一键复制
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
钢筋买卖合同起诉状篇一
供货单位(乙方):
工程名称:
为规范商品钢筋材料购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济
责任，保证工程建设正常进行，依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本合同项下建设工程所需商品混凝土购销事宜协商一致，订本合同，双方共同信守。
第一条、产品名称、规格型号、数量、单价、等如表所列:(见附表)
第二条、交货规定
2. 1交货地点:__________________________________________
2. 2交货时间:。________________________________________
2. 4交货方式:供应方负责送货至甲方指定工地的卸货地点，甲方承担卸货费用，乙方协助甲方完成卸车工作。
第三条、质量标准和技术文件要求
3. 1、钢筋的质量必须符合国家标准和甲方要求;各项技术性能指标经实验室检测中心检验必须合乎国家要求。
3. 2、供应方交货时应向采购方提供该批货物的材质单、检测报告和合格证。
第四条、包装要求和定尺要求
4.1、钢筋应捆扎;线材、圆钢、冷轧带肋钢筋每捆应挂有不少于二个标牌，注明生产厂、生产日期、钢筋牌号和规格。罗纹钢应在钢筋表面轧上牌号标志、厂名(或商标)和直径。
4. 2、圆钢、冷轧带肋钢筋、罗纹钢要9米定尺。线材应为高线。
第五条、订货、送货
5. 1、甲方指定为本合同项下工程钢筋购销事宜负责人，其就钢筋购销事宜的签订予以确认(如果人员发生变更，须书面通知乙方)。甲方每次要求乙方供货时，必须提前24小时用书面订单或电话通知乙方，明确供货时间、钢筋规格型号、数量和卸车地点。要求提供特殊要求的产品时，应提前3天通知乙方。
5. 2、乙方发货单要求准确填写车号、车次、钢筋规格型号、数量、发货时间。
第六条、验收标准、方法、地点及期限
6. 1、数量验收:
(1)线材的数量验收:采购方和供应方约定在双方认可的公共计量单位过磅计量。
(2)圆钢、罗纹钢和冷轧带肋钢筋可采用双方认可的公共计量单位过磅计量;也可采用双方在交货地点以检尺的方式按理论重量计量。
(3)乙方保证所供应的钢筋符合国家标准和甲方要求。甲方可随时抽查乙方数量，但需通知乙方业务人员到场，双方见证、签字确认。钢筋数量(以过磅为准，或以测量为准)以甲方随机抽样检查的最低值为结算单计量标准。
(4)钢筋数量按乙方运到施工现场双方签认的材料验收单数量为结算依据。
6. 2、质量验收:
(1)表面质量验收:钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污;钢筋表面可有浮锈(黄锈)，但不得有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。
(2)检测中心检测:采购方及时按规定取样送实验室进行检测，各项性能指
标线材其质量符合国标gb/t701-1997的规定;圆钢其质量必须符合国家标准gb13013-1991;罗纹钢其质量必须符合国家标准gb1499-1998的规定;冷轧带肋钢筋其质量必须符合国家标准gb13788-20__的规定，视为最终合格。如实验室检验不合格，可进行复检，复检再不合格，甲方有权无条件退货，因此产生的一切费用、损失赔偿由乙方承担。
第七条、货款结算方式及货款的支付方式
7. 1货款结算:
以甲乙双方确认的材料验收单为依据，以抽样检查最低值为结算单计量标准，由甲方开据材料结算单，货款=材料结算单计量数量乘以合同单价。
7.2货款的支付方式:
双方约定:每___作为一个付款周期，按施工方的收料单进行汇总，付料款的90%，如遇供料过于集中，乙方无法承担垫资资金。可与甲方协商提前预付部分货款。其余货款至主体柜架工程结束验收合格20天内按甲方千手的进料单一次性付清。如未付至材料款的90%余额，按日3‰计算违约金。
第八条、违约责任
(一)乙方违约责任
1、严格按照甲方的技术质量要求提供钢筋并保证钢筋的质量等级和数量真实无误，产品规格、品种、质量不符合合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责退货。由上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的5%向甲方偿付逾期交货的违约金。
3、乙万未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲万如果需要，应照数补交，甲方如不需要，可以退货。由退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的10%的罚金。
4、未能按合同约定交付货物:
1)、因供货方原因导致不能全部或部分交货的，应按不能交货部分乘以5%计算违约金。
2)、供货方交货时间不符合合同规定的，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值 3 %的罚金给甲方。
5、按照河南省工程资料管理规程的规定及时向甲方提供相应的技术资料。
(二)甲方违约责任
1、应在使用钢筋 2天前向乙方提供材料清单，保证乙方有足够的准备时间，并按照所提供计划组织材料。甲方在施工过程中对所需钢筋数量或者规格型号有变化时，应提前通知乙方进行更改，如无提前通知则按原计划供货。
2、甲方未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额3‰付给乙方滞纳金。
3、错填或临时变更到货地点的，甲方承担由此而多支付的费用。
第九条、乙方负责钢筋运输到施工现场之前运输途中的所有安全责任，
及运送至施工现场后，甲方负责卸车，乙方协助完成卸货工作。
第十条、甲方在施工期间由于工程条件要求，需变更、调整原合同约定标的部分的，经双方协商后做好洽商记录，作为合同的补无条款，并以实际签收量作为结算的依据。
第十一条、甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，双方协商解决，提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额 20%的补偿金。
第十二条、本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更和修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝供送或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十三条、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后，本合同可以不履行或部分履行或延期履行，并免于承担违约责任。
第十四条、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下两种形式处理:
(1)申请合同签订地仲裁机构仲裁;
(2)向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十五条、本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按合同规定将货款结算以后作废。
第十六条、本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之后，所有附则在法律上均与本合同由同等效力。
第十七条、本合同共一式 2 份，由甲乙双方各执一份。
第十八条、合同第六项附钢筋表，仅作为钢筋采购用表，单价及采购量以每次实际签收及即时约定单价为结算依据。
定货单位(盖章) 供货单位(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
电话: 电话:
经办人: 经办人:
电话: 电话:
经办人: 经办人:
电话: 电话:
开户银行账号:_________________________________________________
年 月 日 年 月 日
钢筋买卖合同起诉状篇二
定货单位(甲方):
供货单位(乙方):
工程名称:
为规范商品钢筋材料购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济
责任，保证工程建设正常进行，依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本合同项下建设工程所需商品混凝土购销事宜协商一致，订本合同，双方共同信守。
第一条、产品名称、规格型号、数量、单价、等如表所列:(见附表)
第二条、交货规定
2. 1交货地点:__________________________________________
2. 2交货时间:。________________________________________
2. 4交货方式:供应方负责送货至甲方指定工地的卸货地点，甲方承担卸货费用，乙方协助甲方完成卸车工作。
第三条、质量标准和技术文件要求
3. 1、钢筋的质量必须符合国家标准和甲方要求;各项技术性能指标经实验室检测中心检验必须合乎国家要求。
3. 2、供应方交货时应向采购方提供该批货物的材质单、检测报告和合格证。
第四条、包装要求和定尺要求
4.1、钢筋应捆扎;线材、圆钢、冷轧带肋钢筋每捆应挂有不少于二个标牌，注明生产厂、生产日期、钢筋牌号和规格。罗纹钢应在钢筋表面轧上牌号标志、厂名(或商标)和直径。
4. 2、圆钢、冷轧带肋钢筋、罗纹钢要9米定尺。线材应为高线。
第五条、订货、送货
5. 1、甲方指定为本合同项下工程钢筋购销事宜负责人，其就钢筋购销事宜的签订予以确认(如果人员发生变更，须书面通知乙方)。甲方每次要求乙方供货时，必须提前24小时用书面订单或电话通知乙方，明确供货时间、钢筋规格型号、数量和卸车地点。要求提供特殊要求的产品时，应提前3天通知乙方。
5. 2、乙方发货单要求准确填写车号、车次、钢筋规格型号、数量、发货时间。
第六条、验收标准、方法、地点及期限
6. 1、数量验收:
(1)线材的数量验收:采购方和供应方约定在双方认可的公共计量单位过磅计量。
(2)圆钢、罗纹钢和冷轧带肋钢筋可采用双方认可的公共计量单位过磅计量;也可采用双方在交货地点以检尺的方式按理论重量计量。
(3)乙方保证所供应的钢筋符合国家标准和甲方要求。甲方可随时抽查乙方数量，但需通知乙方业务人员到场，双方见证、签字确认。钢筋数量(以过磅为准，或以测量为准)以甲方随机抽样检查的最低值为结算单计量标准。
(4)钢筋数量按乙方运到施工现场双方签认的材料验收单数量为结算依据。
6. 2、质量验收:
(1)表面质量验收:钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污;钢筋表面可有浮锈(黄锈)，但不得有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。
(2)检测中心检测:采购方及时按规定取样送实验室进行检测，各项性能指
标线材其质量符合国标gb/t701-1997的规定;圆钢其质量必须符合国家标准gb13013-1991;罗纹钢其质量必须符合国家标准gb1499-1998的规定;冷轧带肋钢筋其质量必须符合国家标准gb13788-20__的规定，视为最终合格。如实验室检验不合格，可进行复检，复检再不合格，甲方有权无条件退货，因此产生的一切费用、损失赔偿由乙方承担。
第七条、货款结算方式及货款的支付方式
7. 1货款结算:
以甲乙双方确认的材料验收单为依据，以抽样检查最低值为结算单计量标准，由甲方开据材料结算单，货款=材料结算单计量数量乘以合同单价。
7.2货款的支付方式:
双方约定:每___作为一个付款周期，按施工方的收料单进行汇总，付料款的90%，如遇供料过于集中，乙方无法承担垫资资金。可与甲方协商提前预付部分货款。其余货款至主体柜架工程结束验收合格20天内按甲方千手的进料单一次性付清。如未付至材料款的90%余额，按日3‰计算违约金。
第八条、违约责任
(一)乙方违约责任
1、严格按照甲方的技术质量要求提供钢筋并保证钢筋的质量等级和数量真实无误，产品规格、品种、质量不符合合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责退货。由上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的5%向甲方偿付逾期交货的违约金。
3、乙万未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲万如果需要，应照数补交，甲方如不需要，可以退货。由退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的10%的罚金。
4、未能按合同约定交付货物:
1)、因供货方原因导致不能全部或部分交货的，应按不能交货部分乘以5%计算违约金。
2)、供货方交货时间不符合合同规定的，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值 3 %的罚金给甲方。
5、按照河南省工程资料管理规程的规定及时向甲方提供相应的技术资料。
(二)甲方违约责任
1、应在使用钢筋 2天前向乙方提供材料清单，保证乙方有足够的准备时间，并按照所提供计划组织材料。甲方在施工过程中对所需钢筋数量或者规格型号有变化时，应提前通知乙方进行更改，如无提前通知则按原计划供货。
2、甲方未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额3‰付给乙方滞纳金。
3、错填或临时变更到货地点的，甲方承担由此而多支付的费用。
第九条、乙方负责钢筋运输到施工现场之前运输途中的所有安全责任，
及运送至施工现场后，甲方负责卸车，乙方协助完成卸货工作。
第十条、甲方在施工期间由于工程条件要求，需变更、调整原合同约定标的部分的，经双方协商后做好洽商记录，作为合同的补无条款，并以实际签收量作为结算的依据。
第十一条、甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，双方协商解决，提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额 20%的补偿金。
第十二条、本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更和修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝供送或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十三条、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后，本合同可以不履行或部分履行或延期履行，并免于承担违约责任。
第十四条、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下两种形式处理:
(1)申请合同签订地仲裁机构仲裁;
(2)向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十五条、本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按合同规定将货款结算以后作废。
第十六条、本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之后，所有附则在法律上均与本合同由同等效力。
第十七条、本合同共一式 2 份，由甲乙双方各执一份。
第十八条、合同第六项附钢筋表，仅作为钢筋采购用表，单价及采购量以每次实际签收及即时约定单价为结算依据。
定货单位(盖章) 供货单位(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
电话: 电话:
经办人: 经办人:
电话: 电话:
经办人: 经办人:
电话: 电话:
开户银行账号:_________________________________________________
年 月 日 年 月 日
钢筋买卖合同起诉状篇三
需方:______________(以下简称：甲方)
供方:______________(以下简称：乙方)
甲方根据工程建设的需要，经过对所需钢筋项目进行招标，确定乙方为供货商。甲乙双方依据国家法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定，经平等协商，达成一致，签订本合同。
一、产品名称、规格型号、品牌、数量、单价、金额：
材料名称
规格型号
品牌
单位
数量
单价
金额
1
ⅰ级盘圆钢筋
2
ⅱ级国标螺纹钢筋
3
ⅲ级国标螺纹钢筋
本合同暂定总价款为（人民币）：_________________元整 （￥：__________元）
备注: 1、合同约定总价款为暂定价款，具体总价款按实际供货数量结算。
2、本合同单价为不含税综合单价（结算时凭收据结算），合同单价包含人工、材料、机械设备、装卸车、运输、利润等所有费用。本合同所约定单价有效期为乙方第一次供货起至最后一次供货完毕止（第一次具体供货时间以甲方书面通知为准），合同执行期间无论材料市场价格浮动、政府政策变动或其他任何原因，本合同约定单价均不予调整。
3、上述合同单价从________年____月____日起执行，约至________年____月____日止。
二、质量要求及标准：
所有钢筋的性能和质量均需满足国家相关标准要求,并承担产品质量保修期间的质量责任。适应于本合同的国家标准为：《低碳钢热轧圆盘条》gb701-1997和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》gb1499-1998（适用标准包括但不限于以上）。
三、产品质量：
1、本合同每批货物送达施工现场后，甲方指定专人根据相关规范要求进行验收并取样送检,乙方必须保证每批材料均为合格产品。直条钢筋长度定尺12米，直径符合国家相关标准，包装整齐。钢筋不得出现明显弯曲、扭曲等变形。钢筋表面无肉眼可见的裂纹，包括细小裂纹和其他表面缺陷。钢筋表面无锈蚀，不得有油渍。钢筋端头剪切整齐，无飞边、弯头、切头不净等。同品种、同规格，每捆钢筋钢制铭牌齐全，并与质量证明书对应。
2、为确保工程质量,乙方应保证提供完好无损的材料,提供材料出厂合格证、深圳市建设局发放的准用证、国家检测部门出具的产品质量检测报告(加盖红章)一式三份，所有证明材料必须字迹清晰并加盖乙方公章。
3、甲方有权随机抽样送检，每次材料检验合格，检验费用由甲方负责。若材料检验不合格，乙方自愿承诺按如下方式进行处理：
①、每次钢筋送检时，若出现第一次送检不合格，乙方自愿向甲方支付罚金人民币________元整（￥：________元）。
②、第一次送检不合格后，甲方取双倍钢筋数量进行复检，若复检合格，则两次送检费用均由甲方承担。若钢筋复检仍不合格，则两次送检费用均由乙方承担，同时乙方自愿承诺向甲方支付违约金人民币________元整（￥：________元），并承担由此引起甲方损失（如：停工、窝工、工期延误等）的一切费用计每天人民币________元整（时间从此批钢筋进场之日起至该批钢筋退场且乙方重新供应的钢筋到场之日止）。
③当乙方所供钢筋送检出现黄单时，甲方有权单方面解除合同，重新选择新的供应商，乙方对此无异议。
4、若乙方所供钢筋进场时验收合格，但在加工和使用过程中经政府相关部门抽检为不合格，乙方必须无条件将不合格部分已加工和尚未加工的钢筋清退出场，补偿给甲方不合格部分但已加工完毕的钢筋加工费每吨________元，承担由于不合格品退场发生的所有退场费用，甲方有权单方面解除合同，乙方自愿承诺向甲方支付人民币________元整（￥：________元）的违约金，并承担由此引起甲方损失（如：停工、窝工、工期延误等）的一切费用计每天人民币________元整（时间从此批钢筋进场之日起至该批钢筋退场且乙方重新供应的钢筋到场之日止）。
四、交货时间、地点、方式：
1、交货时间：
（1）甲方提前____天书面通知乙方进场计划，乙方应按甲方书面通知进场计划按时交货。
（2）乙方应在钢筋进场前提前通知甲方，以便甲方做好收货准备，提供卸货场地。
（3）项目施工期约为：____个月。钢筋供货期为________年____月____日至________年____月____日止。
2、交货地点：交货地点为________的施工现场。
3、本合同联系人：
4、本合同指定收货人：
5、交货方式：乙方负责送货至甲方工地，卸至甲方指定的卸货地点，并承担装、运、卸等费用。乙方在装、运、卸过程中发生的安全事故、交通事故以及其他责任自行承担，并承担因此造成的全部损失。乙方交货时应向甲方提供该批货物的质量证明书和准用证，冷轧带肋钢筋还要提供原材料的质量证明书。
6、本合同约定钢筋计量方式为：直条钢筋采用点条计算理论重量（钢筋定尺长12米，不足12米按实际长度计算，钢筋直径符合国家相关标准，结果保留两位小数点。盘圆钢筋采用过磅方式计算重量（磅站由甲方指定，过磅费用由甲方承担）。
五、结算方式与保修期限：
1、每批次钢筋乙方送至甲方指定地点，甲方需于每批次钢筋到场后及时取样送检。每批次钢筋送检合格后____日内（含____日，国家法定节假日顺延，下同），甲方向乙方支付该批货款金额的____％，剩余该批货款金额的____％作为质保金在两个月满后（自钢筋到场且送检合格之日起计）10日内，甲方在扣除应由乙方承担的违约金后按实无息付清。
2、产品保质期为工程设计使用年限，在保质期内，因钢筋本身引起的一切工程质量缺陷，均由乙方承担所有责任并负责所有费用。
六、违约责任：
1、甲方不按本合同规定上报钢筋使用计划、不按本合同规定收料（含卸车不及时、便道不畅通和仓库容量不足）所造成的损失由甲方承担。
2、如因甲方原因致使货款未能及时支付给乙方，乙方不承担因停工待料而造成的损失。
3、乙方未按时、按甲方要求，保质、保量供应材料造成的甲方停工、窝工、返工等（除不可抗力外）由此对甲方造成的所有损失均由乙方承担。
4、乙方逾期交货的，按每日相当于逾期货品价值____‰的标准向甲方支付违约金。甲方不在约定的时间付款的，则每逾期一天按未付款额的____‰向乙方支付违约金。
5、如经初步检验，甲方发现货物不合格的，乙方应及时将货物运出工地，并立即免费予以更换，甲方无保管义务。如乙方怠于运出，由此产生的一切风险与损失均与甲方无关，由乙方自行承担。
6、乙方逾期交货的，若逾期____天并且不影响甲方使用的情况下钢筋价格按照合同约定执行，逾期超过____天，逾期交货部分的单价按照每吨每日降低____元结算，给甲方造成损失时，还应支付相应的赔偿金（赔偿金数额以甲方计算为准）。
7、乙方逾期交货而甲方解除合同的，给甲方造成损失时，还应支付相应的赔偿金（赔偿金数额以甲方计算为准）。
8、交货钢筋的质量不符合约定或者国家、行业标准的，包括但不限于生产厂家不符合约定、外观不合格、质量不合格、没有有效地质量证明文件、取样检验不合格等，乙方均应在____日内予以免费更换，因此发生的一切费用由乙方承担，由此造成的延误按本约定执行。给甲方造成损失时，还应支付相应的赔偿金（赔偿金数额以甲方计算为准）。
9、若乙方交货钢筋存在假冒伪劣产品时，一经发现，乙方应向甲方支付所涉及钢筋金额____倍的违约金，双方合同就此终止，给甲方造成损失时，还应支付相应的赔偿金（赔偿金数额以甲方计算为准）。
10、乙方保证按时交货，并保证其提供的货物质量符合国家、行业标准以及合同约定，如有违反，愿意承担因此而产生的一切责任。
11、甲方未能按本合同约定支付货款，向乙方支付违约金。
七、合同的生效、终止和解除：
1、合同生效：本合同自甲乙双方签字或盖章之日起成立生效。
2、合同终止：本合同生效后直至甲乙双方各自履行完其义务后，本合同自动解除，但相关质量条款和解决纠纷条款除外。
3、合同解除：甲乙双方依据本合同约定解除合同的，甲方以书面形式向乙方发出解除合同的通知后，本合同即予以解除。对解除合同有争议的，按协议书约定处理。
4、合同解除后工作：合同解除后，不影响甲乙双方在合同中约定的结算、质量责任条款。
八、其它：
1、履行合同过程中，双方往来采取书面形式。口头或电话通知无法律约束力，但对方认可除外。
2、甲方每次的进货时间及数量传真给乙方，视同乙方收到，而不论乙方是否签收，乙方均需及时供货。
九、解决合同纠纷的方式：
因履行本合同发生的争议，由双方协商解决，不愿协商或协商未能解决，可向深圳市宝安区人民法院提起诉讼解决。
十、合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，供货、结算完毕后本合同自动解除，但有关钢筋质量条款和解决纠纷条款除外。
十一、合同份数：本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。本合同未尽事宜，由双方协议补充，补充协议与本合同具同等法律效力。
十二、合同附件：本合同所列附件为本合同组成部分，与本合同具同等法律效力。
需方：____________（甲方）
单位全称：____________
住所：__________________
法定代表人：____________
委托代理人：____________
电话：__________________
传真：__________________
签订时间：______年____月____日
供方：____________（乙方）
单位全称：____________
住所：__________________
法定代表人：____________
委托代理人：____________
电话：__________________
传真：__________________
签订时间：______年____月____日
钢筋买卖合同起诉状篇四
需方:?(以下简称：甲方)
供方:?(以下简称：乙方)
甲方根据工程建设的需要，经过对所需钢筋项目进行招标，确定乙方为供货商。甲乙双方依据国家法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定，经平等协商，达成一致，签订本合同。
一、产品名称、规格型号、品牌、数量、单价、金额：
材料名称
规格型号
品牌
单位
数量
单价
金额
1
ⅰ级盘圆钢筋
2
ⅱ级国标螺纹钢筋
3
ⅲ级国标螺纹钢筋
本合同暂定总价款为（人民币）：_________________元整?（￥：__________元）
备注:?1、合同约定总价款为暂定价款，具体总价款按实际供货数量结算。
2、本合同单价为不含税综合单价（结算时凭收据结算），合同单价包含人工、材料、机械设备、装卸车、运输、利润等所有费用。本合同所约定单价有效期为乙方第一次供货起至最后一次供货完毕止（第一次具体供货时间以甲方书面通知为准），合同执行期间无论材料市场价格浮动、政府政策变动或其他任何原因，本合同约定单价均不予调整。
二、质量要求及标准：
所有钢筋的性能和质量均需满足国家相关标准要求,并承担产品质量保修期间的质量责任。适应于本合同的国家标准为：《低碳钢热轧圆盘条》gb701-1997和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》gb1499-1998（适用标准包括但不限于以上）。
三、产品质量：
1、本合同每批货物送达施工现场后，甲方指定专人根据相关规范要求进行验收并取样送检,乙方必须保证每批材料均为合格产品。直条钢筋长度定尺12米，直径符合国家相关标准，包装整齐。钢筋不得出现明显弯曲、扭曲等变形。钢筋表面无肉眼可见的裂纹，包括细小裂纹和其他表面缺陷。钢筋表面无锈蚀，不得有油渍。钢筋端头剪切整齐，无飞边、弯头、切头不净等。同品种、同规格，每捆钢筋钢制铭牌齐全，并与质量证明书对应。
2、为确保工程质量,乙方应保证提供完好无损的材料,提供材料出厂合格证、深圳市建设局发放的准用证、国家检测部门出具的产品质量检测报告(加盖红章)一式三份，所有证明材料必须字迹清晰并加盖乙方公章。
3、甲方有权随机抽样送检，每次材料检验合格，检验费用由甲方负责。若材料检验不合格，乙方自愿承诺按如下方式进行处理：
①、每次钢筋送检时，若出现第一次送检不合格，乙方自愿向甲方支付罚金人民币________元整（￥：________元）。
②、第一次送检不合格后，甲方取双倍钢筋数量进行复检，若复检合格，则两次送检费用均由甲方承担。若钢筋复检仍不合格，则两次送检费用均由乙方承担，同时乙方自愿承诺向甲方支付违约金人民币________元整（￥：________元），并承担由此引起甲方损失（如：停工、窝工、工期延误等）的一切费用计每天人民币________元整（时间从此批钢筋进场之日起至该批钢筋退场且乙方重新供应的钢筋到场之日止）。
③当乙方所供钢筋送检出现黄单时，甲方有权单方面解除合同，重新选择新的供应商，乙方对此无异议。
4、若乙方所供钢筋进场时验收合格，但在加工和使用过程中经政府相关部门抽检为不合格，乙方必须无条件将不合格部分已加工和尚未加工的钢筋清退出场，补偿给甲方不合格部分但已加工完毕的钢筋加工费每吨________元，承担由于不合格品退场发生的所有退场费用，甲方有权单方面解除合同，乙方自愿承诺向甲方支付人民币________元整（￥：________元）的违约金，并承担由此引起甲方损失（如：停工、窝工、工期延误等）的一切费用计每天人民币________元整（时间从此批钢筋进场之日起至该批钢筋退场且乙方重新供应的钢筋到场之日止）。
四、交货时间、地点、方式：
1、交货时间：
（1）甲方提前____天书面通知乙方进场计划，乙方应按甲方书面通知进场计划按时交货。
（2）乙方应在钢筋进场前提前通知甲方，以便甲方做好收货准备，提供卸货场地。
（3）项目施工期约为：____个月。钢筋供货期为________年____月____日至________年____月____日止。
2、交货地点：交货地点为________的施工现场。
3、本合同联系人：
4、本合同指定收货人：
5、交货方式：乙方负责送货至甲方工地，卸至甲方指定的卸货地点，并承担装、运、卸等费用。乙方在装、运、卸过程中发生的安全事故、交通事故以及其他责任自行承担，并承担因此造成的全部损失。乙方交货时应向甲方提供该批货物的质量证明书和准用证，冷轧带肋钢筋还要提供原材料的质量证明书。
6、本合同约定钢筋计量方式为：直条钢筋采用点条计算理论重量（钢筋定尺长12米，不足12米按实际长度计算，钢筋直径符合国家相关标准，结果保留两位小数点。盘圆钢筋采用过磅方式计算重量（磅站由甲方指定，过磅费用由甲方承担）。
五、结算方式与保修期限：
1、每批次钢筋乙方送至甲方指定地点，甲方需于每批次钢筋到场后及时取样送检。每批次钢筋送检合格后____日内（含____日，国家法定节假日顺延，下同），甲方向乙方支付该批货款金额的____％，剩余该批货款金额的____％作为质保金在两个月满后（自钢筋到场且送检合格之日起计）10日内，甲方在扣除应由乙方承担的违约金后按实无息付清。
2、产品保质期为工程设计使用年限，在保质期内，因钢筋本身引起的一切工程质量缺陷，均由乙方承担所有责任并负责所有费用。
六、违约责任：
1、甲方不按本合同规定上报钢筋使用计划、不按本合同规定收料（含卸车不及时、便道不畅通和仓库容量不足）所造成的损失由甲方承担。
2、如因甲方原因致使货款未能及时支付给乙方，乙方不承担因停工待料而造成的损失。
3、乙方未按时、按甲方要求，保质、保量供应材料造成的甲方停工、窝工、返工等（除不可抗力外）由此对甲方造成的所有损失均由乙方承担。
4、乙方逾期交货的，按每日相当于逾期货品价值____‰的标准向甲方支付违约金。甲方不在约定的时间付款的，则每逾期一天按未付款额的____‰向乙方支付违约金。
6、乙方逾期交货的，若逾期____天并且不影响甲方使用的情况下钢筋价格按照合同约定执行，逾期超过____天，逾期交货部分的单价按照每吨每日降低____元结算，给甲方造成损失时，还应支付相应的赔偿金（赔偿金数额以甲方计算为准）。
7、乙方逾期交货而甲方解除合同的，给甲方造成损失时，还应支付相应的赔偿金（赔偿金数额以甲方计算为准）。
9、若乙方交货钢筋存在假冒伪劣产品时，一经发现，乙方应向甲方支付所涉及钢筋金额____倍的违约金，双方合同就此终止，给甲方造成损失时，还应支付相应的赔偿金（赔偿金数额以甲方计算为准）。
10、乙方保证按时交货，并保证其提供的货物质量符合国家、行业标准以及合同约定，如有违反，愿意承担因此而产生的一切责任。
11、甲方未能按本合同约定支付货款，向乙方支付违约金。
七、合同的生效、终止和解除：
1、合同生效：本合同自甲乙双方签字或盖章之日起成立生效。
2、合同终止：本合同生效后直至甲乙双方各自履行完其义务后，本合同自动解除，但相关质量条款和解决纠纷条款除外。
3、合同解除：甲乙双方依据本合同约定解除合同的，甲方以书面形式向乙方发出解除合同的通知后，本合同即予以解除。对解除合同有争议的，按协议书约定处理。
4、合同解除后工作：合同解除后，不影响甲乙双方在合同中约定的结算、质量责任条款。
八、其它：
1、履行合同过程中，双方往来采取书面形式。口头或电话通知无法律约束力，但对方认可除外。
2、甲方每次的进货时间及数量传真给乙方，视同乙方收到，而不论乙方是否签收，乙方均需及时供货。
九、解决合同纠纷的方式：
因履行本合同发生的争议，由双方协商解决，不愿协商或协商未能解决，可向人民法院提起诉讼解决。
十、合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，供货、结算完毕后本合同自动解除，但有关钢筋质量条款和解决纠纷条款除外。
十一、合同份数：本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。本合同未尽事宜，由双方协议补充，补充协议与本合同具同等法律效力。
需方：（甲方）
单位全称：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
签订时间：______年____月____日
供方：（乙方）
单位全称：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
签订时间：______年____月____日
钢筋买卖合同起诉状篇五
供方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就钢筋购销事项协商一致，订立本合同。
第一条：产品名称、商标、规格、生产厂家、数量、金额及供货时间。
第二条 质量要求、技术标准按国家现行标准执行：螺纹钢符合gb1499.2—20_。
第三条：交(提)货地点：在福清市范围内由需方指定。
第四条：合理损耗及计算方法：线材过磅;直条理论计重(供方提供清单)，重量偏差超出标准范围，则按实际过磅数量结算，且过磅费用由供方负责。
第五条 包装标准：成捆成件，铭牌齐全。
第六条 验收标准、方法及提出异议的期限：供方钢筋进场时必须由需方指定的材料员验收并开具收条，经双方签字确认后，方可作为结算的依据。
第七条：结算方式：货到付款。
第八条：本合同壹式 贰 份，供方 壹 份，需方 贰份，经双方签字确认后作为附件与此合同同时生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢筋买卖合同起诉状篇六
需方： (以下简称甲方)
供方： (以下简称乙方)
经甲、乙双方共同协商，本着互惠双赢的原则，双方一致同意按以下条款订立钢筋购销合同：
一：质量要求标准：
乙方所提供的钢筋必须符合最新国家标准gb1499-98及gb/t701-97的质量标准以及需方的要求，其中盘圆规格6mm、8mm钢筋不得超大，螺纹规格10mm、12mm、14mm钢筋不得偏小，实际偏差值均须在国家有关规范允许范围内。如乙方所提供材料不符合本合同要求，乙方必须无条件退货并负责退货所有费用及因此所有费用及因此给甲方造成的损失和其他费用。
二：提/交货地点及方式、运输费用的负担：
交货期限和费用负担：乙方须按甲方我、提前三天提供的《物资采购计划表》或提前三天的电话、传真通知所提供的数量，规格如数按期把甲方所需的钢筋运送到甲方所指定的地点卸货。所有费用均乙方承担。
三：货物数量及验收方式：
1、数量暂定9000吨，实际需用数量以甲方工地计划为准。
2、螺纹钢以理论重量计算，计算方式(kg/m): ∮10=0.617、 ∮12=0.888、 ∮14= 1.21、 ∮16=1.58、∮18=2.00、∮20=2.47、 ∮22=2.986、∮25=3.856、∮28=4.837、∮32=6.31，盘圆以过磅为准，但在甲方验收前乙方须提供所进场材料磅单。
3、货物包装完整无损耗。
4、验收数量后甲方签收员开出甲方专用收料单，并由双方签收字确认后作为双方结算依据，材料验收之前一切责任由乙方自负。
四：质量验收标准、方式及提供异议期限：
甲方在材料到场后抽检验，检验合格后才能使用。如验收不合格可复检，复检再不合格，乙方应无条件进行置换，所有费用由乙方自行承担，若耽误了甲方施工时间，甲方有权向乙方索赔。货物到工地后还未进行检验的，甲方不能自行使用，检验后甲方若异议，须在七天内向乙方提出处置方案，乙方在规定时间内予以解决。
五：付款方式：
1、乙方先按甲方计划垫资1000万元，所垫1000万元钢筋款于该项目工程完工后第一个月付400万元，余款分四个月付清。如中途因开发商或甲方的原因使工程停工，甲方须分2个月平均支付垫资款。
2、 超过垫资钢筋款后所供钢筋，以月结方式结算，当月货款在次月10号前付清。以此类推荐至供货结束。
六：合同价款(不含税)：
1、螺纹钢单价是以“阿里巴巴冶金资讯”当日的裕丰马钢、冷钢信息均价∮10- ∮14每吨上浮250元整，∮16-∮32每吨上浮120元整，∮6和 ∮8单价是以“阿里巴巴冶金资讯”当日的韶钢信息为准每吨上浮120元整。
2、数量：供货数量结算依据以乙方出具的专用《送货单》，并由双方签字确认后作为结算依据。
3、结算价款：结算货款=结算单价_双方确认的供货数量。七：违约责任：若甲方延期付款，逾期付款的应付货款按3%月利率计息给乙方，并且乙方有权停止供货，甲方未付完款之前，不得另行选择其他供货商供货。在甲方确保付款的前提下，若乙方不按期按计划到货除按所逾期货款总额的3%月利率罚款外，还应承担甲方因此所造成的误工损失，同时甲方有权另行选择其他供货商供货。
八：其他约定事项：
1、 若合同纠纷，甲、乙双方可协商解决，打不成一致意见，可向惠州市仲裁机构或法院提出仲裁或诉讼。
2、 乙方不能采用非正当手段与甲方人员配合，谋求非正当利益，否则，甲方不给与予支付所欠乙方货款。
九：本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，本合同自双方签字盖章之日起生效，货款还清时自动失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢筋买卖合同起诉状篇七
供方(甲方)：__
需方(乙方)：___
乙方因三原亿澜宾馆钢构工程建设的需要，向甲方购买钢筋150吨，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵守平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，签订本合同，供双方共同遵守。
一、钢筋数量与质量
二、甲方所供钢筋执行国家质量标准，乙方使用钢筋必须先检测后使用。乙方未检测就使用造成的损失由其自行承担，甲方钢筋经检测为不合格，则该不合格的钢筋甲方在三个工作日内包换、包退，换货过程中所产生往返运输、吊装费用由甲方承担。
三、交货地点：_______。
四、计量方式：过磅计量，过磅误差在±3‰内，乙方可自行复磅，以乙方指定提货人签字的送货单为准，该送货单作为双方结算的凭证。
五、甲方为乙方垫资金额伍万元2个月从垫资之日起按2分钱利息收取，甲方货到工地，无质量、数量问题，一次付清。
六、如甲方延期或未按期足额供货，均视为延期供货，每延期一天，甲方应向乙方支付1000元/天的违约金。
七、1、乙方必须3月8日前将所有货款打入甲方指定账户。
2、乙方如不按合同付款，每逾期一天，应按乙方所欠甲方钢筋的数量向甲方支付10元/吨〃天的违约金，若一个月仍未按合同要求付款，本合同终止，且乙方必须结清剩余货款，并赔偿给甲方合同总货款3%的损失费。
2、合同期间乙方在款未付清之前不得在第三方购货，一经发现，合同随即终止，并视为违约，乙方赔偿甲方合同总货款3%作为违约金。
八、1、乙方在按合同约定未付清所欠甲方货款时，不得要求甲方再次垫资发货。
2、甲方交货时应提供产品质量证明文件及相关说明等。
九、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。
十、甲乙双方发生任何异议应协商解决，协商不成，可交当地人民法院裁决。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢筋买卖合同起诉状篇八
钢筋买卖合同最新的范本
甲方(购方)：__________________
地址：________电话：__________
乙方(销方)：__________________
地址：________电话：__________
经双方协定一致，签订泥购销合同条款如下：
材料价额
品名规格数量计量单位单价金额(元)备注
总金额(大写)佰拾万仟佰拾元角分
质量标准：钢材规格执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送钢材出厂质量通知单。甲方凭单验质。
钢材合格率达到国家规范要求。
交货方式，地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费，上，下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。乙方垫付的款项，随同钢材价款一并结算。
甲乙双方必须按如下期限提(供)货：
____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。
____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。
____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。
____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。
甲方逾期提(收)货的。乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。
付款办法和期限：
1、甲方在____年____月____日前付定金________元;
2、采取先汇款后结算方式：甲方按购钢材总金额分期先汇款。
____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元;
____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元。
3、采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一，二，三，五，六，七，八项规定执行。乙方每月____日～____日凭实发钢材开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
违约责任：
甲方责任：
1、中途退货或违约拒收的，偿付退(或拒收)货部分货款总值____%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值____%的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。2.逾期付款的。每天偿付逾期付款总额____ %的违约金。
乙方责任：1.不能交货的，偿付不能交货部分货款总值5%的违约金;逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付____ %的违约金。
2、所交钢材质量，规格不符合同规定，除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
本合同一式____份。经法定代表人签字后生效。有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
甲方：_____________________ ____年__月__日
乙方：_____________________ ____年__月__日
钢筋买卖合同起诉状篇九
出卖人： (简称供方)
买受人：(简称需方)
签订地点：
签订日期：
一、 为了更好的保障供应，供需双方在自愿平等的基础上，本着公平公正诚实守信的原则，经协商供方为需方承建的 工程，就钢筋直螺纹连接套筒及技术服务等事宜，达成如下协议，望双方共同遵守。
二、工程概况
工程名称：
工程地点：标的物(套筒)单价
三、交(提)货点及运输
3.1本合同签订后，需方按工程进度向供方报要货计划，普通直螺纹套筒提前 天，正反丝变径套筒提前 天。以书面计划记载为准。供方将产品按时发至双方所约定的 工程施工现场;
3.2 由供方负责运输，运费包含在单价中;
四、产品质量标注及验收：
供方向需方提供产品技术资料，相关材质证明材料，依据《钢筋机械连接通用技术规程jgj107—20xx》及行业标准。
五、供方提供机床、配件具体如下：
根据需方工程施工需要，提供钢筋直螺纹套筒及滚丝机床、操作扳手、力矩扳手，并根据工地实际用量供方有权调整机床数量，所用设备、配件工具需方应妥善使用和保管，工具、配件以旧换新，钢筋连接工程完工后交还供方，如人为造成损坏或丢失，需方要按供方厂价赔偿(附件：配件价格表)
六、货物验收及付款方式：
1、需方收到供方货物后，由需方指派负责人员在送货单对账单上签字，作为供需双方结算的有效凭证，除上述人员外，其他人员签字无效。
2、付款方式：按现场实际验收合格的数量及本合同约定的单价每个月结算一次，付款额为每次结算额的 %，余款在结构封顶后 日内支付。
3、需方以支票的方式支付给供方，供方同时向需方提供材料发票。
七、技术服务
供方向需方免费提供相关技术服务，并指派专业人员进行技术指导(技术培训与咨询、设备维修与保养)，需方免费提供食宿。
八、违约责任：
1、钢筋连接工程完工后，因需方保管不当，造成套筒锈蚀、油垢、粘有水泥供方不予退货，且套筒退货数量不得超过订货量的3%，变径套筒需方要严格报准数量，供方不予退货。
2、需方如不能按约定期限支付货款，自逾期之日内起，向供方按银行同期贷款利息支付逾期货款违约金，但违约金总额不超过应付款总额的2%。
3、供方所需货物不符合行业标准jgj107—20xx的检测要求，对不合格部分供方予以调换或退货(经供需双方认定属实后方可办理)。
4、供方未按合同规定履行应尽的责任和义务，确因供方产品质量原因给需方造成损失的，供方应对需方直接损失给予合理的赔偿。
5、需方未按合同规定履行应尽的责任和义务，对工程造成的损失，供方不承担赔偿责任。
6、需方工地使用的螺纹钢不符合gb1499及gb13014的规定，供方有权拒绝加工并不负担由此造成的一切损失。
7、需方工地操作人员要严格按操作规操作，否则，发生任何安全和质量问题一切后果由需方负担。
8、加工的螺纹由需方负责用无齿锯平端面，严禁用冲切及气割平端面，否则因此产生的质量问题由需方承担。
9、本合同签订后，双方除因不可抗拒因素外，单方解除或终止合同应赔偿对方双方认可的违约金。
九、未经需方同意，供方因本合同对需方所产生的债权不得转让给第三方。
十、合同在履行期间若发生争执，由双方友好协商解决，如协商不成，双方均有权依法向北京市朝阳区人民法院起诉。
十一、合同未尽事宜双方协商解决以书面形式进行补正。
十二、本合同自双方签字盖章后生效，结清全部货款后自然终止。
十三、本合同一式 6 份，供方 3 份，需方 3 份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢筋买卖合同起诉状篇十
需方:
供方:
甲方根据工程建设的需要，经过对所需钢筋项目进行招标，确定乙方为供货商。甲乙双方依据国家法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定，经平等协商，达成一致，签订本合同。
一、产品名称、规格型号、品牌、数量、单价、金额：
序号：
材料名称：
规格型号：
品牌：
单位：
数量：
单价：
金额：
本合同暂定总价款为(人民币)：______元整 (￥：______元)
备注: 1、合同约定总价款为暂定价款，具体总价款按实际供货数量结算。
2、本合同单价为不含税综合单价(结算时凭收据结算)，合同单价包含人工、材料、机械设备、装卸车、运输、利润等所有费用。本合同所约定单价有效期为乙方第一次供货起至最后一次供货完毕止(第一次具体供货时间以甲方书面通知为准)，合同执行期间无论材料市场价格浮动、政府政策变动或其他任何原因，本合同约定单价均不予调整。
3、上述合同单价从______年____月____日起执行，约至______年____月____日止。
二、质量要求及标准：
所有钢筋的性能和质量均需满足国家相关标准要求,并承担产品质量保修期间的质量责任。适应于本合同的国家标准为：《低碳钢热轧圆盘条》gb701-1997和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》gb1499-1998(适用标准包括但不限于以上)。
三、产品质量：
1、本合同每批货物送达施工现场后，甲方指定专人根据相关规范要求进行验收并取样送检,乙方必须保证每批材料均为合格产品。直条钢筋长度定尺12米，直径符合国家相关标准，包装整齐。钢筋不得出现明显弯曲、扭曲等变形。钢筋表面无肉眼可见的裂纹，包括细小裂纹和其他表面缺陷。钢筋表面无锈蚀，不得有油渍。钢筋端头剪切整齐，无飞边、弯头、切头不净等。同品种、同规格，每捆钢筋钢制铭牌齐全，并与质量证明书对应。
2、为确保工程质量,乙方应保证提供完好无损的材料,提供材料出厂合格证、深圳市建设局发放的准用证、国家检测部门出具的产品质量检测报告(加盖红章)一式三份，所有证明材料必须字迹清晰并加盖乙方公章。
3、甲方有权随机抽样送检，每次材料检验合格，检验费用由甲方负责。若材料检验不合格，乙方自愿承诺按如下方式进行处理：
①、每次钢筋送检时，若出现第一次送检不合格，乙方自愿向甲方支付罚金人民币______元整(￥：______元)。
②、第一次送检不合格后，甲方取双倍钢筋数量进行复检，若复检合格，则两次送检费用均由甲方承担。若钢筋复检仍不合格，则两次送检费用均由乙方承担，同时乙方自愿承诺向甲方支付违约金人民币______元整(￥：______元)，并承担由此引起甲方损失(如：停工、窝工、工期延误等)的一切费用计每天人民币______元整(时间从此批钢筋进场之日起至该批钢筋退场且乙方重新供应的钢筋到场之日止)。
③当乙方所供钢筋送检出现黄单时，甲方有权单方面解除合同，重新选择新的供应商，乙方对此无异议。
4、若乙方所供钢筋进场时验收合格，但在加工和使用过程中经政府相关部门抽检为不合格，乙方必须无条件将不合格部分已加工和尚未加工的钢筋清退出场，补偿给甲方不合格部分但已加工完毕的钢筋加工费每吨______元，承担由于不合格品退场发生的所有退场费用，甲方有权单方面解除合同，乙方自愿承诺向甲方支付人民币______元整(￥：______元)的违约金，并承担由此引起甲方损失(如：停工、窝工、工期延误等)的一切费用计每天人民币______元整(时间从此批钢筋进场之日起至该批钢筋退场且乙方重新供应的钢筋到场之日止)。
四、交货时间、地点、方式：
1、交货时间：
(1)甲方提前____天书面通知乙方进场计划，乙方应按甲方书面通知进场计划按时交货。
(2)乙方应在钢筋进场前提前通知甲方，以便甲方做好收货准备，提供卸货场地。
(3)项目施工期约为：____个月。钢筋供货期为______年____月____日至______年____月____日止。
2、交货地点：交货地点为______的施工现场。
3、本合同联系人：
4、本合同指定收货人：
5、交货方式：乙方负责送货至甲方工地，卸至甲方指定的卸货地点，并承担装、运、卸等费用。乙方在装、运、卸过程中发生的安全事故、交通事故以及其他责任自行承担，并承担因此造成的全部损失。乙方交货时应向甲方提供该批货物的质量证明书和准用证，冷轧带肋钢筋还要提供原材料的质量证明书。
6、本合同约定钢筋计量方式为：直条钢筋采用点条计算理论重量(钢筋定尺长12米，不足12米按实际长度计算，钢筋直径符合国家相关标准，结果保留两位小数点。盘圆钢筋采用过磅方式计算重量(磅站由甲方指定，过磅费用由甲方承担)。
五、结算方式与保修期限：
1、每批次钢筋乙方送至甲方指定地点，甲方需于每批次钢筋到场后及时取样送检。每批次钢筋送检合格后____日内(含____日，国家法定节假日顺延，下同)，甲方向乙方支付该批货款金额的____%，剩余该批货款金额的____%作为质保金在两个月满后(自钢筋到场且送检合格之日起计)10日内，甲方在扣除应由乙方承担的违约金后按实无息付清。
2、产品保质期为工程设计使用年限，在保质期内，因钢筋本身引起的一切工程质量缺陷，均由乙方承担所有责任并负责所有费用。
六、违约责任：
1、甲方不按本合同规定上报钢筋使用计划、不按本合同规定收料(含卸车不及时、便道不畅通和仓库容量不足)所造成的损失由甲方承担。
2、如因甲方原因致使货款未能及时支付给乙方，乙方不承担因停工待料而造成的损失。
3、乙方未按时、按甲方要求，保质、保量供应材料造成的甲方停工、窝工、返工等(除不可抗力外)由此对甲方造成的所有损失均由乙方承担。
4、乙方逾期交货的，按每日相当于逾期货品价值____‰的标准向甲方支付违约金。甲方不在约定的时间付款的，则每逾期一天按未付款额的____‰向乙方支付违约金。
5、如经初步检验，甲方发现货物不合格的，乙方应及时将货物运出工地，并立即免费予以更换，甲方无保管义务。如乙方怠于运出，由此产生的一切风险与损失均与甲方无关，由乙方自行承担。
6、乙方逾期交货的，若逾期____天并且不影响甲方使用的情况下钢筋价格按照合同约定执行，逾期超过____天，逾期交货部分的单价按照每吨每日降低____元结算，给甲方造成损失时，还应支付相应的赔偿金(赔偿金数额以甲方计算为准)。
7、乙方逾期交货而甲方解除合同的，给甲方造成损失时，还应支付相应的赔偿金(赔偿金数额以甲方计算为准)。
8、交货钢筋的质量不符合约定或者国家、行业标准的，包括但不限于生产厂家不符合约定、外观不合格、质量不合格、没有有效地质量证明文件、取样检验不合格等，乙方均应在____日内予以免费更换，因此发生的一切费用由乙方承担，由此造成的延误按本约定执行。给甲方造成损失时，还应支付相应的赔偿金(赔偿金数额以甲方计算为准)。
9、若乙方交货钢筋存在假冒伪劣产品时，一经发现，乙方应向甲方支付所涉及钢筋金额____倍的违约金，双方合同就此终止，给甲方造成损失时，还应支付相应的赔偿金(赔偿金数额以甲方计算为准)。
10、乙方保证按时交货，并保证其提供的货物质量符合国家、行业标准以及合同约定，如有违反，愿意承担因此而产生的一切责任。
11、甲方未能按本合同约定支付货款，向乙方支付违约金。
七、合同的生效、终止和解除：
1、合同生效：本合同自甲乙双方签字或盖章之日起成立生效。
2、合同终止：本合同生效后直至甲乙双方各自履行完其义务后，本合同自动解除，但相关质量条款和解决纠纷条款除外。
3、合同解除：甲乙双方依据本合同约定解除合同的，甲方以书面形式向乙方发出解除合同的通知后，本合同即予以解除。对解除合同有争议的，按协议书约定处理。
4、合同解除后工作：合同解除后，不影响甲乙双方在合同中约定的结算、质量责任条款。
八、其它：
1、履行合同过程中，双方往来采取书面形式。口头或电话通知无法律约束力，但对方认可除外。
2、甲方每次的进货时间及数量传真给乙方，视同乙方收到，而不论乙方是否签收，乙方均需及时供货。
九、解决合同纠纷的方式：
因履行本合同发生的争议，由双方协商解决，不愿协商或协商未能解决，可向人民法院提起诉讼解决。
十、合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，供货、结算完毕后本合同自动解除，但有关钢筋质量条款和解决纠纷条款除外。
十一、合同份数：本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。本合同未尽事宜，由双方协议补充，补充协议与本合同具同等法律效力。
需方：(甲方)
单位全称：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
签订时间：______年____月____日
供方：(乙方)
单位全称：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
签订时间：______年____月____日
钢筋买卖合同起诉状篇十一
需方(甲方)：黑龙江农垦建工路桥有限公司 供方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上经过充分协商，就甲方购买乙方钢筋等相关事宜，达成如下协议：
注：合同单价一栏不得调整;合同数量为预估数量，结算数量以双方签认的(对帐单/结算单)为准，但总量不超过本合同总量，超量部分甲方有权拒付。结算金额按照单价乘以结算数量计算。 2、 质量要求
乙方所供产品应符合国家标准：低碳热扎圆盘条执行gb/t701-20xx、热扎带肋钢筋执行gb/1499.2-20xx、热扎光圆钢执行gb1220-1992，碳素结构钢执行gb/700-20xx。 3、 乙方对产品质量负责的条件和期限
3.1 按国家有关法律、法规要求，甲方应对产品进行验收和检测，如出现不符合质量要求的情况，应于货到甲方工地之日起 日内通知乙方，乙方应无条件退换，并承担由此而产生的费用及损失。
3.2 如双方对产品质量问题存在异议，可由双方认可的第三方或国家法定检测部门进行检测，由此而产生的费用及损失由责任方承担。
3.3 甲方对产品质量提出异议的处理期限为货到甲方工地之日起 4、 供货方式及期限
4.1 乙方负责将产品送到甲方指定地点 4.2 具体供货时间、数量按甲方通知;甲方应提前天通知乙方供货。 5、 验收标准、方法 5.1 产品外观、质量验收
货到现场后，甲方依据国家标准验收，如发现产品外观、质量不合格，甲方有权拒收并要
求乙方进行退换，由此产生的费用由乙方承担。 5.2 产品数量验收
数量验收依据检斤进、检斤收，检尺进、检尺收的原则：
5.2.1检斤验收：货到现场，甲方依据国家标准进行数量验收，数量误差与乙方提供送货单数量在3‰以内的，按乙方提供数量签收;数量误差超出3‰时，双方或由第三方复磅处理，复磅费用由 方承担。
5.2.2检尺验收：货到现场，甲方依据技术规范检尺换算。如有数量误差，按实际验收数量签收，或要求乙方补齐不足部分。 6、 结算程序、方式
6.1结算程序：根据每一批货物验收合格的结果，先由乙方向甲方提交结算报告，甲方收到结算报告后，由甲方项目相关人员在15日内审查完毕并签署意见，同时将签署意见的报告送交甲方物资部及审计部，审核确认后，按本合同约定的付款额度支付货款。货物供应完毕，双方最终应以书面形式，办理结算手续，未经双方结算确认的，甲方有权停止支付余款。属于结算单据及和其有关的函件，均须双方签字并加盖公章，否则不予认可。
6.2支付方式：7、 违约责任
7.1 乙方不能按甲方要求的时间、地点交付产品，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，违约金额为合同总价款的0.05%/天，但不超过合同总额的5%。
7.2 甲方不能按合同约定支付货款，应按银行同期贷款利息向乙方支付违约金，但不超过合同总额的3%。
7.3 违约金累计至合同总额的3%时，如违约方继续或再次发生违约，对方有权单方面解除本合同，自书面解除通知到达违约方之日起发生效力;合同因违约解除后，违约方应承担违约责任;若因违约给对方造成损失，应向对方赔偿。
7.4 乙方交付的货物不符合合同约定的质量标准的，甲方有权拒绝接受。乙方应按应交货物总价款的百分之五向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。同时甲方有权解除合同或要求乙方在甲方指定的时间内按合同约定的标准继续履行交付义务。 7.5 乙方单方解除合同，应向甲方支付合同总额50%的违约金。 8、 不可抗力
本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律法规处理。当不可抗力发生时，乙方应及时告知甲方，并在十五日内将负责该方面事情的当地有关机构的证明交给甲方。 9、 合同的变更
当合同一方要求变更合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效，要求变更的一方应及时通知对方。
10、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 贰 份，双方各执 壹 份，具有同等法律效力。
11、纠纷解决方式
甲、乙双方因本合同发生争议，应当友好协商;协商不成，双方同意按照以下第_贰_种方式执行：
第壹种：将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交北京仲裁委员会并按该会仲裁规则仲裁，仲裁是终局的，对双方均有拘束力;
第贰种：任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
12、补充条款：任何一方不得将其在本合同项下无论是全部的还是部分的权利转让给第三方。合同一方将其合同权利转让的，该权利转让无效，对本合同他方不产生法律约束力，并视为该方违约，该方应向本合同他方支付相当于本合同标的额10%的违约金。
买受人向出卖人发出的任何文件资料及指令，按以下出卖人提供的联系方式均应被认为已经送至出卖人。
(以下无正文)
甲方(盖章) 法定代表人
乙方(盖章) 法定代表人
委托代理人 委托代理人 单位地址 邮政编码 开户行 账号
日期：
单位地址 邮政编码 开户行 账号
钢筋买卖合同起诉状篇十二
甲方(购方)：__________________地址：________电话：__________
乙方(销方)：__________________地址：________电话：__________
经双方协定一致，签订泥购销合同条款如下：
由乙方按批向甲方交送钢材出厂质量通知单。
交货方式，地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费，上，下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。
乙方垫付的款项，随同钢材价款一并结算。
甲乙双方必须按如下期限提(供)货：____年____月____日前提(供)________吨。
其中：______吨，______吨。
____年____月____日前提(供)________吨。
其中：______吨，______吨。
____年____月____日前提(供)________吨。
其中：______吨，______吨。
____年____月____日前提(供)________吨。
其中：______吨，______吨。
甲方逾期提(收)货的。
乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。
付款办法和期限：
1、甲方在____年____月____日前付定金________元;
2、采取先汇款后结算方式：甲方按购钢材总金额分期先汇款。____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元。
3、采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》
第八条第一，二，三，五，六，七，八项规定执行。
乙方每月____日～____日凭实发钢材开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
1、中途退货或违约拒收的，偿付退(或拒收)货部分货款总值____%的违约金。
逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值____%的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额____%的违约金。
乙方责任：
1.不能交货的，偿付不能交货部分货款总值5%的违约金;逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付____%的违约金。
2、所交钢材质量，规格不符合同规定，除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
本合同一式____份。
经法定代表人签字后生效。
有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
甲方：______________________
乙方：______________________
___年__月__日
钢筋买卖合同起诉状篇十三
出卖人： (简称供方)
买受人：(简称需方)
签订地点：
签订日期：
一、为了更好的保障供应，供需双方在自愿平等的基础上，本着公平公正诚实守信的原则，经协商供方为需方承建的工程，就钢筋直螺纹连接套筒及技术服务等事宜，达成如下协议，望双方共同遵守。
二、工程概况
工程名称：
工程地点：标的物(套筒)单价
三、交(提)货点及运输
3.1本合同签订后，需方按工程进度向供方报要货计划，普通直螺纹套筒提前
天，正反丝变径套筒提前 天。以书面计划记载为准。供方将产品按时发至双方所约定的工程施工现场;
3.2
由供方负责运输，运费包含在单价中;
四、产品质量标注及验收：
供方向需方提供产品技术资料，相关材质证明材料，依据《钢筋机械连接通用技术规程jgj107—20_》及行业标准。
五、供方提供机床、配件具体如下：
根据需方工程施工需要，提供钢筋直螺纹套筒及滚丝机床、操作扳手、力矩扳手，并根据工地实际用量供方有权调整机床数量，所用设备、配件工具需方应妥善使用和保管，工具、配件以旧换新，钢筋连接工程完工后交还供方，如人为造成损坏或丢失，需方要按供方厂价赔偿(附件：配件价格表)
六、货物验收及付款方式：
1、需方收到供方货物后，由需方指派负责人员在送货单对账单上签字，作为供需双方结算的有效凭证，除上述人员外，其他人员签字无效。
2、付款方式：按现场实际验收合格的数量及本合同约定的单价每个月结算一次，付款额为每次结算额的
%，余款在结构封顶后 日内支付。
3、需方以支票的方式支付给供方，供方同时向需方提供材料发票。
七、技术服务
供方向需方免费提供相关技术服务，并指派专业人员进行技术指导(技术培训与咨询、设备维修与保养)，需方免费提供食宿。
八、违约责任：
1、钢筋连接工程完工后，因需方保管不当，造成套筒锈蚀、油垢、粘有水泥供方不予退货，且套筒退货数量不得超过订货量的3%，变径套筒需方要严格报准数量，供方不予退货。
2、需方如不能按约定期限支付货款，自逾期之日内起，向供方按银行同期贷款利息支付逾期货款违约金，但违约金总额不超过应付款总额的2%。
3、供方所需货物不符合行业标准jgj107—20_的检测要求，对不合格部分供方予以调换或退货(经供需双方认定属实后方可办理)。
4、供方未按合同规定履行应尽的责任和义务，确因供方产品质量原因给需方造成损失的，供方应对需方直接损失给予合理的赔偿。
5、需方未按合同规定履行应尽的责任和义务，对工程造成的损失，供方不承担赔偿责任。
6、需方工地使用的螺纹钢不符合gb1499及gb13014的规定，供方有权拒绝加工并不负担由此造成的一切损失。
7、需方工地操作人员要严格按操作规操作，否则，发生任何安全和质量问题一切后果由需方负担。
8、加工的螺纹由需方负责用无齿锯平端面，严禁用冲切及气割平端面，否则因此产生的质量问题由需方承担。
9、本合同签订后，双方除因不可抗拒因素外，单方解除或终止合同应赔偿对方双方认可的违约金。
九、未经需方同意，供方因本合同对需方所产生的债权不得转让给第三方。
十、合同在履行期间若发生争执，由双方友好协商解决，如协商不成，双方均有权依法向北京市朝阳区人民法院起诉。
十一、合同未尽事宜双方协商解决以书面形式进行补正。
十二、本合同自双方签字盖章后生效，结清全部货款后自然终止。
十三、本合同一式 6 份，供方 3 份，需方 3 份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢筋买卖合同范本2
采购方：(简称甲方)
供货方：(简称乙方) 苏州展企钢铁有限公司
根据《中华人民共和国民法典》甲乙双方本着诚信、互利的原则，就甲方向乙方购买钢材事宜，达成合同条款如下：
一、定货详情：甲方在 20_ 年 5 月 18 日至 20_ 年 8 月 18 日向乙方采购钢材，总量不少于 15000吨(按甲方实际采购数量结算，若甲方实际采购数量达不到约定采购数量，则不足部分每吨补偿乙方100元)。
二、质量标准：符合国家标准。
三、送货地点、方式、费用：货物由乙方负责运输到甲方指定地点。
四、计算方式：线材过磅、螺纹钢及其它钢材按理论计算。
五、验收方式、方法及提出异议期限：甲方指定 朱夏明、吴俊强 为收货人(身份证号码：)。经双方协商确定甲方所需钢材规格、数量后乙方在三日内开始供货，货到工地后甲方收货人当场确定所供钢材规格、数量并在送货单上签字。本签字验收单的价格由甲方材料负责人签字认可后价格作为结账的凭证，是本合同的组成部分。甲方收货后应在三日内进行检测，如有异议应在五日内向乙方书面提出并出具国家有关部门检验报告，该批不合格钢材由乙方负责及时退还费用由乙方承担，同时承担甲方送样检测费用。若五日内不提出视为该钢材合格，事后乙方概不负责。
六、计价、结算方法及付款期限(注：货款必须汇入公司或法人账户)
乙方所供钢材价格、(包括运费、吊费)以货到工地当日西本新干线会员交易指导价(上海地区)每日报价为基准价结算。方收到货款后继续再供货满20_吨后甲方立即支付到乙方所供钢材全部款项的70%，余下所有的款项在20_年10月18日前全部付清。之后乙方所供钢材在每个月25日结算，次月10日前甲方支付80%，以此类推，钢筋供货结束后，在两个月内结清20%的余款。
八、约定事项及违约责任：甲方若违约(未按时付款和未按时还清垫资款得均构成违约)，乙方有权单方提前解除本合同并停止供货。合同解除后甲方必须在十五日内一次性付清所有欠款和垫资款，逾期未付清的欠款和垫资款甲方除每天支付千分之一的违约金给乙方外，还应向乙方偿付赔偿金，赔偿金为货款总额的0.5%。委托代理人签字承担连带担保责任。乙方若无法按合同及时供应甲方钢材则视为乙方违约，甲方可单方面解除合同并要求乙方补偿。
九、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，在送货过程中如遇特殊情况可签补充协议，补充协议与本合同同样生效。在签订合同同时乙方应向甲方交50万元信誉保证金，乙方在第一批钢筋到场时由甲方退回保证金。
十、如有纠纷，由原告方人民法院解决。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。合同自双方法定代表人或委托代理人签字乙方保证金到账后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢筋买卖合同范本3
需方： (以下简称甲方)
供方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国产品质量法》及其它相关法律法规的有关规定，本着平等、自愿和诚实信用的原则，就江西省龙马建设工程有限公司承建的上饶龙华世纪城a标工程购买钢筋事宜，经友好协商一致，订立以下条款
一、合同概况：
1、工程名称：龙华世纪城a标工程
2、工程地点：江西省上饶市凤凰大道南、槠溪北路东
3、交货地点：龙华世纪城工程区域内
4、供货期：合同签订后至工程主体完工止
5、供货品牌：
按建设单位书面指定认可的品牌为准。
二、订、发货方式及双方责任：
需方根据工程进度的需要，分批向供方购进所需钢材，需方每次需货，以电话或短息方式通知供方所需钢材的规格、型号、数量。供方在接到通知后，必须在3天内把钢材调运到需方上述工地现场。
供方在装、运、卸过程中发生的安全事故、交通事故以及其他责任与需方无关，均由供方自行承担因此造成的全部损失。
三、结算单价：
每批货物的价格按需方报量通知日“杭州市新干线西本价”的信息价下浮140元/吨计算，本价格含运杂费、卸车费、拟获得的利润及各种风险，均为落地验收价。
四、钢材接收及质量验收方式：
1、钢材交货地点为：上饶龙华世纪城a标工程内
2、需方安排专人签收，按交货单上标明的规格、数量、进场的时间进行签收签字。
签收后视为需方收货且对材料规格、数量、货款金额的确认。
3、供方的钢筋质量包括现场取样检验等均应符合现行国家标准要求，各种规格的钢筋应符合gb1499.1-20_和gb1499.2《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》规范的要求，螺纹钢按理论重量计算，线材按实际过磅量计算，偏差控制在千分之三范围内。
4、钢筋标牌应完整，出厂检验报告应齐全。
钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污;钢筋表面可有浮锈(黄锈)，但不得有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。
5、需方收货后应先检测后使用，钢筋质量依当地工程材料检测部门检测鉴定或国家质监局进行分析为准。
由于钢筋质量的问题，而造成的罚款等损失由供方负责，并承担退回所发生的费用，同时供方需在五日内换送合格钢材到合同约定地。
6、供方交货时应向需方提供一式三份该批钢筋生产厂家、生产日期、钢筋牌号和规格质量证明书和准用证，冷轧带肋钢筋还要提供原材料的质量证明书。
五、付款方式及期限：
1、结算时按双方签收的送货单上时间、地点、数量等所列示的信息为结算凭证。
2、双方商定，供方为需方垫资钢筋货款壹佰万元人民币，以后每次钢筋货到付款。
壹佰万元人民币的垫资货款，10个月内无息付清;需方一次性给供方。如未付清，从欠款之日起按同期人民银行基准利率的四倍计算支付给供方利息。
六、违约责任：
1、需方未按合同规定付款或不予办理结算签证的，供方有权停供材料或终止合同，由此产生的后果由需方承担;
需方不能按本合同约定的时间付款(除不可抗力外)，所欠款项需方按同期人民银行基准利率的四倍计算并支付给供方作为违约金。
2、供方不得以任何理由拒绝或延迟供货，如未按双方约定时间供货(除不可抗力外)，应承担由此造成的工期责任及经济损失。
如超过3次无法按时供货造成需方工期延误的，需方有权单方面终止合同，另找其他供货方。
3、合同签订后，如无正当理由单方提出解除合同的，提出方须向对方赔偿尚未完成合同总价款2%的损失费。
4、需方工程建设所需的钢材全部从供方购买。
未经供方书面同意，需方不得从其他渠道购买钢材，否则视为需方违约，同时供方有权单方解除合同并要求需方支付所有货款(含垫资款和到期货款)。
七、其他事项：
本合同只适用于本项目。本合同未尽事宜，双方协商解决，并签订补充协议与本合同一并执行。协商不成时，可向工程所在地的人民法院起诉解决。若双方发生争执，引起打官司的诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、公告费、送达费、律师代理费等一切费用由败诉方承担。
上述合同所有内容，双方已全面阅读、仔细领会，同意上述内容。
八、本合同一式二份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢筋买卖合同起诉状篇十四
需方： 江西省龙马建设工程有限公司上饶龙华世纪城项目部
供方： 上海永湘贸易有限公司 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国产品质量法》及其它相关法律法规的有关规定，本着平等、自愿和诚实信用的原则，就江西省龙马建设工程有限公司承建的上饶龙华世纪城a标工程购买钢筋事宜，经友好协商一致，订立以下条款
一、合同概况：
1、工程名称：龙华世纪城a标工程
2、工程地点：江西省上饶市凤凰大道南、槠溪北路东 3、交货地点：龙华世纪城工程区域内
4、供货期：合同签订后至工程主体完工止
5、供货品牌： 按建设单位书面指定认可的品牌为准。
二、订、发货方式及双方责任：
需方根据工程进度的需要，分批向供方购进所需钢材，需方每次需货，以电话或短息方式通知供方所需钢材的规格、型号、数量。供方在接到通知后，必须在3天内把钢材调运到需方上述工地现场。
供方在装、运、卸过程中发生的安全事故、交通事故以及其他责任与需方无关，均由供方自行承担因此造成的全部损失。
三、结算单价：
每批货物的价格按需方报量通知日“杭州市新干线西本价”的信息价下浮140元/吨计算，本价格含运杂费、卸车费、拟获得的利润及各种风险，均为落地验收价。
四、钢材接收及质量验收方式：
1、钢材交货地点为：上饶龙华世纪城a标工程内
2、需方安排专人签收，按交货单上标明的规格、数量、进场的时间进行签收签字。签收后视为需方收货且对材料规格、数量、货款金额的确认。
3、供方的钢筋质量包括现场取样检验等均应符合现行国家标准要求，各种规格的钢筋应符合gb1499.1-20xx和gb1499.2《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》规范的要求，螺纹钢按理论重量计算，线材按实际过磅量计算，偏差控制在千分之三范围内。
4、钢筋标牌应完整，出厂检验报告应齐全。钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污;钢筋表面可有浮锈(黄锈)，但不得有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。
5、需方收货后应先检测后使用，钢筋质量依当地工程材料检测部门检测鉴定或国家质监局进行分析为准。由于钢筋质量的问题，而造成的罚款等损失由供方负责，并承担退回所发生的费用，同时供方需在五日内换送合格钢材到合同约定地。
6、供方交货时应向需方提供一式三份该批钢筋生产厂家、生产日期、钢筋牌号和规格质量证明书和准用证，冷轧带肋钢筋还要提供原材料的质量证明书。
五、付款方式及期限：
1、结算时按双方签收的送货单上时间、地点、数量等所列示的信息为结算凭证。
2、 双方商定，供方为需方垫资钢筋货款壹佰万元人民币，以后每次钢筋货到付款。壹佰万元人民币的垫资货款，10个月内无息付清;需方一次性给供方。如未付清，从欠款之日起按同期人民银行基准利率的四倍计算支付给供方利息。
六、违约责任：
1、需方未按合同规定付款或不予办理结算签证的，供方有权停供材料或终止合同，由此产生的后果由需方承担;需方不能按本合同约定的时间付款(除不可抗力外)，所欠款项需方按同期人民银行基准利率的四倍计算并支付给供方作为违约金。
2、供方不得以任何理由拒绝或延迟供货，如未按双方约定时间供货(除不可抗力外)，应承担由此造成的工期责任及经济损失。如超过3次无法按时供货造成需方工期延误的，需方有权单方面终止合同，另找其他供货方。
3、合同签订后，如无正当理由单方提出解除合同的，提出方须向对方赔偿尚未完成合同总价款2%的损失费。
4、需方工程建设所需的钢材全部从供方购买。未经供方书面同意，需方不得从其他渠道购买钢材，否则视为需方违约，同时供方有权单方解除合同并要求需方支付所有货款(含垫资款和到期货款)。
七、其他事项：
本合同只适用于本项目。本合同未尽事宜，双方协商解决，并签订补充协议与本合同一并执行。协商不成时，可向工程所在地的人民法院起诉解决。若双方发生争执，引起打官司的诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、公告费、送达费、律师代理费等一切费用由败诉方承担。
上述合同所有内容，双方已全面阅读、仔细领会，同意上述内容。
八、本合同一式二份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。
供 方： 需 方：
单位名称(章)： 单位名称(章)：
法人代表： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
银行帐号：中国民生银行上海外滩支行
0209 0123 3000 4129
合同签订日期：20xx年8月13日
