥护坡，甲、乙双方就有关事宜达成如下协议：
一、该工程包括：山体护坡由乙方负责设计、施工。
二、工程量：面积平方米。
三、工程造价计算：
本工程按单面面积计算造价，即每平方米
四、工程价款：元整(￥元)，工程结算按实际面积计算。
五、本护坡设计厚度为cm，宽度cm。混凝土c25，内筋 cm，乙方必须保证质量，要文明施工，不得损坏其他建筑。
六、工程量调整按《建筑工程综合定额》调整。
七、本协议约定工程期为 元，由于工期延长造成的损失由乙方自己承担。
八、乙方要文明施工，注意施工保护，乙方在施工中发生的任何事故由乙方承担，甲方不承担任何责任。
九、付款：本合同经材料款，其余工程款验收合格后一次性付清。
本合同一式四份，甲、乙双方签字、盖章、经效。
甲方(公章) 乙方(公章)
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
