一键复制
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
工业燃气购销合同天然气购销合同篇一
乙方：________________
为保证用气安全，根据《____市燃气管理条例》、《城市燃气安全管理规定》等法规和章程，在验收通气工作之前及后期使用过程中，甲方负责对所购买住宅天然气设备、设施进行必要的安全检查。并遵守以下规定。
1.严禁私自拆、装、移、改天然气管道及天然气表，如需改动或挪移，请咨询燃气公司相关部门（咨询电话：________），如需付费，请索要发票作为依法改动凭证。
2.严禁装修中封闭天然气阀门、表具，保持室内通风。
3.严禁在厨房和有天然气设备的房间居住。
4.严禁把安装天然气设备的厨房改为他用。
5.灶具与燃气管线之间应保持适当的距离，以免使用时烘烤燃气管线及设备。
6.甲方须使用合格的天然气灶具。
如因甲方违反以上条款，在通气和日常使用过程中造成的安全隐患、安全事故和一切不良后果及连带责任，由甲方自行承担。
工业燃气购销合同天然气购销合同篇二
托运方：（以下简称甲方）
承运方：(以下简称乙方）
第一条 合同期限
本合同约定的有效期限为：自 年 月 日起至 年 月 日
第二条 托运货物
1. 本合同约定的托运货物为液化天然气，英文简称“lng”。
第三条 运输区间和方式
1.本合同约定的运输区间为：
2.运输方式：承运方以公路运输的方式为托运方运送液化天然气。
第四条 运输计划
1.运输计划：承运方调度人员每天上午10：00之前，将未来48小时之内可用车辆上报至托运方调控中心，托运方调控中心根据承运方上报可用车辆信息，将具体运输计划提前24小时通知给承运方调度人员(首批运输计划应至少提前48小时通知)。
工业燃气购销合同天然气购销合同篇三
供气方：_________
法定住址：_______
法定代表人：_____
职务：___________
委托代理人：_____
身份证号码：_____
通讯地址：_______
邮政编码：_______
联系人：_________
电话：___________
传真：___________
帐号：___________
电子信箱：_______
用气方：_________
法定住址：_______
法定代表人：_____
职务：___________
委托代理人：_____
身份证号码：_____
通讯地址：_______
邮政编码：_______
联系人：_________
电话：___________
传真：___________
帐号：___________
电子信箱：_______
为了明确供气方与用气方在燃气供应和使用中的权利和义务，根据《_合同法》、《城市燃气管理办法》、《城市燃气安全管理规定》等法律、法规和规章，经双方协商，签订本合同，以便共同遵守。
（一）用气方燃气用具所在地的地址为_________；用气贮气设备所在地的地址为_________；燃气供应站的地址为_________。
（二）用气种类为_________。
（三）用气性质为_________。
（四）用气数量
1．用气量：_________立方米／年（吨／年）；_________立方米／月（吨／月）；_________立方米／日（吨／日）。
2．用气调峰的约定：_________。
（一）供气方式
1．供气方通过管道输送方式；瓶组供气方式；瓶装供气方式；或者_________设施，向用气方供气。
2．燃气供应时间约定：24小时连续供气；自_________时起至_________时止；或者_________。
（二）供气质量
1．供气方所供燃气气质应当执行天然气sy7514；人工煤气gb13612；液化气gblll74标准。
2．根据用气方用气性质，双方约定执行下述质量指标：_________。
3．供气方保证在_________前气压大于等于_________千（兆）帕。
（一）供气方根据用气方的用气性质和种类，按照_________政府_________（部门）批准的燃气价格：天然气_________元／立方米；人工煤气_________元／立方米；液化石油气_________元／吨（元／立方米）收取燃气费。
在合同有效期内，遇燃气价格调整时，按照调价文件规定执行。
（二）供用燃气的计量，气费结算方式
1．供用燃气的计量器具为：_________燃气计量表；_________ic卡燃气计量；_________衡；或者_________。结算用计量器具须经当地技术监督部门检定、认定。
2．供用燃气的计量：供需双方以管道燃气计量器具的读数为依据结算；瓶装燃气以供气方供应站检斤计量为依据结算；或者以_________为依据结算。
3．结算方式：用气方于每月_________日前采取：通过银行方式交费；到供气方供应站交费；采取_________方式交费；供气方到用气场所收费。
（一）供、用气设施产权分界点是：_________。
（二）产权分界点（含）逆燃气流向的输、配气设施由供气方负责维护管理；产权分界点顺燃气流向的输、配气设施至燃气用气器具由用气方负责维护管理，或者有偿委托供气方维护管理。
（一）供气方权利义务
1．依照法律、法规和规章的规定，对用气方的用气设施运行状况和安全管理措施进行安全检查，监督用气方采取有效方式保证安全用气。
2．监督用气方在合同约定的数量、使用范围内使用燃气，有权制止用气方超量、超使用范围用气。
3．用气方逾期不交燃气费，供气方有权从逾期之日起向用气方收取滞纳金。
4．用气方用气设施或者安全管理存在不安全隐患、可能造成供气设施损害时，供气方有权中断供气。
5．供气方因供气设施计划检修、临时检修、依法限气或者用气方违法用气等原因，需要中断供气时，应提前72小时通过媒体或者其它方式通知用气方。因不可抗力原因中断供气时，供气方应及时抢修，并在2小时内通知用气方。
6．所供燃气达到国家和_________市规定的气体质量和压力标准。
7．按照国家和_________市规定的计量和气价标
准计量收费。
8．正常情况下要按照有关规定保证钢瓶每四年检修一次，再后一次检验是三年，若遇特殊情况钢瓶在检验期未到或烂得厉害进行强制报废或检验。
9．及时做好压力表及管道保养与维修。
10．供气方应当按照有关规定，在重要的燃气设施所在地设置统一、明显的安全警示标志，并配备专职人员进行巡回检查。
11．制订、执行燃气设施和器具的安全使用、报修、报检制度，对用气方进行必要的安全教育。
12．用气方应当按时交纳气费。逾期不交的，供气方可以从逾期之日向不交纳气费的用气方收取应交燃气费的3‰－1％的滞纳金；情节严重的，可以中止对其供气。
（二）用气方权利义务
1．监督供气方按照合同约定的数量和质量向用气方提供燃气。
2．有权要求供气方按照国家现行规定，对燃气计量器具进行周期检定。
3．用气设施发生故障或者存在不安全隐患时，有权要求供气方提供（有偿、无偿）用气设施安全检查和维护保养的服务。
4．按照合同约定交燃气费。
6．未经供气方许可，不得添装、改装燃气管道，不得更动、损害供气方的供气设施，不得擅自更换、变动供气计量装置。
7．不得在户内放气，不得自己维修灶具及气瓶。
8．严禁将液化气残液倒在群众密集的地方，以确保人身安全。
9．用气方未经供气方批准，不得擅自接通管道使用燃气或者改变燃气使用性质、变更地址和名称。
10．用气方应按照使用规则，正确使用燃气。
11．用气方不得盗用或者转供燃气。
12．用气方不得对液化石油气钢瓶加热。
13．用气方不得倒灌瓶装气和倾倒残液。
14．用气方不得擅自改换钢瓶检验标记。
15．用气方以管道燃气为燃料的热水器、空调等设备，必须报经供气方同意，由持有相应资质证书的单位安装。
16．用气方有权就燃气经营的收费和服务向供气方查询，对不符合收费和服务标准的，可以向其行政主管部门投诉。
17．用气方不得在卧室内安装燃气管道设施和使用燃气。
18．用气方不得在安装燃气器具的房屋内存放易燃、易爆物品或者使用明火取暖。
19．用气方不得在安装燃气计量仪表、阀门及燃气蒸发器等燃气设施的专用房内堆物、堆料、住人及使用明火。
（一）供气方的违约责任
1．供气方未按照合同约定向用气方供气，应当向用气方支付正常用气量燃气费百分之_________的违约金。
2．由于供气方责任事故，造成的停气、气压降低。质量事故，给用气方造成损失的，供气方应当承担赔偿责任。
3．供气方在检修供气设施前未通报用气方，给用气方造成损失的，供气方应当承担赔偿责任。
4．由于不可抗力的原因或者政府行为造成停气，使用气方受到损失的，供气方不承担赔偿责任。
（二）用气方的违约责任
1．用气方未按照合同约定使用燃气，应当向供气方支付百分之_________的违约金。
2．用气方未按期交燃气费的，还应当支付滞纳金。
3．用气方未按照合同约定用气，给供气方造成损失的，用气方应当承担赔偿责任。
（一）供气方：
1．供气方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2．供气方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对供气方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4．供气方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是供气方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
（二）用气方：
1．用气方有权签署并有能力履行本合同。
2．用气方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对用气方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4．用气方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是用气方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
1．根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
各方通讯地址如下：_________。
2．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
本合同履行期间，发生特殊情况时，供需任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4．本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
1．本合同受_法律管辖并按其进行解释。
（1）提交_________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
供气方（盖章）：______用气方（盖章）：_____
法定代表（签字）：____ 法定代表（签字）：___
签订地点：____________签订地点：___________
工业燃气购销合同天然气购销合同篇四
合同编号:
甲方:
乙方:
1、从燃气主管道至甲方厂区设备第一个燃气阀门。
2、工程内容：从燃气主管道至燃气表箱的安装工程。（含材料设备及油漆防腐工程）。
3、工程地点：
本工程进场安装时间由甲方根据建设施工和准备工作的情况通知乙方，初定于 年 月 日进场安装，并于 年 月 日安装完毕，具体进场时间由甲方确定后通知乙方。因甲方配合、协调原因使工程进展缓慢，工期则顺延。
1、工程计费办法：本工程根据现场工程量，按照现行计价费用规定，经甲乙双方核定，本次入户初装费共计 元（大写:）
2、工程费用给付方式:甲方在本合同签订后日内付乙方总工程款的百分之 即: 元（大写:），余欠百分之 ，在通气时一次性付清。乙方收款后，开据建筑安装业发票。愈期未付清全部工程款，乙方有权停止供气。
1、乙方严格按照国家现行施工规范及《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工及验收规范》进行设计、施工、验收，确保工程质量。
2、甲方负责协调小区内管道障碍物。
3、工程必须在验收合格后才能使用，未经验收甲方擅自提前使用，由此而产生的质量及其他问题由甲方承担责任。
4、安装后，非人为因素出现的质量问题，流量计三个月之内包换，管道等燃气设施一年内保修。人为造成的问题由甲方自行负责。一年后调压柜内设施，产权归甲方，需维修、变迁、改动等，乙方按现行安装工程定额计收安装工程费，安装工程费由甲方承担，调压柜的安全管理责任同时归属甲方。
1、甲方的责任和义务
（2）、认真按照乙方告知的施工期间的安全注意事项办事;
（3）、开工前搞好“三通一平”，清理水、电、路故障；
（4）、无偿提供工程必须用的水、电及临时设施；
（5）、无偿提供施工材料、机具的放置场地或房屋；
（8）、甲方应使用国家质检合格的燃器具，特别是燃气热水器。热水器的设计位置和安装，必须请有设计、安装资质的单位安装；甲方不得擅自变更管线，否则，由此产生的安全事故由甲方自负。
（二）乙方的责任和义务
（1）、严格按照安全操作规程施工；
（2）、向甲方交待清楚工程施工期间的安全注意事项；
（3）、对本单位的人员及财产安全负责;
（4）、搞好施工现场的管理，做好施工期间的各项安全防范事故工作；
工业燃气购销合同天然气购销合同篇五
卖方：________________
兹经买卖双方充分协商一致，达成以下合同条款，双方均应严格按本合同条款、合同附件及相关补充协议(如果有)履行之。
1、设备名称、品牌、型号规格、数量、综合单价及总价格
合同价格明细表
设备：________________
名称牌号：________________
商标型号：________________
规格数量：________________
设备单价：________________
生产国别及制造厂商：________________。
技术标准：________________按国家标准执行,具体的标准名称、标准代号及编号为：________________。
在没有相应的标准时,按部颁标准执行,具体的标准名称、标准代号及编号为：________________。
在没有国家标准和部颁标准或虽有国家标准或部颁标准，但双方根据买方的特殊要求另行约定标准的,按照买卖双方约定的标准执行。本合同双方约定的具体执行标准为：________________。
质量要求：________________。
环保要求：________________。
2、供货单位、交货方法和地点、到货期限、运输安全及保险
供货单位名称：________________。
交货方法和地点：由卖方负责运输送货至买方指定的交货地(目的地)：________________。
到货期限：________________。
运输安全及保险：运输过程中及卸货前一切安全、保险由卖方负责。
3、包装
制造商标准包装，或具体在本合同中约定。
4、单据
制造厂出具的出厂检验证书1份。
制造商出具发票。
5、付款方式
本合同采取分期付款，即：签订合同后付10%预付款，货到工地安装调试、验收合格后一个星期内付30%，剩余50%余款六个月内结清，质保期满结清10%质保金。
买方付款时，卖方须提供发票，以租代买付款方式的，卖方须提供设备租赁发票。
6、技术资料，安装调试及培训
卖方提供全套技术资料，包括维修养护手册，配件手册。
由卖方派有关项目工程师负责设备的现场安装调试，并对用户进行培训，提供终身技术咨询服务。
7、运输条款
按照条款约定的交货方法,由卖方负责将本合同规定的设备及相关物品运至本合同约定的目的地，运费由卖方承担。
8、质量保证
卖方保证所供产品为全新，并完全符合条例本合同规定的技术标准、质量要求、规格、性能。
卖方提供一份《质量保证书》、设备与配套件的《合格证明书》和《售后服务承诺书》。
卖方提供设备平面布置图，并标明尺寸。
9、验收方法
验收时间及程序
验收时间：到指定施工工地一个星期内进行初步验收。
质量验收：按照行业和合同约定的标准及期限进行验收。招标人只接受全新产品，其中不得有使用过及翻新过的部件及材料，一经发现，将视为对方严重违约，同时具有对设备测量、外观检查、运行某些或全部功能并确认其技术性能参数是否满足合同要求的权利。
验收手段：双方共同验收。
验收标准：按合同条款及卖方提供的说明书及发货清单验收，由卖方提供具体验收表格。
验收人：买方和卖方共同组成验收小组负责验收。
货物到达合同约定的目的地一年内，如发现质量和数量或重量与本合同规定不符时，买方有权向代理商或卖方任一方提出退货或索赔，所有因退货或索赔引起的一切费用包括检验费及损失均由卖方负连带赔偿责任。
卖方超过规定日期交货视为违约，投标人应按迟交或不能交货部份总值的罚款每周赔偿给招标人。
10、违约责任
卖方逾期交货责任
除不可抗力外，如果卖方不能交货或不能按合同规定的期限交货，卖方应向买方支付迟交货的迟延履行金。卖方每迟交货一天，应按迟交货总值向买方支付迟延交货违约金。同时,卖方应赔偿买方因迟延交货所产生的经济损失。
如延迟交货超过一个月，买方有权单方面解除本合同，由此所产生的一切后果，均由卖方承担。买方同时保留向卖方索赔的权利。
货物错发到货地点责任
卖方将货物错发到货地点或接货人的，卖方除应负责运交合同规定的到货地点或交货人外，还应承但买方因此多支付的一切实际费用和迟延交货违约金。
如果因买方错填到货地点或接货人，则由买方自行承担责任。
包装不符合合同规定标准责任
如卖方供应货物不符合合同规定标准,因此而造成的货物损毁、丢失、短缺及事故所致损失，均由卖方承担责任，并负责向买方更换、补齐所短缺的货物、向买方赔偿损失。因此而造成迟延交货，则应按本合同规定向买方支付迟延交货违约金。
如招标人发现有使用过及翻新过的部件及材料，经专业机构检测确认后，卖方在规定期限内除无条件更换外，并承担由此引起的一切费用。
11、不可抗力是指下述情形
严重火灾，洪水，台风，地震
罢工及其它双方同意的人力不可抗拒事故
因前述不可抗力而致卖方交货延迟或不能交货，责任不在卖方。但卖方应立即将事故以电报通知买方，并在事故发生后14天内经买方事故发生地点之有关政府机关或商会所发经的证明文件证实事故存在，并取得买方认可。
12、服务承诺
本设备质量保证期为双方验收合格签字之日起个月或个工作小时。在此期间，卖方应根据使用说明书要求对机械做定期检查，由于因质量问题而卖方没及时修理造成的停机，质量保证期根据停机时间应予顺延。
在质量保证期内，如设备发生故障，卖方需在接到用户通知,且通过电话指导未解决问题,甘肃xx须在24小时,外埠48小时内派员到达工地修理。质量保证期过后，卖方要根据用户需要及时提供良好的技术服务和零配件终身供应。
设备到达目的地后，根据用户安排，由卖方派员到现场进行安装调试的指导服务,培训操作维修人员。在安装期间，卖方所派工程师的一切费用由卖方负担，用户仅负责提供住地到工地的交通工具和起重设备。
卖方保证在国内有足够的零件库存以供维修保养使用,保证零件在接到通知后24小时内发运及时供货。
卖方提供设备的中文操作保养手册及原厂零件目录及该设备电路图、液压图各2套。
卖方提供设备的零部件及易损件图册各2套。
卖方负责在机体醒目位置喷印“”字样和集团标志。
13.合同纠纷解决的方式
一切因执行本合同所发生和本合同有关之争执，双方应友好协商解决，如协商不能解决时，提交兰州市仲裁委员会仲裁，仲裁委员会裁决为终局裁决，对双方均有约束力。仲裁费用除非仲裁会另有决定外，均由败诉一方负担。
14、合同生效
本合同自双方签字之日起生效。
本合同的附件与本合同具有同等法律效力。
本合同如有增补事项，须经合同双方协商一致并书面签署，方具有法律效力。
15、本合同一式肆份，买方三份，卖方壹份。
买方(盖章)：________________
卖方(盖章)：________________
法定代表人(签署)：_________
法定代表人(签署)：__________
委托代理人：__________(签署)
委托代理人(签署)：__________
签署日期：________________
签署日期：________________
工业燃气购销合同天然气购销合同篇六
供油单位：
根据《_合同经济合同法》有有关燃油的法规，使用柴油双方就供用柴油事宜达成如下协议并严格执行此协议规定。
一、 乙方有配送加油车，负责向甲方指定的地方提供并运输柴油并且在甲方需要的时间内随叫随到，保证持续正常的供油不间断。
二、 乙方提供并运输的柴油必须达到国家标准的柴油质量，保证在任何时间都不能结冻。
三、 由于柴油价格的波伏不稳定，乙方提供并运输的柴油价格不得高于陕西省市场价格。(市场倒挂除外)
四、 甲方负责按甲乙双方当时协议的价格支付乙方油费，当乙方配送柴油达到壹佰万元时，由甲方结清油款。如不能及时结清油款则视甲方违约，并按总油价的8%收取违约金。
五、 如在甲方需要的时间，乙方不能按时、保质保量供给甲方使用，视乙方违约，并按总油价的8%收取违约金。
六、 协议有效期内，如国家有关部门对柴油价格进行调整，经甲乙双方协商后进行调整，如甲乙任意一方自行调整油价，未经甲乙双方同意，甲乙双方协商后自行解约，同时甲方必须结清乙方的油款。
七、 如果甲方施工车辆因燃油(柴油)质量出现故障，经国家检测属柴油质量问题所造成的开发损失由乙方负责。
八、 当乙方在正常供油情况下，甲方故意找事，为难乙方，乙方有权停止供油，同时甲方必须结清乙方的油款。
九、 合同期限，双方签字盖章之日起到甲方工程结束止。
十、 协议中如有未尽事宜须经甲乙双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
十一、 协议执行中如发生纠纷，甲乙双方经协商未能达到一致的可报请仲裁机关仲裁，也可以向直辖区的人民法院申请裁决。
十二、 本协议壹式叁份，每份共两页，甲乙双方特各持壹份，自双方签字、盖章之日起生效。
甲方代表人：
乙方代表人：
工业燃气购销合同天然气购销合同篇七
发包人(全称)：（以下简称甲方）
承包人(全称)：（以下简称乙方）
依照《_合同法》、《_建筑法》以及其他有关法律、法规、条例等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本天然气工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程地点：________________
施工图号：__________________
二、 工程承包范围
施工图所涉及的管道和设备的安装及配套的土建工程等。
标段桩号：
中压：______________________
低压：__________________
三、 合同工期
开工日期：_______________
竣工日期：__________________
合同工期总天数：_______天
四、 质量标准
按照《城镇燃气设计规范》gb50028—2006、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》cjj33—2005、《现场设备、工业管道焊接工程焊接工程施工及验收规范》gb50236—2011、《工业金属管道施工及验收规范》，现行建筑标准图集等国家质量检验评定标准，工程质量达到合格。
五、 承包方式
包工包料(主材与设备由发发包提供)
六、 合同价款
1、金额(大写)：______________________________元(人民币)
2、合同调整价款：施工中发生经发包方认可的设计变更、现场签证、技术核定单所产生的价款。
3、工程款支付：工程竣工验收合格后，工程结算审结半年内，分期付清。
4、计价依据：2011年山西省建设工程计价依据《建设工程预算定额》、《安装工程预算定额》、《市政工程预算定额》、《山西省建设工程预算定额》，2011《太原市建设工程材料预算定额》、当期《临汾工程建设标准定额信息》，招标工程按照招标文件的约定执行。
七、材料设备供应
施工图中的主材及设备由发包人提供，主材及设备款在结算时扣回。辅材在发包人认可后可由承包人自购。所有材料设备必须出具产品合格证明。
八、工程质量保修
承包人对施工图中所涉及的管道安装及土建工程承担质量保修责任。
1、质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，保修期两年。
2、保修范围：施工图及设计变更所设计的内容和项目。
3、承包人在保修期内接到抢修通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费由发包人承担。
4、工程质量保修金为施工合同价款的5%，金额________元。
5、发包人在质量保修期满经验收合格后，将剩余的保修金返还承包人。
九、发包人的权利和义务
1、发包人向工地派驻现场管理人员，负责工程的管理、验收及对外的协调。
2、开工前向承包人提供施工图纸四套。
3、审查批准承包人的施工组织设计(施工方案)。
4、负责办理开工前的有关审批手续，协助承包人解决施工现场的用水用电。
5、开工前以书面形式校验水准点与坐标控制点。
6、协助处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构建物、文物、树木的保护工作。
7、组织图纸会审。
8、在施工中如遇到与施工图纸不符的情况，发包人应及时通知设计单位到现场协商处理，并由设计单位出具书面处理意见。
十、承包人的权利与义务
1、承包人向工地派驻项目负责人，负责施工的组织、施工的质量、进度和现场安全管理等。
2、承包人对燃气工程图纸资料负有保密责任。
3、开工前向发包人提供施工组织设计(施工方案)。
4、提供对施工场地周围地下管线和临近建筑物、构建物、树木的保护措施及方案，经发包人批准后实施。
5、开工、暂停施工、工期延误等必须按规定出具书面报告，经发包人批准后实施。
6、严格按照施工图及相应的标准规范进行施工。
7、承担施工现场的安全和保卫工作，严格履行《燃气工程安全施工责任协议书》中的乙方责任，消除隐患，杜绝事故。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担相应的赔偿责任。
8、工程不得转包。非经发包人同意，承包人不得将所承包的工程的任何部分分包，一经发现，发包人有权单方面终止本合同，并要求承包人赔偿相应损失。
9、按照国家及公司有关文明施工的具体要求组织施工。
10、工程完工后3日内通知发包人现场管理人员组织验收，工程竣工验收合格后7日内，将竣工材料及结算材料报发包人审核。
11、承包人向发包人承诺按照合同的约定组织施工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十一、违约责任
1、发包人违反本合同约定，赔偿其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
2、承包人违反本合同约定，延误工期的，工期每延误一天，发包人按工程总造价的2%扣罚承包人;未达到合同约定质量标准或其他违约的，承包人无偿返工并赔偿因其违约给发包人造厂的一切损失。
3、承包人若不按期将竣工资料及竣工结算转交发包人，每延误一天，发包人按工程总造价的2%扣罚承包人。
十二、安全责任
承包人由于安全措施为按有关规定落实造成安全事故，导致施工人员或第三者伤亡，由承包人承担全部责任，并承担全部经济损失及赔偿。承包人应为施工现场有关人员的生命财产和施工机械办理保险，支付保险费用。
十三、争议
1、约定请建设行政主管部门调解。
2、调解无效可向当地人民法院提请诉讼。
十五、本合同双方签字盖章后生效，在竣工验收、结算完毕、保修期过后终止。
十六、本合同一式陆分，发包人肆份，承包人贰份。要求陆份用钢笔或碳素笔工整填写。合同签订后，擅自涂改无效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工业燃气购销合同天然气购销合同篇八
(乙方)：_________
为了明确供用双方在燃气管理安装、燃气供应和使用中权力和义务，根据《_合同法》、《江苏省燃气管理条例》、《泗阳县城区管道天然气工程建设管理实施办法》和《泗价工[20]8号》文件等法律、法规和规章，双方经行协商一致，签订本合同，以便共同遵守。
第一条供气种类、供气地址
(一)供气种类：天然气
(二)供气地址：___城a区1-12#楼
第二条民用管道天然气建设工程、材料费及支付方式：
(一)民用管道天然气建设工程、材料费(以下简称建设费)总额：该小区面积为平方米(以房管处核定的住宅商品房销售面积为准)，每平方米22元，共计人民币元。
(二)民用管道天然气建设工程、材料费及支付方式：该合同签订七日内，乙方预付定金零元，甲方进场施工乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的15%计人民币159467元，甲方完成入户立管后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的30%计人民币318934元，完成庭院管线后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付小区建设费总额的45%计人民币478402元，余款元乙方依据甲方开具的工程发票在通气前付清。
第三条工程设计、安装项目
(一)工程设计：乙方提供该项目所需的工程技术资料后，甲方进行燃气工程设计，并根据设计方案按乙方的工程进度要求进行施工。施工期间，乙方应为甲方提供施工方便。
工业燃气购销合同天然气购销合同篇九
用气方：_________
为了明确供气方与用气方在燃气供应和使用中的权利和义务，根据《_合同法》、《城市燃气管理办法》、《城市燃气安全管理规定》等法律、法规和规章，经双方协商，签订本合同，以便共同遵守。
（一）用气方燃气用具所在地的地址为_________；用气贮气设备所在地的地址为_________；燃气供应站的地址为_________。
（二）用气种类为_________。
（三）用气性质为_________。
（四）用气数量
1．用气量：_________立方米／年（吨／年）；_________立方米／月（吨／月）；_________立方米／日（吨／日）。
2．用气调峰的约定：_________。
（一）供气方式
1．供气方通过管道输送方式；瓶组供气方式；瓶装供气方式；或者_________设施，向用气方供气。
2．燃气供应时间约定：24小时连续供气；自_________时起至_________时止；或者_________。
（二）供气质量
1．供气方所供燃气气质应当执行天然气sy7514；人工煤气gb13612；液化气gblll74标准。
2．根据用气方用气性质，双方约定执行下述质量指标：_________。
3．供气方保证在_________前气压大于等于_________千（兆）帕。
（一）供气方根据用气方的用气性质和种类，按照_________政府_________（部门）批准的燃气价格：天然气_________元／立方米；人工煤气_________元／立方米；液化石油气_________元／吨（元／立方米）收取燃气费。
在合同有效期内，遇燃气价格调整时，按照调价文件规定执行。
（二）供用燃气的计量，气费结算方式
1．供用燃气的计量器具为：_________燃气计量表；_________ic卡燃气计量；_________衡；或者_________。结算用计量器具须经当地技术监督部门检定、认定。
2．供用燃气的计量：供需双方以管道燃气计量器具的读数为依据结算；瓶装燃气以供气方供应站检斤计量为依据结算；或者以_________为依据结算。
3．结算方式：用气方于每月_________日前采取：通过银行方式交费；到供气方供应站交费；采取_________方式交费；供气方到用气场所收费。
（一）供、用气设施产权分界点是：_________。
（二）产权分界点（含）逆燃气流向的输、配气设施由供气方负责维护管理；产权分界点顺燃气流向的输、配气设施至燃气用气器具由用气方负责维护管理，或者有偿委托供气方维护管理。
（一）供气方权利义务
1．依照法律、法规和规章的规定，对用气方的用气设施运行状况和安全管理措施进行安全检查，监督用气方采取有效方式保证安全用气。
2．监督用气方在合同约定的数量、使用范围内使用燃气，有权制止用气方超量、超使用范围用气。
3．用气方逾期不交燃气费，供气方有权从逾期之日起向用气方收取滞纳金。
4．用气方用气设施或者安全管理存在不安全隐患、可能造成供气设施损害时，供气方有权中断供气。
5．供气方因供气设施计划检修、临时检修、依法限气或者用气方违法用气等原因，需要中断供气时，应提前72小时通过媒体或者其它方式通知用气方。因不可抗力原因中断供气时，供气方应及时抢修，并在2小时内通知用气方。
6．所供燃气达到国家和_________市规定的气体质量和压力标准。
7．按照国家和_________市规定的计量和气价标
准计量收费。
8．正常情况下要按照有关规定保证钢瓶每四年检修一次，再后一次检验是三年，若遇特殊情况钢瓶在检验期未到或烂得厉害进行强制报废或检验。
9．及时做好压力表及管道保养与维修。
10．供气方应当按照有关规定，在重要的燃气设施所在地设置统一、明显的安全警示标志，并配备专职人员进行巡回检查。
11．制订、执行燃气设施和器具的安全使用、报修、报检制度，对用气方进行必要的安全教育。
12．用气方应当按时交纳气费。逾期不交的，供气方可以从逾期之日向不交纳气费的用气方收取应交燃气费的3‰－1％的滞纳金；情节严重的，可以中止对其供气。
（二）用气方权利义务
1．监督供气方按照合同约定的数量和质量向用气方提供燃气。
2．有权要求供气方按照国家现行规定，对燃气计量器具进行周期检定。
3．用气设施发生故障或者存在不安全隐患时，有权要求供气方提供（有偿、无偿）用气设施安全检查和维护保养的服务。
4．按照合同约定交燃气费。
6．未经供气方许可，不得添装、改装燃气管道，不得更动、损害供气方的供气设施，不得擅自更换、变动供气计量装置。
7．不得在户内放气，不得自己维修灶具及气瓶。
8．严禁将液化气残液倒在群众密集的地方，以确保人身安全。
9．用气方未经供气方批准，不得擅自接通管道使用燃气或者改变燃气使用性质、变更地址和名称。
10．用气方应按照使用规则，正确使用燃气。
11．用气方不得盗用或者转供燃气。
12．用气方不得对液化石油气钢瓶加热。
13．用气方不得倒灌瓶装气和倾倒残液。
14．用气方不得擅自改换钢瓶检验标记。
15．用气方以管道燃气为燃料的热水器、空调等设备，必须报经供气方同意，由持有相应资质证书的单位安装。
16．用气方有权就燃气经营的收费和服务向供气方查询，对不符合收费和服务标准的，可以向其行政主管部门投诉。
17．用气方不得在卧室内安装燃气管道设施和使用燃气。
18．用气方不得在安装燃气器具的房屋内存放易燃、易爆物品或者使用明火取暖。
19．用气方不得在安装燃气计量仪表、阀门及燃气蒸发器等燃气设施的专用房内堆物、堆料、住人及使用明火。
（一）供气方的违约责任
1．供气方未按照合同约定向用气方供气，应当向用气方支付正常用气量燃气费百分之_________的违约金。
2．由于供气方责任事故，造成的停气、气压降低。质量事故，给用气方造成损失的，供气方应当承担赔偿责任。
3．供气方在检修供气设施前未通报用气方，给用气方造成损失的，供气方应当承担赔偿责任。
4．由于不可抗力的原因或者政府行为造成停气，使用气方受到损失的，供气方不承担赔偿责任。
（二）用气方的违约责任
1．用气方未按照合同约定使用燃气，应当向供气方支付百分之_________的违约金。
2．用气方未按期交燃气费的，还应当支付滞纳金。
3．用气方未按照合同约定用气，给供气方造成损失的，用气方应当承担赔偿责任。
（一）供气方：
1．供气方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2．供气方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对供气方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4．供气方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是供气方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
（二）用气方：
1．用气方有权签署并有能力履行本合同。
2．用气方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对用气方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4．用气方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是用气方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
1．根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
各方通讯地址如下：_________。
2．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
本合同履行期间，发生特殊情况时，供需任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4．本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
1．本合同受_法律管辖并按其进行解释。
（1）提交_________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
供气方（盖章）：______
用气方（盖章）：_____
法定代表（签字）：____
法定代表（签字）：___
签订地点：____________
签订地点：___________
________年____月____日
_______年____月____日
