一键复制
合同的规定应该明确、具体，避免模糊不清的表述。编写合同应注意在合法、合规的前提下确保合同的有效性。这些范文可以帮助您理解如何正确起草各种类型的合同。
居间承诺书与居间合同篇一
一、我公司经董事长研究决定，特全权授权委托 等先生、 等女士为我公司联系业务，我公司特承诺：同意按工程总造价（税后）支付被承诺人车旅费、住宿费、生活费、通讯费、奖金等居间费报酬。
二、发包单位：
三、工程地址：
四、工程项目：
五、工程数量：
六、工程造价：
七、工程定额：
八、拨款方式：（1）人员入场拨 %，（2）设备入场拨%
（3）每月工程进度拨 %
九、居间费支付方式：我公司同意为 次付清。
（1）甲方收到第一次拨款，付%，现金 元
（2）甲方收到第二次拨款，付%，现金 元
（3）甲方收到第三次拨款，付%，现金 元
十、该居间费承诺书，经我公司签字盖章即法律生效，不得以任何借口拒付。否则，由我公司承担由此引起的经济和法律责任。违约金按承诺书居间费的双倍赔偿。
十一、委托方在施工期间发生的一切债权债务，及人身伤亡事故等各项违约责任，均由我方负责，被委托方不承担任何责任。
十二、为了表明我公司承诺的效力，本承诺书签发后，愿向被委托书交信誉金 元以示诚意。
十三、本承诺书一式两份，承诺人和被承诺人各执一份。
委托单位名称： 法定代表人姓名： 身份证号：电话： 法人授权代表：身份证号：电话：
单位盖公章： 法人签名：法人授权人签名：
承诺时间：20xx年 月日
居间承诺书与居间合同篇二
甲方：
乙方：陕西省xx煤炭经销有限公司。
本着友好合作互惠互利的原则，经友好协商，就乙方向甲方推荐的买方（以下简称丙方）向甲方购买煤炭，并甲方委托乙方帮助甲方完成商务谈判等事宜达成如下协议：
一、甲方委托乙方为甲方与丙方就建立购销合作相关事项提供商务谈判及相关服务。甲方授权乙方为与丙方建立购销意向合作的唯一中介代理，并有对本业务的运营状况享有知情权。
二、乙方向甲方提供商务资讯及其他方面的服务的范围包括：
2、向甲方介绍丙方的基本情况和相关事宜，并将丙方具体要求详细地介绍给甲方；
三、乙方负责与丙方就甲方销售煤炭事宜进行深入的沟通、联系和协商，对此甲方认可乙方此前所作的这些工作。
四、甲方同意丙方购买甲方的煤炭，车板完税847元/吨，甲方同意与委托乙方的销售价格847元/吨（含票）的3元/吨（税后）差价为佣金，每月每批次按实际供货吨位计算。
五、甲方同意与丙方建立购销合同，并同时与乙方建立佣金协议。
六、甲、乙双方承诺签约佣金协议确定之后，在重大经营方针和政策、重大事项的决策以及日常经营活动方面应相互支持、相互合作，共同维护双方的利益。
七、佣金支付的时间和方式：双方同意佣金在甲方和丙方达成签约后并在丙方每次与甲方结算货款后的两个工作日内把经纪人佣金现金转账到乙方指定的公司或个人账户。时间以转账单的传真到乙方为准。
八、甲方承诺如果甲方、乙方和丙方三方之间达不成购销合作，甲方、甲方的子公司或者甲方的关联公司不得单独与丙方、子公司或其关联公司另行洽谈采购本协议涉及到的煤炭购销业务。如果乙方发现甲方、甲方子公司或者甲方的关联公司单独与丙方、其子公司或其关联公司洽谈上述购销之事宜，并达成协议，视为本协议已经完全履行，本协议的目的已经达到，甲方应按照本协议第四条的规定向乙方支付相应的佣金。
九、双方同意丙方与甲方协议签署采购电煤协议，即视为乙方向甲方提供资讯服务和其他服务的义务全部完成。甲方不得以任何理由向乙方拒付和少付本协议规定的佣金。
与甲方发生的每笔业务，甲方都将按本协议的第四条条款支付佣金给乙方，否则，甲方愿按受协议成交额的30％罚款支付给乙方。续签后的佣金可随市场和交易价格变动而双方协定。对本次业务保密协定不以任何理由越过乙方操作，如越过乙方操作即认为自愿违约并支付交易额的30%作为罚款。
十一、本协议签订之后即发生法律效力，对签约双方均具有法律约束力，双方都应该严格遵守协议的条款，任何一方违约，造成协议目的无法实现，另一方有权解除协议，并有权要求赔偿经济损失。
十二、本协议一经签署，未经另一方的书面同意，任何一方无权擅自变更协议的条款。
十三、双方承诺在签订本协议过程中提供的所有文件和资料均具有完全的真实性、有效性、合法性和连续性，复印件与原件相一致。并愿意就各自因提供虚假材料所引发的一切后果承担相应的法律责任。
十四、双方承诺在本协议谈判过程中及本协议签署后5年内，双方对本协议相关的信息、资料具有保密的.义务。除参与本协议谈判和制定的双方行政和管理人员、聘用律师和其他相关人员有权知晓外，任何一方不得将协议另一方有关本协议的相关信息、资料透露给任何第三方。
十五、本协议附件若与本协议的条款不一致，应以本协议的条款为准。
十六、双方在履行本协议过程中若发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。若协商不成，应提请守约方所在地仲裁委员会依照其仲裁程序进行仲裁。该仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
十七、本协议未尽事宜，双方应通过协商，制定书面补充条款加以约定，补充条款与本协议具有相等的法律效力。
十八、本协议壹式贰份，甲乙双方相关人员各执一份，经双方签章后生效，本协议附件包含甲方资质，甲方和丙方签定的正式合同复印件一份，及补充条款若干。(以下为协议签署区，无正文)。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
经办人：经办人：李免。
电话：电话：18*********15*********。
开户银行:开户银行：中国银行****支行。
账号：账号：616***************。
日期：日期：
居间承诺书与居间合同篇三
【承诺方】：深圳市xxxxx经纪有限公司（以下简称“甲方”）
【受诺方】：赵x（身份证号xxx）（以下简称“乙方”）
【事由】：签定房地产项目的《全程独家策划与营销代理协议》 鉴于乙方在四川省德阳市中江县的由四川xx置业有限责任公司开发的.房地产项目xxx城或滨xx城（暂订名）能够协助甲方开展全程独家策划与营销代理销售业务，现甲方向乙方做出以下承诺：
一、经乙方的有效拓展，致使甲方成功签订位于四川省德阳市中江县xx镇xx南路115号、土地面积36654.87、土地使用权证为“xx国用（200x城单）第4x号”的xxxx城（项目暂订名）房地产项目全程独家策划与营销代理协议，甲方将项目策划代理销售所得实际代理销售佣金及或有的溢价分成按比例向乙方支付，作为乙方的项目拓展回报。
二、项目拓展回报支付方式：
1、甲方与项目开发商签定全程独家策划与营销代理协议并且实施代理销售业务，甲方每月与项目开发商按协议约定结算并取得当月销售代理佣金后，甲方将当月佣金总额扣减 5.6%的营业税费后剩余部分的 5 %于三日内向乙方支付。
2、甲方若取得项目溢价分成，则甲方将所获得溢价分成总额扣减5.6%营业税费后剩余部分的 10 %于三日内向乙方支付。
3、乙方所得的上述款项（一项或两项）今后如产生个人所得税费，则由乙方自行负责全额缴纳。
三、本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 特此承诺。
承诺方：深圳市xxxx经纪有限公司
日期
受诺方确认签收：
居间承诺书与居间合同篇四
一、我公司经董事长研究决定，特全权授权委托xx先生、xx女士为我公司联系业务，我公司特承诺：同意按工程总造价（税后）支付被承诺人车旅费、住宿费、生活费、通讯费、奖金等居间费报酬。
二、发包单位：
三、工程地址：
四、工程项目：
五、工程数量：
六、工程造价：
七、工程定额：
八、拨款方式：
（1）人员入场拨xx%。
（2）设备入场拨xx%。
（3）每月工程进度拨xx%。
九、居间费支付方式：我公司同意为xx次付清。
（1）甲方收到第一次拨款，付%，现金xx元。
（2）甲方收到第二次拨款，付%，现金xx元。
（3）甲方收到第三次拨款，付%，现金xx元。
十、该居间费承诺书，经我公司签字盖章即法律生效，不得以任何借口拒付。否则，由我公司承担由此引起的经济和法律责任。违约金按承诺书居间费的双倍赔偿。
十一、委托方在施工期间发生的一切债权债务，及人身伤亡事故等各项违约责任，均由我方负责，被委托方不承担任何责任。
十二、为了表明我公司承诺的效力，本承诺书签发后，愿向被委托书交信誉金元以示诚意。
十三、本承诺书一式两份，承诺人和被承诺人各执一份。
居间承诺书与居间合同篇五
致：等先生（以下简称贵方）。
我公司全体股东一致同意聘请贵方担任融资财务顾问，为我公司的项目发展引进资金。
根据《中华人民共和国经济合同法》第426条及有关法律规定，对顾问咨询人员，本着有偿服务的原则，我本人及我公司全体股东现在以全部的法律和经济责任签署此份《不可撤销的财务顾问费支付承诺书》，并郑重承诺如下：在完成融资业务的同时（以最终实际进款数额为准），我公司不可撤销的、无条件的同意凭本支付承诺书，即刻向贵方支付与本业务相关的财务顾问费（商务策划、操作督导及金融顾问等费用）。本业务如分批完成，则上述费用分批支付，并实行同台交割。支付金额为融资业务总额五十亿元的百分之一（1%），凭本承诺书按照贵方指定的银行账号或卡号进行分流支付。贵方无需向我公司出具收条或发票。
融资业务费分别向下列账户支付。
贵方所支付财务顾问费均为税后数额，凡涉及到的税额由我公司负责缴纳。若涉及税金的法律或经济责任，由我公司全责承担。
若我公司违背本承诺，愿接受下列处治：
1、贵方可凭本承诺书依法冻结我公司的银行帐户；
2、本承诺书自动转为我公司欠贵方财务顾问费的欠条；
3、追回应兑现的财务顾问费并按该费用总额加收每日5‰滞纳金；
4、按财务顾问费总额的两倍收取罚金；
5、追索期间所产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由我公司承担。
本公司对上述业务的其他支付承诺不影响本承诺书的效力。本承诺书作为不可撤销不可更改无条件保证兑现的见索即付凭证，并且上述业务一旦成立，本公司放弃对本承诺书所列内容之所有抗辩与申诉权利。本承诺书是我公司全体董事会成员一致的、真实的意思表示，我公司及全体股东以全部的法律责任和经济责任并以法定代表人个人承担连带的担保责任签署本承诺书。
本承诺书不受企业改制、更名或更换法定代表人、股东变动而影响，具有恒定的法律效力。
本承诺书经我公司及法定代表人签章签字由受益人按约定自填即生效。本承诺书的电子扫描件传真件和本次融资所涉及的相关文件资料的复印件、传真件、电子件、扫描件等，与原件具有同等效力。在．完成上述承诺事项后自动失效。
本承诺书一式一份（复印件承诺单位保存）由被承诺人保存。有效期自本公司签章之日起至同台成交并交割完毕时止。只此原件有效。
居间承诺书与居间合同篇六
我公司经由xx先生居间工作，获得了符合我本公司所需要条件的资金。现经公司董事会研究决定，给予以下承诺：
1、我公司委托xx作为本公司在北京地区的融资代理人，其融资代理行为由本公司承担。
2、我方所获得投入的人民币资金是真实、合法、可移动，符合我所需要的相关条件的；
5、我方与借款人如増加或减少融资额和资金使用年限，本承诺继续有效。
6、如未能兑现本承诺，我方无条件放弃上诉和抗辯，甘愿承担一切经济与法律责任。如发生纠纷双方约定由北京市海淀区人民法院管辖受理。
居间承诺书与居间合同篇七
自愿委托您就承接广西壮族自治区河池至百色公路第八标段土建工程施工建设项目（以实际签订该合同段施工合同工程量为准），在此我本人以不可撤销、无条件、不可更改的慎重态度对您做出如下承诺：
一、根据《中华人民共和国经济合同法》及相关法律规定，对居间人员本着有偿服务的原则，我本人承诺：在本人与中标方签订该项目承包合同后，按居间合同约定支付居间服务费给您，兑现的`方式和时间居间合同约定执行。
二、我本人支付的居间服务费，是您合法应得的，您拥有完全的支配和使用权。
三、服务费支付成立的条件：是以我本人与中标单位签订上述工程项目的施工合同为准，我本人将按照与您签定的居间合同中约定的时间依次将劳动报酬汇入您指定的银行账号内；如果逾期则按每天1%支付违约滞纳金。
四、我本人对居间服务费的资金来源承担一切法律责任，受益人不承担任何责任。
五、我本人保证所提供的相关材料、银行对帐单等相关文件真实有效、可查询、可验证；若因虚假手续而造成的一切法律后果由我本人自行承担，与您无关。
六、本承诺书经我本人签字，并在正式与项目中标方签订施工合同后即时生效；本承诺书在我履行居间合同期间，不可撤消、不可更改，本承诺书可代替居间合同并具有与居间合同相等的法律效力。
八、我本人与中标单位签订上述工程项目施工合同后，如不履行本承诺，居间受益人可凭本承诺书向我本人追索全部居间服务费，并可采取法律或其他手段向我本人追索，我本人将无条件放弃一切抗辩和反诉权利。
九、如我本人未签订上述工程项目的施工合同，则本承诺书自动失效。
十、本《不可撤销的居间服务费支付承诺书》一式三份，承诺方持一份、居间受益人持二份。
十一、本承诺书内空格手填写部分与打印字体具有同等法律效力。
特此承诺！
居间承诺书与居间合同篇八
我公司为建设 项目需要，委托贵方（ 先生等）为我司引进资金，经我公司董事会研究决定签署此份承诺书，具体内容条款如下：
一．我公司同意向贵方支付实际引资金额的百分之叁（税后）作为本次项目引资的服务费。其间所产生的一切费用，如差旅费、招待费、返程费等均由我方自愿支付，如若此次引资未成功，所有产生费用由我方承担，无需退回，我方保证不会发生任何追讨、索赔等一切无理行为，我司对此无任何异议。
二．在贵方为我公司介绍引进资金后，我司委托银行对百分之叁引资服务费进行同台交割，并按到帐批次同台交割融资服务费，若有恶意逃避或故意拖延支付愿按每延迟一天按应付金额的千分之五支付滞纳金，直到清偿为止，并承担因此所付引起的相关费用（包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）。
三．我司保证出具的此支付承诺书及相关证照资料、签字文书等真实、合法、有效、无任何欺诈行为。如果我方不按照此承诺执行，我司愿意承担全部法律及经济责任。贵方可以凭此承诺书向贵方所在地的法院提请诉讼判决，我本人及我公司自动放弃一切抗辩权利。
四．若因我司或我方银行原因导致此业务无法继续履行，我方自愿无条件赔偿贵方的损失。我司在任何时候、均不在贵方不参与的情况下、而直接同贵方介绍的其他第三方直接联系，如直接联系，我方均需有贵方同场的情况下，若违备该承诺，我方自愿承担违诺责任，向贵方分别赔偿人民币50万元（伍拾万元整）作违诺责任金。
五．本承诺书为不可撤销不可更改无条件保证兑现的凭证，是我方全体董事会成员一致的、真实的意思表示,本承诺书的电子扫描件、复印件、传真件与原件具同等效力。
特此承诺！
有限公司（盖章）
法定代表人（签名）：
二零零九年十一月 日
依照《中华人民共和国经济合同法》二十三章第四百二十四条、第四百二十六条之规定，对居间和顾问咨询人员本着有偿服务的原则，经当事人双方协商一致，订立如下条款，并由承诺人履行承诺。
业主或总承包方： 承诺人或单位：
工程名称： 贵州省中卫导航盘县（平关、滑石、断江）三个机站 居 间 人： （1）姓名： 身份证号码：
（2）姓名： 身份证号码：
一、承诺人或承诺单位与业主方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程量的总造价（承诺人或承诺人单位在本工程项目中做的所有项目都必须包含在内，具体以实际工程量结算为准）支付 %给居间人作为酬金。
余额按进度款支付 %给居间人，直到工程实际总额的 %，支付完为止。
三、居间人促成承诺人单位与业主方或总承包方合同成立的承诺人，应当按照约定支付酬金，承诺人或承诺人单位提供给业主方的结款银行账户，其中办理的银行到账提醒业务，必须由居间人提供手机号码（以便资金对双方透明）。
四、如承诺人或承诺人单位不按本订立约定的条款和时间支付酬金给居间人时，居间人可阻止承诺人或承诺人单位正常施工，因承诺人或承诺人单位违约给居间人造成的一切损失由承诺人或承诺人单位全部承担赔偿。居间人可凭此承诺书向居间人户口所在地人民法院或承诺人及单位所在地人民法院提取诉讼，仲裁或申请支付令，并承担工程总价款每天千分之一的违约金，承诺人或承诺人单位放弃一切抗辩权力。居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包工程款中扣给居间人。
五、本居间酬金税金由承诺人或承诺人单位强缴纳，居间人无须向承诺人单位出具相关票据，对居间方有无备经营内容无提出具体要求和异议。
六、（1）该承诺人或承诺人单位委托以上居间人联系取得本工程项目。
（2）居间酬金以现金支付或以转账方式转入居间人指定的个人账户。
（3）本承诺书受益人所获得的居间费，在任何情况下不得收回。
七、居间人有责任保证承诺人与业主的关系和义务，以及资金安全性，居间人保证本项目工程在合同生效四十五天内前开工，若到时不能开工，居间人退回人民币壹拾万元给承诺人。
承诺人单位： （签章）
承诺人： （签章）
身份证号：
联系电话：
签订地点：
年 月 日
致： 等先生（以下简称贵方）
我公司全体股东一致同意聘请贵方担任融资财务顾问，为我公司的项目发展引进资金。
根据《中华人民共和国经济合同法》第426条及有关法律规定，对顾问咨询人员，本着有偿服务的原则，我本人及我公司全体股东现在以全部的法律和经济责任签署此份《不可撤销的财务顾问费支付承诺书》，并郑重承诺如下： 在完成融资业务的同时（以最终实际进款数额为准），我公司不可撤销的、无条件的同意凭本支付承诺书，即刻向贵方支付与本业务相关的财务顾问费（商务策划、操作督导及金融顾问等费用）。本业务如分批完成，则上述费用分批支付，并实行同台交割。支付金额为融资业务总额五十亿元的百分之一（1%），凭本承诺书按照贵方指定的银行账号或卡号进行分流支付。贵方无需向我公司出具收条或发票。
融资业务费分别向下列账户支付
贵方所支付财务顾问费均为税后数额，凡涉及到的税额由我公司负责缴纳。若涉及税金的法律或经济责任，由我公司全责承担。
若我公司违背本承诺，愿接受下列处治：1、贵方可凭本承诺书依法冻结我公司的银行帐户；2、本承诺书自动转为我公司欠贵方财务顾问费的欠条；3、追回应兑现的财务顾问费并按该费用总额加收每日5‰滞纳金；4、按财务顾问费总额的两倍收取罚金；5、追索期间所产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由我公司承担。
人承担连带的担保责任签署本承诺书。
本承诺书不受企业改制、更名或更换法定代表人、股东变动而影响，具有恒定的法律效力。
本承诺书经我公司及法定代表人签章签字由受益人按约定自填即生效。本承诺书的电子扫描件传真件和本次融资所涉及的相关文件资料的复印件、传真件、电子件、扫描件等，与原件具有同等效力。在完成上述承诺事项后自动失效。
本承诺书一式一份（复印件承诺单位保存）由被承诺人保存。有效期自本公司签章之日起至同台成交并交割完毕时止。只此原件有效。
承诺单位（盖章）： 有限公司
营业执照注册号：
法定代表人（签字\盖法人名章）：
法人身份证号码：
（空白处手写有效）
承诺日期：2015年 月 日
（注：本承诺书共三页，骑缝处加章）
施工合同工程合同加工合同用工合同施工合同范本工程合同范本
如今是法制社会，无论什么事情都得讲究一个法字，合同法也是一名在日常生活中经常会用到的一种重要法律，为了提高合同意识，我们需要关注更多有关合同的信息。下面是小编跟大家分享的有关合同的信息，仅供参考。欢迎关注留学网更多相关信息。#url#。（本文为你提供合同范本两篇。）
甲方(委托人)： 营业执照注册号码： 乙方(居间人)：居间人姓名1、 xx-x
身份证号码： 居间人姓名2、 xx-x
身份证号码： 居间人姓名3、 xx-x
身份证号码： 居间人姓名4、 xx-x
身份证号码：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1.1乙方接受甲方委托，负责就 xx-xxx-xxx-xxx-xxx有限公司厂区建设工程项目(以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同，取得施工权。
1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展对业主方和总承包方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。
2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真实可靠，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。
3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列需要的手续准备。
3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的四位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
根据《中华人民共和国合同法》第426条关于 “居间人促成合同签订成功，委托人应当按按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同，并顺利的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程预付款时本合同立即生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费：
4.1本项目居间费用为工程造价(剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价)金额 %(税后)作为酬金。甲方应无条件地按照事先约定的服务费标准，即项目签定的合同工程量 万元的 %计 万元(税后)，作为中介人的服务报酬。工程结算造价确认后，若有明显差异，最后一期居间服务报酬支付时进行相应调整。多还少补。
4.2本合同签字生效成立后，甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后，在第一次业主支付工程预付款同时交割 50 % 居间服务费，计 万元;工程进行到按照合同工期一半时间即开工令签发开始计算为第二次兑付日，兑付第二笔25%的居间服务费，计 万元;当工程完工验收后10天内兑现最后25%的居间服务费，计 万元(按工程审结价进行调整后支付)。
4.3甲方按照下列支付分流表金额分配，可以现金或者银行本票形式进行分别支付。居间服务费支付分流表：
2
五、特别约定：
5.1甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩权利;居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施;本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条;追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天5‰滞纳金;按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。
5.2居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷，与居间人无关，居间人不承担任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。
6.1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。
7.1本合同签字生效后，如果2012年12月30日，乙方仍未完成居间任务
3
的，本合同自动终止。
7.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式
9.1本合同一式六份份，甲方一份，乙方每个居间人一份，公证机关一份，均具同等法律效力。
9.2本合同双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人或委托代理人： 居间人或委托代理人：
联系电话： 联系电话：
合同签订地：
合同签订日期：
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方：(盖章)： 乙方(盖章)： 法定代表人或委托代理人：
合同签订地：
合同签订日：
一、我公司经董事长研究决定，特全权授权委托 等先生、 等女士为我公司联系业务，我公司特承诺：同意按工程总造价（税后）支付被承诺人车旅费、住宿费、生活费、通讯费、奖金等居间费报酬。
二、发包单位：
三、工程地址：
四、工程项目：
五、工程数量：
六、工程造价：
七、工程定额：
八、拨款方式：（1）人员入场拨 %，（2）设备入场拨 %
（3）每月工程进度拨 %
九、居间费支付方式：我公司同意为 次付清。
（1）甲方收到第一次拨款，付 %，现金 元
（2）甲方收到第二次拨款，付 %，现金 元
（3）甲方收到第三次拨款，付 %，现金 元
十、该居间费承诺书，经我公司签字盖章即法律生效，不得以任何借口拒付。否则，由我公司承担由此引起的经济和法律责任。违约金按承诺书居间费的双倍赔偿。
十一、委托方在施工期间发生的一切债权债务，及人身伤亡事故等各项违约责任，均由我方负责，被委托方不承担任何责任。
十二、为了表明我公司承诺的效力，本承诺书签发后，愿向被委托书交信誉金 元以示诚意。
十三、本承诺书一式两份，承诺人和被承诺人各执一份。
委托单位名称： 法定代表人姓名： 身份证号： 电话： 法人授权代表： 身份证号： 电话：
单位盖公章： 法人签名： 法人授权人签名：
承诺时间：2015年 月 日
致： 先生
我公司经由 先生居间工作，获得了符合我本公司所需要条件的资金。 现经公司董事会研究决定，给予以下承诺：
1、我公司委托 作为本公司在北京地区的融资代理人，其融资代理行为由本公司承担。
2、我方所获得投入的人民币资金是真实、合法、可移动，符合我所需要的相关条件的；
5、我方与借款人如増加或减少融资额和资金使用年限，本承诺继续有效。 6、如未能兑现本承诺，我方无条件放弃上诉和抗辯，甘愿承担一切经济与法律责任。如发生纠纷双方约定由北京市海淀区人民法院管辖受理。
* 净额为完税后款额 即1%为税后额 附：承诺人有关证明文件（复印件）
（企业）全称（签字盖章）：
法定代表人（签字盖章））：
身份证号码：
2012年 月 日
居间承诺书与居间合同篇九
致：
先生，我公司经由先生居间工作，获得了符合我本公司所需要条件的资金。现经公司董事会研究决定，给予以下承诺：
1、我公司委托作为本公司在北京地区的融资代理人，其融资代理行为由本公司承担。
2、我方所获得投入的人民币资金是真实、合法、可移动，符合我所需要的相关条件的；
5、我方与借款人如増加或减少融资额和资金使用年限，本承诺继续有效。
6、如未能兑现本承诺，我方无条件放弃上诉和抗辯，甘愿承担一切经济与法律责任。如发生纠纷双方约定由北京市海淀区人民法院管辖受理。
净额为完税后款额即1%为税后额。
附：承诺人有关证明文件（复印件）。
（企业）全称（签字盖章）：
法定代表人（签字盖章））：
身份证号码：
居间承诺书与居间合同篇十
我（）因项目，现委托你方落实并促成我签协议。根据《中华人民共和国合同法》第426条之有关规定，对居间劳务人员和顾问咨询人员本着有偿服务的原则，我自愿按以下方式向居间人支付居间费：
一、支付金额。
二、支付方式：。
三、本《承诺书》不可撤销、不更改、不受时间限制而失效，不受承诺人签定协议中缔约双方的违约纠纷影响，承诺人对该居间费负有全部的法律责任，居间方不承担任何与协议相关的连带责任，承诺人负有对此《承诺书》保密的义务。
四、此《承诺书》具有劳务合同、居间协议的同等法律效力，为此我如不履行本承诺，居间当事人可向我的协议甲方提出从工程进度款项中扣付居间费给居间人，对此我无异议；或向有管辖权的人民法院提出强制执行等措施，我无条件放弃一切抗辩和反驳的权利。
五、本《承诺书》仅此一份由居间人保存，本《承诺书》或居间人的身份证均可作为向承诺人领取居间费的凭证。
六、本《承诺书》在承诺人签订由居间人促成的协议后生效，居间费结清后失效。
居间承诺书与居间合同篇十一
居间人：
我（）因项目，现委。
托你方落实并促成我与签订协议。
根据《中华人民共和国合同法》第426条之有关规定，对居间劳务人员和顾问咨。
询人员本着有偿服务的原则，我自愿按以下方式向居间人支付居间费：
一、支付金额：
二、支付方式：
三、本《承诺书》不可撤销、不更改、不受时间限制而失效，不受承诺人签定协议。
中缔约双方的违约纠纷影响，承诺人对该居间费负有全部的法律责任，居间方不承担任何与协议相关的连带责任，承诺人负有对此《承诺书》保密的义务。
四、此《承诺书》具有劳务合同、居间协议的同等法律效力，为此我如不履行本承诺，居间当事人可向我的'协议甲方提出从工程进度款项中扣付居间费给居间人，对此我无异议；或向有管辖权的人民法院提出强制执行等措施，我无条件放弃一切抗辩和反驳的权利。
五、本《承诺书》仅此一份由居间人保存，本《承诺书》或居间人的身份证均可作为向承诺人领取居间费的凭证。
六、本《承诺书》在承诺人签订由居间人促成的协议后生效，居间费结清后失效。
委托方（承诺人）被承诺人（居间人）。
身份证号：身份证号：
联系电话：联系电话：
居间承诺书与居间合同篇十二
弃一切抗辩权利；居间人可凭此承诺书依法向我行索赔，按服务费总额的两倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由我行承担。
三、本承诺书为不可撤销，不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与我行其他相关承诺不相抵触，独立执行，不受企业改制，更名或更换法定代表人影响，具有永久法律效力。本承诺书经我行及法定代表人如实填写并签字盖章由受益人自填即生效。本承诺书的电子扫描件、复印件和本次融资相关的文件资料的复印件、传真件、电子件、扫描件等，均与原件具有同等法律效力。我行以全部法律责任、经济责任及个人承担连带担保责任签署此份承诺书。
特此承诺！
银行名称：中国银行分行。
银行地址：
银行电话：
行长（签字）：
营业部主任（签字）：
金融居间合同。
融资居间合同。
房产租赁居间合同。
金融居间合同范文。
金融居间服务合同。
居间承诺书与居间合同篇十三
我公司经由先生居间工作，获得了符合我本公司所需要条件的资金。现经公司董事会研究决定，给予以下承诺：
1、我公司委托作为本公司在北京地区的融资代理人，其融资代理行为由本公司承担。
2、我方所获得投入的人民币资金是真实、合法、可移动，符合我所需要的相关条件的；
5、我方与借款人如増加或减少融资额和资金使用年限，本承诺继续有效。
6、如未能兑现本承诺，我方无条件放弃上诉和抗辯，甘愿承担一切经济与法律责任。如发生纠纷双方约定由北京市海淀区人民法院管辖受理。
*净额为完税后款额即1%为税后额附：承诺人有关证明文件（复印件）。
（企业）全称（签字盖章）：
法定代表人（签字盖章））：
身份证号码：
20xx年x月x日。
