一键复制
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。
开发商钢筋采购协议书 开发商的采购流程篇一
住所：
电话：
统一社会信用代码：
法定代表人(授权代表)：
乙方(供应单位)：
住所：
电话：
统一社会信用代码：
法定代表人(授权代表)：
根据《中华人民共和国民法典》，甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，就甲方项目经理部所需钢材供货签订以下采购供应合同，并在履行合同期间，共同遵守以下条款：
第一条本合同包括的其他文件
1、合同附件：本合同未涉及的条款和补充条款等。
2、合同履行中经甲乙双方达成一致的补充合同及合同更改协议(若发生)。
3、甲乙双方委托代理人(经办人)的法人代表授权委托书(报甲方存档)。
甲方工程概况
工程名称：
工程地点：
开工时间：
竣工时间：
第二条供应要求
1、名称、规格、牌号、定尺长度、生产厂家、单位、数量、单价、金额及供货时间，按要求填写在附件中，并加盖甲乙方单位合同章。
合同总价款为人民币元。
名称规格牌号暂定数量单位单价(元)生产厂家及品牌合同总价：，大写：
2、合同确定的钢筋牌号、生产厂家、定尺长度，若无甲方书面变更文件，乙方不得以任何理由自行更改。
3、合同单价为固定价，不经双方协商一致书面签认均不作更改。
4、合同中钢筋计量单位采用吨，乙方保证钢筋送货单与合同计量单位一致。
第三条钢筋质量要求、技术标准，乙方对质量负责的条件和期限
1、钢筋力学性能、工艺性能、化学成分应符合以下标准：
(1)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋符合标准;
(2)钢筋混凝土用热轧光圆钢筋符合标准。
(3)其他约定：。
2、乙方交货须附按本条第1款相关标准检验合格的产品质量证明书，凡乙方提供的产品质量证明书及甲方经复验证明不符合此标准的钢筋，均为不合格钢筋。
3、本合同如涉及进口钢筋，乙方应向甲方提供国家海关出具的该钢筋的商检证明和进口完税证明。
4、如乙方供应的钢筋在甲方验收、试验、加工使用过程中出现不合格，甲方应在发现不合格后日内向乙方提出书面异议，乙方对其不合格钢筋及给甲方造成的损失负责。
第四条钢筋交货地点、方式
1、乙方交货时间：，交货地点：，联系电话：，接货人：，乙方按甲方要求卸货、码放。
2、乙方在发货前通知甲方接货人员，明确到货品种、数量，并派专人到甲方交货。
3、双方在钢筋交接的同时办理交接手续，双方盖章或签字作为交接凭证。
第五条钢筋运输方式和费用负担
1、钢筋运输由乙方负责，在本合同规定时间内送达甲方指定地点，运输费用已计入本合同第二条产品单价内，乙方不得以变更运输方式和路线等任何理由向甲方收取运输费用。
2、乙方自备装卸钢筋所必需的装卸人员及机械，装卸费用由乙方承担。
3、乙方应遵守地方政府关于运输、车辆、交通、环保等方面的法令法规，并承担钢筋运输所造成的一切影响和损失(包括各种违章、肇事、罚款等)。
第六条钢筋的合理损耗及计算方法
如国家对钢筋交货有合理损耗的具体规定，乙方要在合同签订前提供给甲方，由双方按国家有关规定协商确定。
本合同产品的合理磅差为‰以内。
第七条包装标准、包装物的供应与回收
1、包装按国标“型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定2101—89执行，费用由乙方自负。
2、钢筋包装物由乙方供应，乙方不回收包装物。
第八条验收标准、方法及提出异议期限
1、钢筋验收标准按本合同第三条第款规定执行。
2、数量检验采取下面两种方式，以甲方实际验收的数量为准。
(1)乙方带电子磅，在交货地点过磅检验。
(2)甲方检尺，按理论重量计算检验。
3、乙方交货须附钢筋质量证明书，质量证明书中的力学性能、工艺性能、化学成分等指标必须符合本条第1款验收标准之规定。
4、钢筋规格型号、生产厂家、牌号、定尺长度必须与合同规定一致。
5、如甲方在验收后的理化试验、加工以及试件试验等过程出现钢筋不符合合同规定的技术标准时，甲方应在第三条第4款规定时间内向乙方提出书面异议，乙方于通知发出日内给甲方书面答复，逾期则被认为已同意甲方通知中的处理意见。
6、如甲方在第三条第4款规定时间内未提出书面异议，则被认为乙方所交钢筋符合合同规定。
第九条结算方式及期限
1、除甲乙双方另有商定外，合同价款结算在乙方按合同要求将钢筋全部交给甲方，并经甲方验收、检验后证明(含钢筋质量证明书)均符合合同要求后日内进行。
甲方工地人员所签“收料单据”不作为甲方的付款凭证，乙方在供应后须将“收料单据”转到甲方公司物资部，甲乙双方核对并办理结算单据(对账单)，“对账单”作为甲方的付款凭证。
2、合同结算后在日内，甲方向乙方支付合同结算总价%的货款，其余货款甲方在日内付清。
3、特殊情况下，如甲方的建设单位未按时给付甲方工程款，影响到甲方未及时给乙方支付钢筋货款时，乙方将以充分理解的态度与甲方协商货款支付问题。
4、对结算及付款方式另有约定时，在本合同“其它约定事项”条款内明确列出。
5、货款支付方式为转账支票或银行承兑汇票。
合同中规定单价为银行个月承兑汇票支付的价格，付款以转账支票支付时，每吨钢筋的价格在合同单价基础上降低人民币元。
第十条违约责任
1、乙方所交钢筋不符合合同规定，造成甲方不能使用的及质量不合格的钢筋，由乙方负责包换、包退，并承担因退货而发生的费用及甲方因此所受的损失。
2、由于甲方原因造成钢筋退货，因退货发生的运输、装卸费用由甲方承担。
3、乙方逾期交货的，每逾期一日，需向甲方支付逾期部分钢筋总价值%的违约金。
逾期超过日，甲方有权解除合同，由此给甲方造成的损失由乙方自行承担。
4、甲方逾期付款的，每逾期一日，需向乙方支付逾期部分价款%的违约金。
逾期超过日，乙方有权解除合同并收回已交付的钢筋。
由此给乙方造成的损失由甲方承担。
第十一条合同争议的解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。
协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
1、提交位于(地点)的仲裁委员会仲裁。
仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力;
2、依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。
第十二条合同生效与终止
1、本合同自双方签字盖章之日起生效;
2、本合同在双方完成约定内容，货款结算后;或合同主体一方违约或不能再继续履约时即告终止。
第十三条合同变更
合同变更必须经双方协商一致，并经双方法定代表人或授权代表签字，加盖双方印章后方可生效，其他任何形式的变更均为无效。
第十四条合同专属权
本合同权利专属于合同双方，任何情况下未经对方书面同意不得转让给其他方。
第十五条合同份数
本合同一式份，各方各执份，具有同等法律效力。
第十六条其它约定事项
环境保护管理工作的责任，按甲乙双方所签订的《环保及安全管理协议书》执行。
签署时间：年月日。
签署地点：。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人或授权代表(签字)：法定代表人或授权代表(签字)：
附件：《环保及安全管理协议书》
开发商钢筋采购协议书 开发商的采购流程篇二
采购方（以下简称“甲方”）：
地址：
电话：
供货方（以下简称“乙方”）：
地址：
电话：
为规范商品钢筋材料购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行，依照《_____》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本合同项下建设工程所需商品混凝土购销事宜协商一致，订本合同，双方共同信守。
第一条、合同标的
1、产品名称：
2、规格型号：
3、数量：
4、单价：
5、总额：
第二条、交货规定
1、交货地点：
2、交货时间：
3、交货方式：供应方负责送货至甲方指定工地的卸货地点，甲方承担卸货费用，乙方协助甲方完成卸车工作。
第三条、质量标准和技术文件要求
1、钢筋的质量必须符合国家标准和甲方要求；各项技术性能指标经实验室检测中心检验必须合乎国家要求。
2、供应方交货时应向采购方提供该批货物的材质单、检测报告和合格证。
第四条、包装要求
钢筋应捆扎；钢筋每捆应挂有不少于______个标牌，注明生产厂、生产日期、钢筋牌号和规格。应在钢筋表面轧上牌号标志、厂名（或_____）和直径。
第五条、订货、送货
1、甲方指定为本合同项下工程钢筋购销事宜负责人，其就钢筋购销事宜的签订予以确认（如果人员发生变更，须书面通知乙方）。甲方每次要求乙方供货时，必须提前______小时用书面订单或电话通知乙方，明确供货时间、钢筋规格型号、数量和卸车地点。要求提供特殊要求的产品时，应提前______天通知乙方。
2、乙方发货单要求准确填写车号、车次、钢筋规格型号、数量、发货时间。
第六条、验收标准、方法、地点及期限
1、数量验收：
（1）线材的数量验收：采购方和供应方约定在双方认可的公共计量单位过磅计量。
（2）圆钢、罗纹钢和冷轧带肋钢筋可采用双方认可的公共计量单位过磅计量；也可采用双方在交货地点以检尺的方式按理论重量计量。
（3）乙方保证所供应的钢筋符合国家标准和甲方要求。甲方可随时抽查乙方数量，但需通知乙方业务人员到场，双方见证、签字确认。钢筋数量（以过磅为准，或以测量为准）以甲方随机抽样检查的最低值为结算单计量标准。
（4）钢筋数量按乙方运到施工现场双方签认的材料验收单数量为结算依据。
2、质量验收：
（1）表面质量验收：钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污；钢筋表面可有浮锈（黄锈），但不得有严重锈蚀（褐红色锈）及锈皮；钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。
（2）检测中心检测：采购方及时按规定取样送实验室进行检测，各项性能指标线材其质量符合国标______的规定；圆钢其质量必须符合国家标准______；罗纹钢其质量必须符合国家标准______的规定；冷轧带肋钢筋其质量必须符合国家标准______的规定，视为最终合格。如实验室检验不合格，可进行复检，复检再不合格，甲方有权无条件退货，因此产生的一切费用、损失赔偿由乙方承担。
第七条、货款结算方式及货款的支付方式
1、货款结算：
以甲乙双方确认的材料验收单为依据，以抽样检查最低值为结算单计量标准，由甲方开据材料结算单，货款等于材料结算单计量数量乘以合同单价。
2、货款的支付方式：
双方约定：每______作为一个付款周期，按施工方的收料单进行汇总，付料款的______%，如遇供料过于集中，乙方无法承担垫资资金。可与甲方协商提前预付部分货款。其余货款至主体______工程结束验收合格______天内按甲方千手的进料单一次性付清。如未付至材料款的______%余额，按日______‰计算违约金。
第八条、违约责任
1、乙方违约责任：
（2）乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交，甲方如不需要，可以退货。由退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的______%的罚金。
（3）按照______省工程资料管理规程的规定及时向甲方提供相应的技术资料。
2、甲方违约责任：
（1）应在使用钢筋______天前向乙方提供材料清单，保证乙方有足够的准备时间，并按照所提供计划组织材料。甲方在施工过程中对所需钢筋数量或者规格型号有变化时，应提前通知乙方进行更改，如无提前通知则按原计划供货。
（2）甲方未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额______‰付给乙方滞纳金。
（3）错填或临时变更到货地点的，甲方承担由此而多支付的费用。
第九条、乙方负责钢筋运输到施工现场之前运输途中的所有安全责任，及运送至施工现场后，甲方负责卸车，乙方协助完成卸货工作。
第十条、甲方在施工期间由于工程条件要求，需变更、调整原合同约定标的部分的，经双方协商后做好洽商记录，作为合同的补充条款，并以实际签收量作为结算的依据。
第十一条、甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，双方协商解决，提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额______%的补偿金。
第十二条、本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更和修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝供送或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十三条、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后，本合同可以不履行或部分履行或延期履行，并免于承担违约责任。
第十四条、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十五条、本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐，经甲方验收无误，并按合同规定将货款结算以后作废。
第十六条、本合同共一式______份，由甲乙双方各执______份。
甲方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日
乙方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日
开发商钢筋采购协议书 开发商的采购流程篇三
需方：____________________________(以下简称甲方)
供方：____________________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条、钢材品种、规格、材质
________________________________________________________。
第二条、合同金额
1、合同总价暂定：______________元，大写_____________________元;
2、付款： 支付，在需方每次付款时，供方要提供正规发票，并作为付款的前提条件。
3、在合同签约时，乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解，乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予材料款的支付，并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况，乙方同意不追究甲方逾期付款责任，并自愿与甲方共同向业主进行资金催讨。
第三条、钢材数量按第条原则计算
1、现场设置地磅，按实测吨位计算。
2、圆钢以过磅数量为准;螺纹钢现场点数，计算延长米，按每米理论重量计算吨位。若现场抽样的每米实际重量误差小于理论重量的97%时，按每米实际重量计算或退货。
第四条、交货规定
1、甲方提前 天通知乙方，乙方应保证两天内按计划交货。因乙方原因使甲方停工待料，给甲方造成经济损失由乙方承担。
2、乙方送货 工地，甲方联系人及联系方式地的运费由乙方承担，卸车的费用由甲方承担，在运输途中的安全及责任由乙方负责。
3、乙方交货时提交送货单，本批次的材质检验单及相应钢材，应价格)乙方钢材送到现场，甲方当场办理验收手续。
第五条、验收方法：现场由监理和甲方按规范标准见证取样、送检。
第六条 甲乙双方的权利和义务
1、甲方负责每月提交一次钢材用量计划，提前叁天向乙方提供所采购的详细数量、规格型号清单及到货日期。在收到乙方准确到货时间通知后组织验收、收货。
2、甲方按照约定的付款方式的规定向乙方支付款项。
3、乙方所交货物品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方不能利用的，乙方应负责包退、包换。由于上述原因导致延误交货时间，按第六条中第4点处理。
4、乙方延迟供货，根据延迟天数按本合同暂定总价款的日支付违约金。乙方任何理由拒绝供货的，按本合同暂定总价款的 50% 向甲方支付违约金。甲方也可主张损失赔偿，乙方延迟或拒绝供货给甲方造成的损失包括但不限于工期违约、赔偿(罚款)损失、班组停(窝)工赔偿损失、租赁设备租杂费损失、管理成本增加带来的损失、更换供应商的损失、物价上涨损失等。
5、乙方供应不及时影响甲方生产时，甲方有权另找其他供应商。
第七条 产品价格如需调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而擅自延期交货，或停止供货时，按第六条第4点处理。
第八条 为了便于甲方对合同履行实施有效监控，乙方必须于每月28日前将供货、收款、欠款等情况以传真形式送至甲方，并进行电话确认，甲方传真号为 。
第九条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由，在取得对方相关许可证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，向______________人民法院起诉。
第十一条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部货物送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。
第十二条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
第十三条 本合同一式两份，甲乙双方各一份。
甲方(印章)：__________________乙方(印章)：__________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
开发商钢筋采购协议书 开发商的采购流程篇四
甲方(采购单位)：
住所：
电话：
统一社会信用代码：
法定代表人(授权代表)：
乙方(供应单位)：
住所：
电话：
统一社会信用代码：
法定代表人(授权代表)：
根据《中华人民共和国民法典》，甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，就甲方项目经理部所需钢材供货签订以下采购供应合同，并在履行合同期间，共同遵守以下条款：
第一条本合同包括的其他文件
1、合同附件：本合同未涉及的条款和补充条款等。
2、合同履行中经甲乙双方达成一致的补充合同及合同更改协议(若发生)。
3、甲乙双方委托代理人(经办人)的法人代表授权委托书(报甲方存档)。
甲方工程概况
工程名称：
工程地点：
开工时间：
竣工时间：
第二条供应要求
1、名称、规格、牌号、定尺长度、生产厂家、单位、数量、单价、金额及供货时间，按要求填写在附件中，并加盖甲乙方单位合同章。
合同总价款为人民币元。
名称规格牌号暂定数量单位单价(元)生产厂家及品牌合同总价：，大写：
2、合同确定的钢筋牌号、生产厂家、定尺长度，若无甲方书面变更文件，乙方不得以任何理由自行更改。
3、合同单价为固定价，不经双方协商一致书面签认均不作更改。
4、合同中钢筋计量单位采用吨，乙方保证钢筋送货单与合同计量单位一致。
第三条钢筋质量要求、技术标准，乙方对质量负责的条件和期限
1、钢筋力学性能、工艺性能、化学成分应符合以下标准：
(1)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋符合标准;
(2)钢筋混凝土用热轧光圆钢筋符合标准。
(3)其他约定：。
2、乙方交货须附按本条第1款相关标准检验合格的产品质量证明书，凡乙方提供的产品质量证明书及甲方经复验证明不符合此标准的钢筋，均为不合格钢筋。
3、本合同如涉及进口钢筋，乙方应向甲方提供国家海关出具的该钢筋的商检证明和进口完税证明。
4、如乙方供应的钢筋在甲方验收、试验、加工使用过程中出现不合格，甲方应在发现不合格后日内向乙方提出书面异议，乙方对其不合格钢筋及给甲方造成的损失负责。
第四条钢筋交货地点、方式
1、乙方交货时间：，交货地点：，联系电话：，接货人：，乙方按甲方要求卸货、码放。
2、乙方在发货前通知甲方接货人员，明确到货品种、数量，并派专人到甲方交货。
3、双方在钢筋交接的同时办理交接手续，双方盖章或签字作为交接凭证。
第五条钢筋运输方式和费用负担
1、钢筋运输由乙方负责，在本合同规定时间内送达甲方指定地点，运输费用已计入本合同第二条产品单价内，乙方不得以变更运输方式和路线等任何理由向甲方收取运输费用。
2、乙方自备装卸钢筋所必需的装卸人员及机械，装卸费用由乙方承担。
3、乙方应遵守地方政府关于运输、车辆、交通、环保等方面的法令法规，并承担钢筋运输所造成的一切影响和损失(包括各种违章、肇事、罚款等)。
第六条钢筋的合理损耗及计算方法
如国家对钢筋交货有合理损耗的具体规定，乙方要在合同签订前提供给甲方，由双方按国家有关规定协商确定。
本合同产品的合理磅差为‰以内。
第七条包装标准、包装物的供应与回收
1、包装按国标“型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定2101—89执行，费用由乙方自负。
2、钢筋包装物由乙方供应，乙方不回收包装物。
第八条验收标准、方法及提出异议期限
1、钢筋验收标准按本合同第三条第款规定执行。
2、数量检验采取下面两种方式，以甲方实际验收的数量为准。
(1)乙方带电子磅，在交货地点过磅检验。
(2)甲方检尺，按理论重量计算检验。
3、乙方交货须附钢筋质量证明书，质量证明书中的力学性能、工艺性能、化学成分等指标必须符合本条第1款验收标准之规定。
4、钢筋规格型号、生产厂家、牌号、定尺长度必须与合同规定一致。
5、如甲方在验收后的理化试验、加工以及试件试验等过程出现钢筋不符合合同规定的技术标准时，甲方应在第三条第4款规定时间内向乙方提出书面异议，乙方于通知发出日内给甲方书面答复，逾期则被认为已同意甲方通知中的处理意见。
6、如甲方在第三条第4款规定时间内未提出书面异议，则被认为乙方所交钢筋符合合同规定。
第九条结算方式及期限
1、除甲乙双方另有商定外，合同价款结算在乙方按合同要求将钢筋全部交给甲方，并经甲方验收、检验后证明(含钢筋质量证明书)均符合合同要求后日内进行。
甲方工地人员所签“收料单据”不作为甲方的付款凭证，乙方在供应后须将“收料单据”转到甲方公司物资部，甲乙双方核对并办理结算单据(对账单)，“对账单”作为甲方的付款凭证。
2、合同结算后在日内，甲方向乙方支付合同结算总价%的货款，其余货款甲方在日内付清。
3、特殊情况下，如甲方的建设单位未按时给付甲方工程款，影响到甲方未及时给乙方支付钢筋货款时，乙方将以充分理解的态度与甲方协商货款支付问题。
4、对结算及付款方式另有约定时，在本合同“其它约定事项”条款内明确列出。
5、货款支付方式为转账支票或银行承兑汇票。
合同中规定单价为银行个月承兑汇票支付的价格，付款以转账支票支付时，每吨钢筋的价格在合同单价基础上降低人民币元。
第十条违约责任
1、乙方所交钢筋不符合合同规定，造成甲方不能使用的及质量不合格的钢筋，由乙方负责包换、包退，并承担因退货而发生的费用及甲方因此所受的损失。
2、由于甲方原因造成钢筋退货，因退货发生的运输、装卸费用由甲方承担。
3、乙方逾期交货的，每逾期一日，需向甲方支付逾期部分钢筋总价值%的违约金。
逾期超过日，甲方有权解除合同，由此给甲方造成的损失由乙方自行承担。
4、甲方逾期付款的，每逾期一日，需向乙方支付逾期部分价款%的违约金。
逾期超过日，乙方有权解除合同并收回已交付的钢筋。
由此给乙方造成的损失由甲方承担。
第十一条合同争议的解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。
协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
1、提交位于(地点)的仲裁委员会仲裁。
仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力;
2、依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。
第十二条合同生效与终止
1、本合同自双方签字盖章之日起生效;
2、本合同在双方完成约定内容，货款结算后;或合同主体一方违约或不能再继续履约时即告终止。
第十三条合同变更
合同变更必须经双方协商一致，并经双方法定代表人或授权代表签字，加盖双方印章后方可生效，其他任何形式的变更均为无效。
第十四条合同专属权
本合同权利专属于合同双方，任何情况下未经对方书面同意不得转让给其他方。
第十五条合同份数
本合同一式份，各方各执份，具有同等法律效力。
第十六条其它约定事项
环境保护管理工作的责任，按甲乙双方所签订的《环保及安全管理协议书》执行。
签署时间：年月日。
签署地点：。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人或授权代表(签字)：法定代表人或授权代表(签字)：
附件：《环保及安全管理协议书》
