一键复制
合同是约定双方权益及责任分配的有效方式，有助于促进经济合作和交往。在签订合同之前，应当进行合同条款的仔细阅读和理解，确保自己的权益不受损害。看看下面的范文，或许可以给你提供一些合同起草的思路。
水利工程合同篇一
建设单位：
承建单位：
为了保质保量完成**村农田水利建设项目，经双方协商达成如下协议：
一、工程概况：
3、承包范围：
4、承包方式：
5、承包工期：工程自年月年月日完工;。
6、工程总造价：元。
二、施工要求。
三、付款方式。
日开始至。
四、甲方责任。
工程完工后，负责资金及时到位，有权派专人对工程质量进行监督。
五、乙方责任。
1、及时开工，保证工期，负责工程质量，如无故不能按期完成或达不到合同质量要求造成的`损失由乙方全部负责。
2、负责施工人员的安全，如施工中发生安全事故，一切由乙方负责。
3、负责保修一年。
4、承担施工期间的水、电等一切费用。
六、本合同未尽事宜双方协商签订，作为本合同附件，与本合同有同等法律效力。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章)甲方负责人(签字)。
乙方(盖章)乙方负责人(签字)。
水利工程合同篇二
发包人：（甲方全称）。
承包人：（乙方全称）。
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定遵循自愿、公平、平等、诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工发包与承包事项经协商一致，签订本合同。
（1）工程名称：北京瑞城亿兴大厦外立面墙装饰搭建脚手架及外护围挡及护头棚等。
（2）工程地点：北京市东城区东四北大街343号。
（3）工程内容：大厦外四周墙搭钢管脚手架，围挡，通道安全护头棚等。
2：本工程质量应达到专业质量安全设施标准。
3：工期：20xx年4月日至20xx年7月日。
4：工程价款。
4.1本工程价位以实际平方米为发生量计价（注四个角为前后两方计面积）。
4.2工程价款支付分为三次付款。
a：第一次材料进场施工，三天内付乙方五万元整（人民币50000.00元整）。
b：第二次付款在7月3日付乙方壹拾四万整。
（人民币140000.00元整）。
c：第三次余款在拆除并清理完现场垃圾，材料等付清所剩余款。
5：本工程所需材料由乙方负责采购、搭建、施工。
6：双方权利。
6.1：甲方权利。
a：乙方按照甲方施工所需，按照合同义务，安全施工。
b：甲方有权利对乙方施工质量、施工进度进行监督、设备验收、竣工验收。
6.2：乙方权利。
a：有权监督甲方履行合同义务。
b：可以与甲方对施工场地进行协调。
7：在施工期间，乙方要严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定，在原有建筑结构中施工要求时，要保证建筑结构的安全，不得随意施工造成隐患。若造成影响，由乙方全权负责。
8：乙方义务。
8.1：乙方在施工期间必须制定并组织人员，详细落实施工进度计划。
8.2：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工、噪音、环境保护和安全生产等有关管理规定。
8.3：乙方应按照国家有关规定，对施工人员进行培训，并为其办理人身意外伤害保险。如由于乙方管理不善、不按照规定施工、不按照正规操作方式作业所造成的人员和财产损失由乙方一并承担。
8.4：若乙方在施工作业期间发生伤亡事故，应在第一时间报有关政府部门并及时通知甲方，与甲方一道协商处理事故，并按照政府有关部门的要求处理并配偿。()事故所引发的一切费用均由乙方自行负责承担。
8.5：乙方负责对施工场地的清洁，必须符合国家环境卫生管理规定。
8.6：按工程及安全的需要，乙方需提供看守和警卫。在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆地段以及临时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后方可施工。
9.1：工程搭建完毕后，由甲乙双方共同组织人员对防护脚手架搭建的安全进行检查验收。
9.2：拆除时，由甲方给乙方通知。拆除时的施工一切遵照本合同协议，以安全为宗旨有序的进行拆除。
9.3：拆除时所产生的各种废品垃圾，一切要按照环境卫生的相关规定做好善后处理。
10：违约责任。
10.1甲乙双方如不能按照合同履行各自的各项义务时，应承担相应的违约责任。包括支付违约金和支付给对方工期所造成的各项经济损失。
11：本次钢管脚手架的搭建时间为90天。如果在施工后，工期如延长10天内，乙方不得另外计价。如超过10天，则甲乙双方按照脚手架租金的实际成本为基础，共同协商解决。
12：本合同如发生争议，有双方当事人协商解决。协商解决不成，依法向东城区人民法院提起诉讼。
13：本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：（签字或盖章）乙方：（签字或盖章）。
联系电话：联系电话：
住所：住所：
年月日年月日。
水利工程合同篇三
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。
质量等级：
合同价款：
(人民币大写)。
二、承包方式：全包(即包工、包料)。
三、开工日期：年月日
竣工日期：年月日
总日历工期：天。
第二条图纸。
一、图纸提供套数：
二、图纸提供日期：年月日
第三条双方一般责任。
一、甲方驻工地代表：
二、乙方驻工地代表：
三、甲方工作。
1、乙方提供工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。
2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行。
3、乡级以下单位或个人的协调工作由乙方自行负责。
4、审查认可工程决算，组织工程验收。
5、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。
四、乙方工作。
1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承担违约责任。
2、项目经理必须常驻工地，配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。
3、乙方必须安全施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。
4、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。
第四条工程质量。
一、工程质量等级：必须保证工程合格，争创优良。
二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。
三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。
五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条件后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行覆盖，进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责;不合格者，由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。
六、如乙方未按设计要求施工，导致工程质量不合格，其后果由乙方全权负责。
第五条合同价款。
1、建筑工程按双方认可价，实行总报价中的综合单价承包，因工期短，施工中综合单价不因市场、政策的变化而变化，一次性包死。
2、本合同工程量清单中所开列的工程量，为估算工程量，结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量，并得到甲方和业主单位认可的工程量。
第六条材料、设备供应。
一、材料、设备供应范围的划分检验：
1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。
2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。
3、已进场的物资，若发现不合格，乙方必须迅速将其运出场外。
4、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建。
第七条工期顺延。
如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：
1、属包干系数范围的重大设计变更;提供的工程地质资料不准，使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。
2、因遇人力不可抗拒的自然灾害(如水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度。
3、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有直接影响的因素。
第八条工程款支付方式。
1、工程款支付方式：银行转账。
2、工程预付款：按照双方约定支付(竣工验收后1个月后付清)。
3、本工程税金由甲方到当地税务部门自行缴纳。
第九条竣工与结算。
一、工程竣工验收条件。
1、工程施工竣工总结。
2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论;。
3、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单;。
4、甲方审核后认为工程具备验收条件，应在收到验收申请报告后的28天内组织验收。
二、结算方式。
本合同造价结算方式：按实际发生工程量结算。
第十条违约责任。
1、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方。
2、如乙方不履行合同或在施工中未经甲、乙双方协商，自行撤出施工现场致使工程造成损失，一切责任由乙方承担。
3、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。
4、因甲方原因影响工程进度的，工期顺延。
第十一条纠纷处理。
承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向当地人民法院起诉。
第十二条工程保修。
工程竣工验收后，甲方在乙方工程总价款中扣下%的工程款作为工程保修金，保修期一年。在保修期内属乙方的工程质量问题，则由乙方无条件及时进行返修，费用自理，保修期满，工程运行正常，无质量问题，甲方一次性退还乙方工程保证金。
第十三条附则。
1、本合同共正本两份，副本份，合同附件二份，甲乙双方各执正本一份，其余由甲乙双方送有关部门备案。
2、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收符合设计要求，保修期满终止。
3、合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，甲、乙双方达成协议作为本合同的一部份，具有同等法律效力。
发包方(章)：承包方(章)：
水利工程合同篇四
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则，达成如下协议，特签订本工程分包合同，双方共同遵照执行。
第一条：工程名称：
第二条：工程地点：
第三条：工程内容及范围：工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。
第四条：承包方式：滨江花园13#-17#楼水电采取包清工的方式承包给乙方。
第五条：付款方式：乙方垫支层，层封顶支付层的%。如有特殊情况可申请借支，在甲方资金许可的情况下，可按进度支付%的进度款。
第六条：设备材料供应。
1、工程所需要材料、辅料由甲方负责采购。
2、乙方提前十天提出材料计划。
第七条：文明施工。
2、甲乙双方应严格遵守安阳市人民政府关于加强承包生产和工程中的安全规定，坚持承包生产必须承包安全的原则。甲方应向乙方人员进行入场安全教育，并就安全技术措施等有关事宜，向乙方负责人交底。
3、凡乙方施工人员进入现场，必须遵守国家及甲方有关安全生产规章制度。甲方在检查生产和安全时发现不安全因素。应立即向乙方代表提出，监督整改。
4、凡有不适应高处作业者(心脏病、高血压、癫痫病、贫血病等)以及16周岁以下未成年者、50周岁以上的老年工及女工，不准随队入场施工，违者自行负责。
第八条：乙方职责。
1、乙方必须服从甲方的质量、生产进度和安全等方面的工作安排，施工中严格按甲方提供的施工图(含设计变更通知单、技术变更核定单)和技术交底要求进行施工。对现场管理人员和监理人员、建设单位提出的整改意见认真落实整改。
2、乙方有责负责配合其它各工种的施工，不得影响后续工序施工，并为后续工序的施工创造条件。
3、乙方有责任配合甲方施工现场的安全文明施工和现场各种材料的管理工作。
4、乙方必须保证所承担的工程项目的质量符合国家施工验收规范和质量检验标准。
5、乙方负责和建设单位办理乙方承担工程的结算工作。
6、乙方负责完善所承担工程的资料工作，并协助完成档案归档验收工作。
第九条：工伤。
1、甲、乙双方应严格遵守承包生产必须承包安全的原则。甲方已将施工管理费和安全及文明施工措施费支付给乙方，乙方在施工中所发生的违规、违章作业造成伤、残、死亡事故，由乙方自行负责并承担由此造成的一切责任。
第十条：在合同履行中若发生争议，解决方式：
1、双方协商解决。
2、向市建设仲裁委员会申请仲裁，或区劳动局解决。第十一条：其它。
本合同一式两份，双方各执两份，具有同等法律效力，签字盖章后生效。未尽事宜，双方协商。
甲方代表：
乙方代表：
签约时间：年月日。
水利工程合同篇五
甲方：
乙方：
为确保紫荆河治理工程施工质量、进度，完善目标施工管理，依照建筑施工法规及经济合同法，经甲乙双方共同商议，特立本合同，以资信守。
一、基本条款：
施工区段：
竣工日期：
二、承包性质及范围：
(一)承包性质：
1、本工程性质为纯包工。
2、甲方除负责大型机具，如大型机械设备、搅拌机、和灰机以及电线电缆外，其余设施、设备机械(机具)由乙方负责。
3、乙方负责本施工区域的基槽清底、抽水工作。配合甲方做好本区域的'定位放线，标高测设工作。工程所用的所有小型机具、工具、斗车、元钉、铁丝、马钉、钢钎、绳索、榔头、锄头、铁铲由乙方自备。
4、乙方负责手套、安全帽等劳保用品购置。无论什么原因引起，土方回填前，所施工段的片石、周转材料均由乙方负责清理，不得影响土方回填工作。
三、承包单价、结算及付款方法：
1、承包单价：按本合同第二款范围，按实际完成的工程量，以综合单价没立方米包干。(设计变更包括在内)。
2、本工程原则上不产生计时工。如果甲方指派或甲方认定属合同范围外的计工日计算。
3、结算：竣工验收后一个月内由甲方开具结算清单。
4、付款方法：
(1)每完成工程量，经业主、监理、甲方三方验收合格后支付已完工程的。
(2)所有施工段完成后，经业主、监理、甲方三方验收合格，付款至总额的。
(3)余额主体竣工验收达到要求后，除留百分之五作为质保金，一年后结清外，其余余款项结算完毕后三个月内付清。
(4)工资发放时由乙方出具所完工程量的全部工资表并签字。
四、质量条款：
1、严格按照设计(变更)图纸、技术交底、施工规范进行施工。
2、精心组织，规范施工，服从甲方指挥，维护甲方声誉。质量须达到优良工程标准。
3、所有工程必须由甲方、建筑方、监理、质检部门的验收合格后，方能办理结束按手续。验收不合要求，必须返工，直至验收合格。返工后仍达不到质量要求，甲方有权终止合同，要求乙方退场。退场结算时工程量按时计算，单价按合同单价的百分之50。对造成重大质量事故的，甲方可采取勒令返工、索赔、追究其法律责任等手段。
五、安全条款。
1、所有人员必须严格执行国家、地方和项目部制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。
2、乙方必须设立安全负责人及班组兼职安全员，做好进场及日常安全工作。定期做好班内安全学习、教育，做到安全工作天天讲，使每个人员均有较强的安全意识，确保施工安全。
3、工地禁用55岁以上工人及17岁以下童工，有疾病、心脏病、高血压、残疾等病的人员禁止参入施工工作，原则上不使用女性工人。
4、加强各班组及个人之间的团结，相互配合、协调一致，严禁打架斗殴，如有发生，不论谁是谁非，均处以元罚款。
5、乙方在施工过程中必须对员工进行安全能教育，遵守国家安全法规、法令，加强自我保护意识，杜绝安全事故发生。若发生一般性安全事故10000元以内由乙方承担，10000以上事故分析责任，按责任大小分别承担。
6、甲方对乙方违反安全操作规程引起的安全事故不承担直接或连带责任。
六、进度要求。
1、乙方必须按甲方下达的控制进度时间，按期或提前完成，每拖延一天，罚款500元。
2、甲方每周对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续两次达不到进度要求，甲方有权勒令乙方无条件退场，乙方必须服从。
七、文明施工。
1、乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好承包范围的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。
2、乙方下班前应对施工现场的场地进行清理，现场不能剩有未用完的砂浆等，做到工完场清，否则甲方指派专人清理，所发生人工费用从乙方结算单中扣除。
3、乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业，野蛮施工及骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为，每发生一次，罚款100元/人次。被业主和监理罚款者，有乙方负责。
4、乙方管理人员必须服从甲方管理人员安排，如有不听安排每次罚款50至500元/次。
八、甲、乙双方职责。
甲方职责：
1、甲方为乙方提供住宿条件(乙方自备床铺、行李，水电、活树自理。)。
2、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行教育培顺。
3、甲方根据生产情况安排乙方任务，并对乙方进行部分项工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。
4、提供必要的施工材料及施工机具。
乙方职责：
1、乙方所有施工人员必须服从甲方的有关人员及相关人员的统一调度指挥，未经甲方安排、同意的工程量不予结算，擅自作业造成的损失由乙方承担。
2、乙方在施工中，不得随意动用甲方专业人员操作的设备及电器开关箱。
3、乙方必须遵守甲方各项规章制度，不得在工作和生活区以外随意逗留、玩耍、娱乐。以防意外事故发生。
4、以防必须按照工程图纸，甲方施工方案、工艺标准、技术交底以及甲方其他要求进行施工作业，必须按期、保质、保量、安全地完成承包的分项工程。
5、乙方在施工过程中应做到工完料尽场地清。
6、乙方在施工过程中要注意材料节约，不得浪费，不得偷窃，如有浪费或偷窃，甲方按损失材料价值加倍罚款。触犯刑律者，由司法部门追究刑事责任。
7、乙方的进、退场费用自负。
8、乙方人员的劳动保护费用由乙方承担。
9、乙方必须进行班前安全活动，进行班前安全检查。
九、违约责任。
1、乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。
2、乙方在施工现场发生打架斗殴时间，甲方有权终止合同，并由乙方承担甲方造成的损失。
3、不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承担，由甲方造成的损失由甲方承担。
十、其他事项。
1、签订合同后一周内，乙方必须将进场人员造册上报甲方并附身份证复印件。
2、乙方必须保证其队伍的人员稳定，不能随意变动，如需要变动或增减人员，必须在三天前向甲方提供变更人员名单。甲方有权随时对乙方人员进行查对，一旦发现乙方人员与花名册不符，每人罚款20元，乙方人员与花名册不符者所发生的伤亡事故，甲方将视其为私招乱雇，无论原因，一切后果由乙方负责。
3、乙方负责人不得擅自离开施工现场，若有急事或重要事情须向甲方请假，如未请假或未委托代理负责人，每次罚款200元。
4、施工过程中，如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生，乙方赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小罚款1000元至5000元。
5、乙方必须做好承包范围内的成品保护工作，并不得破坏其他班组的成品，否则按损失状况加倍处罚。
6、甲方有权辞退乙方不听指挥或不听安排的人员。
7、本合同未尽事宜，双方协商以补充条款解决。以上合同条款自双方签字之日起生效。此合同一式二份，甲方一份，乙方一份，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
水利工程合同篇六
随着人们法律意识的建立，能够利用到合同的场合越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编精心整理的水利工程合同，欢迎阅读与收藏。
建设单位：___________________________委员会(简称甲方)
承建单位：_________________(简称乙方)
2、工程地址：_________________镇__________庄(_______________自然村)
4、承包方式：_________________包工包料
5、承包工期：___________________________
_________________元，大写______________________________。
1、工程施工要求：施工单位要严格按照施工图纸进行施工(后附图纸)。
2、为确保工程质量施工单位需按水利工程规范进行施工(主要原材料需甲、乙方共同考察后方可进场使用)。
3、甲方及县有关部门验收时，如工程质量不合格或达不到要求，甲方有权要求乙方撤除并重新施工，直至验收合格为止。
工程验收合格后，甲方负责协调上级有关部门及时足额拨付工程款。
工程完工后，负责资金及时到位，有权派专人对工程质量进行监督。
1、及时开工，保证工期，负责工程质量，如无故不能按期完成或达不到合同质量要求造成的损失由乙方全部负责。
2、负责施工人员的安全，如施工中发生安全事故，一切由乙方负责。
3、工程验收后质保期一年。
4、承担施工期间的水、电等一切费用。
5、如乙方不能按期完工，每拖延一天按工程总造价的5‰作为违约金处罚，若遇雨天工期顺延。
自双方签字盖章之日起生效。
_________年_________月_________日
水利工程合同篇七
发包单位（甲方）：
承包单位（乙方）：
经双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：
一、甲方责任：
1．负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“”（水通、电通、道路通，场地平整）。
2．负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。
3．提供桩基础施工图纸贰套。
4．甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。
二、乙方责任：
1．乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。
2．乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对负责。
工程名称:松福大道(福永码头至公明北环码头道路工程)土建工程(k0+120-k3+130)。
发包单位（甲方）：
承包单位（乙方）：
经双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：
一、甲方责任：
1．负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“”（水通、电通、道路通，场地平整）。
2．负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。
3．提供桩基础施工图纸贰套。
4．甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。
二、乙方责任：
1．乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。
2．乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对负责。
3．乙方必须按照图纸施工，保证桩达到设计要求的承载力。如达不到要求，属乙方责任的，由乙方负责；属甲方责任的，由甲方负责。
4．乙方保证从进场试桩之日起个工作日完成（不可抗拒的因素及甲方责任造成的停工除外）。每延误一天，乙方赔偿给甲方工程总价的0.3﹪的损失费。
5．如因机械设备严重故障影响工期，乙方负责增加或更换机械进场补充。
6．乙方保证进场的机械符合国家及规定的要求，并负责向甲方提供有关。
三、结算及：
1．以包工的形式，沉管碎石桩以每米元的单价由乙方承包施工。
2．:。
四、本协议未尽事宜，双方协商解决。
五、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签约代表：签约代表：
联系电话：联系电话：
签约时间：签约时间：
水利工程合同篇八
在水利工程中的项目工程开始施工后，对原先施工方案的疏忽或者设计的精度不够准确，如出现工程量不准、工程漏项、设计图与现场实际施工的地质条件等方面的差异等，或者发现了更好的工程施工方案，这些都需要无条件并及时对水利工程施工合同进行变更。工程项目设计方、施工方或监理师都可以提出对原合同设计内容进行修改和优化的设计变更的申请。
由于施工合同本身方面文字用词不够严谨，容易引起争议，导致合同执行过程中出现矛盾，部分合同条款需要补充或修改等；另外，因地方政府行政法规等的变化调整引起施工条件、工程量变化，从而需要合同变更。
水利工程施工合同的是对水利工程施工合同中的水利工程施工条件等内容作出相应的调整，其变更关系到合同双方的经济利益，施工合同变更的操作程序也需要作出相应的调整，工程监理方应对施工合同进行程序化管理，保证水利工程施工合同中各项得以规范化顺利进行。
水利工程施工合同的当事人在工程施工过程中会因施工中实际情况，为设计的优化、设计问题的处理、或方便施工等，要求修改工程进度和工程设计工艺等，或者为了低施工成本，要求变更工程施工合同中的内容或施工合同中存在的漏洞，对合同中的部分条款和项目进行修改等。监理单位、设计单位、施工单位及业主都可以而且必须是向监理单位提出书面的设计变更的申请和建议书。当水利工程施工合同管理人员接到合同变更申请或者建议后，要及时整理分类备注相关的工作文件资料，以便深入探讨。
监理单位合同管理人员接到合同变更申请后，要确定变更申请是否符合合同变更以及施工和工程施工合同的相关规定，对水利工程施工合同变更申请进行审查。审查时要注意审定变更建议书中列出的变更工程量，估算变更项目中的单价与总价。合同管理负责人施工审查合同变更意向符合相关规定和要求后方可根据工程项目建设需求批准水利工程施工合同的变更申请。合同双方在批准合同变更之前要在某些项目上要达成共识，进行充分的沟通和协调。
项目合同管理人员在水利工程施工合同变更批准后还要将工程变更文件进行编制，形成文件。工程变更文件编制的内容主要有变更命令的签发日期和编号、变更项目的名称和合同的编号、合同变更的原因、内容、变更后的价格变化、合同变更的影响、合同的处理、合同双方签字、日期及合同附件等。
合同的变更令的签发应由监理单位有相应权限的项目管理工程师进行，将水利工程施工合同中变更的各项工作归结到施工合同中，并执行合同变更的指令。工程施工负责人根据合同项目变更要求完成相应的工作、工程监理师将工程施工负责人完成的变更工作费用调整，加到工程施工合同条款中并按要求进行结算。在组织业主与程施工负责人就设计变更的报价及其他有关问题协商一致，监理单位然后正式下达设计变更指令，最后由工程施工负责人执行。
水利工程施工合同的变更经过以上这些变更程序时，需要有一段时间，包括新增项目等都会不可避免的对工程工期产生影响，为了保证水利工程可以顺利、按时完成，减少经济损失和纠纷，所以在处理工程施工合同变更的问题，需要进行以下对策。
3.1分析研究变更工程前期的施工条件。
合理设计前期工作影响工程后期的施工进度以及施工费用，工程勘测设计单位要对工程建设现场、周围环境、交通等施工条件进行调查，对有争议的施工条件和可能的影响因素进行研究分析。合理制定水利工程施工设计图。
合理标价制定工程施工变更合同时，合同双方要充分的考虑到施工条件等对工程产生的影响，除了要按照工程施工设计图制定相应的合同条款外，还要拟定合同补充条款对可能发生变更的工程项目进行事前评估，其工程项目涉及到的费用要合理标价。如果工程变更量超过合同规定的范围时须按变化调整单价或合同价格，一般合同中无相关参考价格时由业主和承包人一起协商，如发生意见不一致可由监理工程师按合同规定按争议的规定进行最终确定。
3.3查看施工合同变更项目，制定方案。
要对施工合同中的项目进行变更，就需要合同管理方当施工现场对变更项目进行查看，查看工程施工环境、条件等是否可以进行项目变更，查看工程规模变化是否超过合同范围，尽量控制单价偏高而导致工程规模扩大的工程变更及单价偏低（亏损价）而导致工程量减小的工程变更。根据施工现场的实际情况制定合理的可行方案，并对变更项目的费用进行明确。
总之，水利工程施工中影响因素比较多，容易产生合同变更风险，合理确定并及时处理好工程变更，可以有效减少施工合同变更会对水利工程施工产生的不利影响，保证水利工程施工合同变更的顺利按时进行，提高施工效率和效益，减少经济纠纷，提高工程的施工效率。
水利工程合同篇九
根据乐山市市中区政府采购中心招标编号szq-fwcg-10066公开招标结果，甲方确定乙方为市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设项目勘测、设计单位。为明确责任，协作配合，确保该设计方案编制质量，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
1.1《中华人民共和国合同法》；
1.3其他相关的行业规范、规定。
2.2工程地点：乐山市市中区。
2.3工程范围及内容：
2.3.1工程范围：包括**等乡镇。
3.1工程进度要求：
a包：20xx年巩固退耕还林成果沟渠建项目位于棉竹、牟子、青平、苏稽、临江、安谷、车子7个乡镇，规划防渗整治沟渠**公里（总投资预计**万元）。合同签订后60天内完成（不扣除节假日）。
b包：20xx年巩固退耕还林成果沟渠建项目位于剑峰、全福、童家、悦来、普仁、安谷、九峰7个乡镇，规划防渗整治沟渠**公里（总投资预计**万元）。合同签订后120天内完成（不扣除节假日）。
设计内容及要求：由乙方按项目的技术标准和要求自行组织勘测，根据勘察成果，并按照“因地制宜、经济合理、安全可靠”的原则编制初步设计方案（包括：设计方案、编制概算、设计图表等）。初步设计方案经审查通过后，编制技施设计方案（包括：施工图设计、施工图预算、用于施工招标的施工图和工程量清单等），并提供项目实施阶段的服务工作等，所有设计成果除提供满足需要的纸质资料外，均需提供电子版资料。
完成时间：20xx年巩固退耕还林成果沟渠建项目勘测、设计在合同签订后60天内完成（不扣除节假日）；20xx年巩固退耕还林成果沟渠建项目勘测、设计在合同签订后120天内完成（不扣除节假日）。
3.2合同价款及支付方式。
3.2.1乐山市市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计采用整体合同价（含方案编制费、专家审查咨询费、评审费、施工期的设计服务费等），合同价**元（大写：万元整），其中：a包乐山市市中区20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计采用整体合同价**元（大写：万元整），b包乐山市市中区20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计采用整体合同价**元（大写：**万元整）。
3.2.2支付方式。
a包：乐山市市中区20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计。合同签订后七个工作日内预付合同价款的20%，即人民币**元（大写元整）。完成项目的勘测、设计任务，并提交经审查审定的初设、技施成果资料后支付合同价款的60%，即人民币**元（大写元整），其余价款即人民币7元（大写**元整）在施工期的设计服务完成后一次性付清。
b包：乐山市市中区20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计。合同签订后七个工作日内预付合同价款的20%，即人民币**元（大写**元整）。完成项目的勘测、设计任务，并提交经审查审定的初设、技施成果资料后支付合同价款的60%，即人民币**元（大写**元整），其余价款即人民币**元（**元整）在施工期的设计服务完成后一次性付清。
1、《乐山市市中区20xx年××乡（镇）巩固退耕还林成果沟渠建设项目初步设计方案》（含附表和附图）。
2、《乐山市市中区20xx年××乡（镇）巩固退耕还林成果沟渠建设项目施工设计方案》（含附表和附图）。
3、《乐山市市中区20xx年××乡（镇）巩固退耕还林成果沟渠建设项目初步设计方案》（含附表和附图）。
4、《乐山市市中区20xx年××乡（镇）巩固退耕还林成果沟渠建设项目施工设计方案》（含附表和附图）。
编制的方案按分项目的投资规模应通过区（或市，区县）退耕办组织的专家评审委会的技术评审。（成果包括a4纸打印装订成册12套，电子文档用word20xx编辑好、链接好的全套资料，计算表格用电子表格计算，插入word文档后，在电子表格中修改，word文档要能更新；图纸用cad格式保存为cad20xx图形。）。
6.1甲方责任：
6.1.1甲方向乙方提供进行市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设项目勘测、设计的相关资料及文件，并提供项目区社会经济情况、项目区总体思路等相关资料，并对其准确性和可靠性负责。
6.2乙方责任：
6.2.1乙方应按国家技术规范、标准及甲方提出的设计要求和进度要求，进行市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计，按时提交质量合格的成果，并对成果质量负责。
6.2.2乙方应指派专人参加由甲方组织的协调会，对甲方提供的有关文件、资料进行复核、审查，并自行组织实地勘测。
6.2.3乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让、扩散甲方提交的图纸、档案和文件等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权向乙方索赔。
6.2.4乙方应依法履行纳税义务。
7.1在合同履行期间，甲方在乙方未违约的.情况下要求终止或解除合同，乙方不退还甲方已付的设计费用，且甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费用。
7.2甲方应按本合同第3.2.2款规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期一天，甲方应加付乙方按本合同总价千分之二的逾期违约金；逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行合同，并书面通知甲方。
7.3乙方应按照国家现行的有关规定进行方案设计，确保设计成果质量。如因乙方的重大设计失误，造成甲方损失的，除应负责继续完善和完成设计工作外，乙方还应当赔偿甲方全部直接或间接的经济损失。乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责及时修改或补充。
3.1款规定的设计成果资料的交付时间，每延误一天，应减收合同总价的千分之二。
7.5由于甲方原因无法按第6.1.1款规定的时间提供影响初步设计方案编制进度的相关资料及文件，每延误一天，则提交设计成果资料的交付时间相应顺延。
8.1乙方负责自身的人员、设备等的管理和安全，若发生人员伤害、设备损毁等事故，由乙方自行承担。
8.2甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。其中需增加编制和报批项目的设计方案，按照原采购项目的方案编制标准和要求，以及相同的费率，由甲乙双方协商，形成增加项目的补充合同，报区政府采购中心备案。
8.3甲方委托乙方完成的设计方案所有权、使用权以及知识产权归属甲方所有。
8.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。非甲、乙双方的原因致使合同不能部分或全部履行时，按实际履行完成的合同项目工作量支付价款。
8.5本合同履行中发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地行政主管部门调解。调解不成时，双方当事人同意由乐山市市中区仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同约定仲裁机构达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
8.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要、修改的招投标文件等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.7本合同自双方签章后生效，并由甲方送乐山市市中区区政府采购中心和乐山市市中区区财政局备案，于双方履行完合同规定的义务后终止。
8.8本合同一式拾份，正本贰份，副本捌份，双方签字盖章即生效。由甲方持正本壹份，副本伍份，乙方持正本壹份，副本叁份。
水利工程合同篇十
施工单位(简称乙方)：巢湖市xx兴建筑装饰有限责任公司。
合同签订日期：20xx年11月1日
发包方（简称甲方）：xx镇人民政府。
承包方（简称乙方）：巢湖市xx兴建筑装饰有限责任公司。
为了更好地完成xx镇大秀至岱山避洪沟治理及堤防加固工程的建设任务，本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定，结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议，望共同遵守履行。
一、工程名称：xx镇大秀至岱山避洪沟治理及堤防加固工程。
二、工程地点：xx吕婆大秀至岱山银山桥（一标段）。
四、开工时间：20xx年11月2日竣工时间：20xx年11月27日。
五、工程价款：281397.9元（按实际工程量结算）。
六、质量标准：一次性验收合格。
七、工程款结算方式：
（1）工程结算总价为合同价加（或减）变更价款。
（2）变更工程量的计价方式：工程项目发生变更时，变更项目合同中有类似价格的参照类似价格变更合同价款，无类似价格的项目按相应20xx年安徽省定额进行综合计价和相应取费及政策性调整，材料价格执行当期《巢湖市工程建设》信息价，如信息价没有的材料价格执行双方签证价。
水利工程合同篇十一
甲方：
乙方：
二、工程地点：
四、承包形式与结算方法：
1、承包形式：采用包工、包料、包质量、包安全的四包形式。
2、结算方法：
甲方按实做的展开面积给乙方确定工程量，甲方按每平方元的固定价格计算工程款。不再增加任何费用，本工程结算甲方不向乙方要发票。
五、选用材料。
选用bac湿铺法复合双面自粘橡胶沥青防水卷材，3mm厚。(必须要检验报告和合格证)。
六、工程质量要求：
1、按设计要求和国家有关规范标准执行。
2、严格按“贴必定”bac防水卷材应用技术规程施工。并按相关的质量检验标准进行验收。
七、付款方式：
合同签定后，甲方一次性支付全部维修工程款。款到乙方指定帐户后开始施工。
八、乙方责任：
1、按甲方要求和有关规定进行施工，确保优良工程质。
2、接受甲方对工程质量、施工质量、进度的检查和监督。
3、工程验收时，乙方必须协助甲方进行防水工程验收。
4、自负管理不善造成的安全事故，应由乙方负责。
5、全权负责施工中出现的质量问题，应由乙方负责。
九、质量担保：
维修施工完后试水，如果出现质量问题乙方应向甲方退款50%。保质期五年，在保质期内如果出现质量问题，乙方必须在十二小时之内赶到甲方场地进行维修。
十、其他：
本合同未尽事宜，经双方协商共同解决。
提供防水施工项目所需的一切资料。
十一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。经双方签字，盖章生效，如有违约则依法追究违约责任。验收合格后，本合同自动终止。
甲方：
乙方：
负责人：
负责人：
电话：
电话：
签订日期：
水利工程合同篇十二
签定地点：______________________。
签定时间：________年____月_____日。
依据《中华人民共和国合同法》，_____________________(以下简称发包人)与_____________(以下简称监理人)，就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。
(二)监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
(三)监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。
(四)工程建设监理的期限自______年____月____日至_______年____月____日。
(五)建设监理报酬为(大写)______________元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。建设监理合同的组成文件及解释顺序。
(一)监理委托函或中标函。
(二)监理合同书。
(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。
(五)通用合同条款。
(六)监理招标书(或委托书)。
(七)监理投标书(或监理大纲)。
上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。
四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本______份，各执______份。
发包人：___________(公章)监理人：________________(盖章)。
法定代表人：_________(签章)法定代表人：_____________(签章)。
委托代理人：__________(签章)委托代理人：__________(签章)。
水利工程合同篇十三
甲方：
乙方：
为加强电站工程的施工质量管理，依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(sl176-20xx)等有关文件规定和要求，乙方编制了《工程施工质量检测方案》(以下简称《方案》)。甲方根据《方案》委托乙方承担电站工程的施工检测任务。经双方协商一致，签订本合同。
1检测目的、项目及频率。
1.1检测目的为甲方控制。
1.2检测项目及频率。
检测项目及频率以附表《电站工程施工检测项目及数量表》为准。
2检测工期。
本工程的施工检测工期预计为年月至年月，工期延长按5.3条执行。
3检测费用及支付方式。
3.1检测费用。
3.2支付方式。
本合同试验检测费用采取按次按进度支付，在签订合同15个工作日内支付乙方检测付万元，之后每季度支付乙方检测付万元。支付至甲方万时，余额万元在在工程完工时，乙方提交所有报告时一次支付。
4双方职责。
4.1甲方职责。
4.1.1遵守与本合同有关的法律、法规和规章;。
4.1.4无偿提供乙方所有现场原位试验、检测工作所必须的辅助人员(农民工);。
4.1.7按本合同约定方式及时向乙方支付检测费用;。
4.1.9其他应承担的职责。
4.2乙方职责。
4.2.1遵守与本合同有关的法律、法规和规章;。
4.2.2确保检测数据的科学性、客观性、公正性、准确性及检测资料的完整性;。
4.2.3乙方根据甲方提供的工程进度情况，及时、合理安排检测工作，并按照相关标准规程、规范所要求的试验周期进行检测，因不可抗力及不可预见因素，检测时间顺延。
4.2.4根据甲方送检情况，及时安排检测人员进行检测;。
4.2.5负责检测工作人员自身的安全;。
4.2.6其他应承担的职责。
5违约责任。
5.1甲方违约责任。
5.1.1若有妨碍检测公正的行为，产生的后果由甲方自行承担;。
5.2乙方违约责任。
5.2.1乙方应对自己的检测工作负责，保证试验报告的科学性、准确性，若检测报告出现重大偏差，造成工程重大损失的应依法承担相应检测责任。
5.3工期延长由于施工工期延长，导致乙方现场管理费用增加，其增加的管理费用由甲方承担。增加的管理费用包括现场工作人员工资、补贴，设备维护、折旧，设备检定等费用。增加的管理费用按以下金额执行：工作人员工资、补贴：5000元/月/人，设备维护、折旧：34000元/年，设备检定：10000元/次，管理费：10000元/月。
6因违反或终止本合同而引起的对另一方损失和损害的赔偿争议以及因双方在履行本合同中未形成一致意见而形成的其它争议，双方共同做出努力，直接进行友好磋商解决争议;若经双方协商未能达成一致意见，可提请水行政主管部门调解;若调解不成，任何一方均有权将争议向人民法院起诉。
7未尽事宜双方协商解决。
8本合同经双方签字并加盖单位公章后生效。
9本合同一式4份，双方各执2份，均具同等法律效力。
委托方(加盖公章)：
受托方(加盖公章)：
