一键复制
在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
建设工程材料采购合同,交付地点不明确 建设工程材料采购合同履行中,材料交付篇一
乙方：________________
甲、乙供需双方经协商，就乙方为甲方提供办公家具(见明细)业务，一致达成
如下协议:
一、质量要求:
以甲方的要求及图纸标示为准。
二、技术标准:
以国家标准及行业标准为技术、质量标准。
三、验收标准:
货到现场安装完毕后开始验收，所供应的全部家具应符合甲方的。验收标准，要求外观无瑕疵，结构无松动，规格、材质符合合同约定。
四、交货时间:
________年______月______日
五、交货地点:
________________。
六、合同总额
________________(见订单明细):(大写________________)。
七、货物明细:
(附表一:订货单)。
八、付款方式:
1、合同签订之日起________个工作日内，甲方向乙方交付总合同款的________%作为定金，并于货到________个工作日内，将货款付清;
2、乙方交货后，并收回全部货款的同时，应与甲方签署一份质量保证协议，并向甲方交付质量保证金________元，该协议有效期为________年，协议期满后，如无任何质量问题或纠纷，甲方应全额退还质量保证金，如有售后维修或质量问题，甲方有权在通知乙方后，扣除相应质量保证作为损失补偿。
九、包装与运输费用:
由乙方承担。
十、甲方责任:
甲方应按合同约定的时间及金额付款。
十一、乙方责任:
1、乙方所提供的产品，必须达到合同约定的规格、材质及相关质量、技术标准(或与封样、图纸标示相符)，否则，甲方有权拒收且不付货款，或扣除总货款的________%~________%的违约金。
2、乙方必须按照甲方指定的时间、地点将货送到，否则，甲方有权拒收且不付货款，或扣除总货款的________%~________%的违约金。
3、乙方应保障在合同约定的维修期内，为甲方无偿提维修服务，除非人为损坏，否则不得以任何理由收取任何费用，一般报修应在________个工作日内服务到位，否则甲方有权扣除相应质量责任保证金。
十二、合同未尽事宜，均按《中华人民共和国经济合同法》等法律、法规执行。
十三、合同附页、订货单、收货验收单与合同正本具同等法律效力。
十四、如对本合同发生歧义或纠纷，由________仲裁委员会裁决，同时各自保留法律诉讼权力。
甲方(公章)：__________ _________年_________月_________日
乙方(公章)：__________ _________年_________月_________日
建设工程材料采购合同,交付地点不明确 建设工程材料采购合同履行中,材料交付篇二
甲方：________________
乙方：________________
甲、乙供需双方经协商，就乙方为甲方提供办公家具(见明细)业务，一致达成
如下协议:
一、质量要求:
以甲方的要求及图纸标示为准。
二、技术标准:
以国家标准及行业标准为技术、质量标准。
三、验收标准:
货到现场安装完毕后开始验收，所供应的全部家具应符合甲方的。验收标准，要求外观无瑕疵，结构无松动，规格、材质符合合同约定。
四、交货时间:
________年______月______日
五、交货地点:
________________。
六、合同总额
________________(见订单明细):(大写________________)。
七、货物明细:
(附表一:订货单)。
八、付款方式:
1、合同签订之日起________个工作日内，甲方向乙方交付总合同款的________%作为定金，并于货到________个工作日内，将货款付清;
2、乙方交货后，并收回全部货款的同时，应与甲方签署一份质量保证协议，并向甲方交付质量保证金________元，该协议有效期为________年，协议期满后，如无任何质量问题或纠纷，甲方应全额退还质量保证金，如有售后维修或质量问题，甲方有权在通知乙方后，扣除相应质量保证作为损失补偿。
九、包装与运输费用:
由乙方承担。
十、甲方责任:
甲方应按合同约定的时间及金额付款。
十一、乙方责任:
1、乙方所提供的产品，必须达到合同约定的规格、材质及相关质量、技术标准(或与封样、图纸标示相符)，否则，甲方有权拒收且不付货款，或扣除总货款的________%~________%的违约金。
2、乙方必须按照甲方指定的时间、地点将货送到，否则，甲方有权拒收且不付货款，或扣除总货款的________%~________%的违约金。
3、乙方应保障在合同约定的维修期内，为甲方无偿提维修服务，除非人为损坏，否则不得以任何理由收取任何费用，一般报修应在________个工作日内服务到位，否则甲方有权扣除相应质量责任保证金。
十二、合同未尽事宜，均按《中华人民共和国经济合同法》等法律、法规执行。
十三、合同附页、订货单、收货验收单与合同正本具同等法律效力。
十四、如对本合同发生歧义或纠纷，由________仲裁委员会裁决，同时各自保留法律诉讼权力。
甲方(公章)：__________ _________年_________月_________日
乙方(公章)：__________ _________年_________月_________日
建设工程材料采购合同,交付地点不明确 建设工程材料采购合同履行中,材料交付篇三
甲方(需方)：
乙方(供方)：
甲、乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目的采购和安装事宜协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称：
工程地点：
合同内容：
第二条 组成合同的文件
1、 本合同书和合同条款
2、 中标通知书
3、 投标书及其附件
4、 招标文件
5、 国家法规、规范、行业标准和有关技术文件
6、 双方有关供货问题的协商、会议纪要等书面协议或文件视为本合同组成部分。
第三条 合同范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致，交货方式为交钥匙工程。
第四条 合同价款
甲方向乙方订购(包括运输)计人民币________元， 安装计人民币________元，合计人民币________元 ，大写人民币________元整。其产品名称、规格型号、数量、单价、生产厂家、技术规格及功能、备品备件、易损件、进口和国产部件清单、维保计划表、五至________年的易损件报价单等详见附表。
第五条 乙方向甲方承诺按照合同约定按时交货和施工、竣工，承担设备的质量问题，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第六条 甲方向乙方承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款。
第七条 合同生效
合同订立时间：________年____月____日
合同订立地点：
本合同约定双方签字盖章后生效。
第八条 合同份数
本合同正本二份，双方各存一份。双方约定合同副本四份，双方各执二份。
甲方：(公x)
乙方：(公x)
法定代表人：
法定代表人
建设工程材料采购合同,交付地点不明确 建设工程材料采购合同履行中,材料交付篇四
甲方：
乙方：
经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：
一、数量、计量单位、单价、金额
品 名 规 格 单 位 数 量 单价(元) 金额(元) 备 注 价金总额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 $
二、质量标准：
水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、袋重合格率：
达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担
甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货
年 月 日前提(供)吨。其中：吨。
年 月 日前提(供)吨。其中：吨。
年 月 日前提(供)吨。其中：吨。
年 月 日前提吨。其中：吨。
甲方逾期提(收)货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。
六、付款办法和期限：
1、甲方在 年 月 日前付定金 元;
2、采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。
年 月 日前电汇元;
年 月 日前电汇元;
年 月 日前电汇元;
年 月 日前电汇元。
3、采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月 日- 日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任：
甲方责任：
1、中途退货或违约拒收的。除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。
3、承担《工矿产品购销合同条例》第36条第5、6项规定的责任。
乙方责任：
1、不能交货的。偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之四的违约金。
2、所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
3、承担《工矿产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。
八、本合同一式 份。
经法定代表人签章后生效。有效期从 年 月 日起至 年 月 日止。
甲方(公章)：__________ _________年_________月_________日
乙方(公章)：__________ _________年_________月_________日
建设工程材料采购合同,交付地点不明确 建设工程材料采购合同履行中,材料交付篇五
购货方：____________________(以下简称甲方)电话：____________________开户银行：______________
账号：___________________邮政编码：___________________
供货方：___________________(以下简称乙方)电话：________________开户银行：______________账号：______________邮政编码：_____________________________
依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信和互利的原则，经充分协商,就甲方________工程所需________的采购事宜，签订本合同，以资共同信守执行。
第一条标的物
1、供货数量、时间和地点以甲方需求计划为准，结算数量为甲方实收数量，甲方有权对合同中的数量和交货时间做调整，乙方不得有异议。
2、乙方负责运输并卸货至甲方指定地点，合同价款中已包括物资款、运输费、装卸车费、管理费、利润、风险以及乙方因出售该物资应缴纳的一切税费等全部费用。本合同材料单价一次包死，在合同履行过程中不再做任何调整。本合同的总价为暂估价，甲方有权调整合同中材料计划或材料数量，以调整后的数量和规格为准，不影响本合同单价及其他条款的执行。
第二条质量要求
1、订购货物之前，由乙方提供货物的标准样本给甲方签名确认。甲方有权拒绝不符合要求的样本，并要求乙方重新提供标准样本进行确认。
2、乙方承诺所提交的货物必须符合上述经甲方签名确认的标准签样。
第三条交货方法、交货地点、交货期限
1、交货地点：________，乙方必须保证按甲方的供货通知所要求的规格、数量、时间供应甲方合同明细中要求的合格物资运输至甲方指定地点并卸入指定地点，否则甲方可以在不需要征得乙方同意的条件下将乙方的保留金扣除，并有追索其他损失的权利。
2、交货方式：甲方指定________共同负责签字验收并加盖项目公章，甲方如要求变更验收签字人，应在交货前书面通知乙方，作为本合同的补充条款，非甲方指定人员签字的货单，甲方不予结算。
3、交货日期：________,以物资实际运送到合同指定地点的日期为乙方的实际交货日期，并以此来确定是否构成逾期交货。构成逾期交货的应向甲方进行赔偿。逾期交货一天按该批次货款的______倍赔偿，对造成甲方重大损失时，乙方应赔偿甲方一切损失。
4、按甲方需用计划的要求，将本合同约定的材料保质、保量(乙方应具有应对施工高峰期和汛期的应急措施)、及时、齐备配套地供应到甲方指定地点。
5、乙方应全方位保证并满足甲方的材料需要，合同执行过程中乙方不得停止供货并将产品出售给其他购货单位。
6、乙方应以最适宜保护物资性能、质量的运输方式运送。对于物资运送到指定地点并经验收合格之前发生的一切损坏(包括外观、性能等方面)、数量损失等均由乙方自行承担。
7、乙方应遵守当地政府、建设单位、甲方有关现场的通道、保安、通行证的发放以及同类项目的一切法律及规定;并应遵守可能由当地政府颁发的有关物料运送现场的时限及通道的限制规定。同时，乙方不得以不清楚工地现场的情况为借口而要求延长交货期限。
8、乙方供应物资应根据工程进展情况需要使用前预计足够时间(必须符合甲方的要求)运抵现场，以确保甲方负责施工的工程竣工工期不会出现任何延误。
9、乙方必须配合工程需用物资计划，物资计划会在工程进行中不断修订，乙方仍须在修订后的计划时间内，及时供应符合合同质量要求的物资。
10、乙方不得将甲方所制定的物资需用计划的更改作为要求索赔的理由。
11、乙方必须按甲方随时发出的通知要求的日期进行交货，若未按甲方规定时间交货，乙方将负责因此造成的损失,且甲方有权核减乙方供应量直至终止与乙方的合同。
12、乙方必须对自身出入甲方现场的人员进行安全交底，并应自带安全防护用品，因乙方原因造成的各种人员伤害及经济损失由乙方自行承担，并补偿甲方及其它造成的一切损失。
13、乙方进入甲方现场人员必须听从甲方管理人员的管理，进场车辆必须听从调度，遵守甲方现场文明工地等有关管理制度。对不听从甲方管理的人员、车辆，甲方有权清理出场。由此影响施工所造成的一切损失由乙方承担责任。
第四条货款的结算及支付方式
1、本合同款项以人民币转帐方式支付，凭以下付款资料：
(1)采购合同。
(2)验收表(加盖甲方公章)。
(3)调试意见(加盖甲方公章)。
(4)乙方开具的正式发票复印件，加盖甲方公章。
2、付款方在____个工作日内支付合同总金额，即：人民币___元。
第五条验收
1、甲方有权利对进场的物资进行各种形式的检验，乙方必须充分配合并接受检查结果。
2、乙方必须在交货前对材料的品质、规格等作细致的检验，材料到工地现场卸车后，如发现其技术规格、性能与合同或甲方发出的供货单上的规格不符，质量低劣及受损坏等情况，应按以下情况分别处理：
(1)材料的种类、规格、质量登记与要求不符，甲方可拒绝接收，乙方接到通知后24小时内完成，自费运出施工现场并重新采购供货，如因此造成延期交货的，按本合同有关条款承担违约责任。
(2)因时间晚于甲方通知乙方的计划进货日期的，乙方须承担因此造成的甲方延误工期损失及其他因此可能发生的损失。
(3)经甲方检验通过之后发现材料的规格、质量等级与要求不符的清况，乙方仍应承担重新采购供货的经济支出及对因此造成的甲方及工程损失负责赔偿。
3、乙方负责提供给甲方所需物资的质量保证书、合格证，乙方所提供的验证资料必须齐全、真实、有效，随货同行。并由甲方指定负责验收人在送货单上签字并加盖项目印章作为收货依据及结算依据。
第六条违约责任
1、除不可抗力条款规定的内容外，乙方在甲、乙双方确认交货日期后仍不能交付符合甲方质量和数量要求的货品，则视为逾期交货。
2、乙方确认《采购订单》后，须严格按照订单的交货日期和数量交付货物。如乙方无法按时、按质、按量交货时，须提前____个工作日以书面形式通知甲方采购部，采取相应补救措施，以减少因乙方延迟交货给甲方带来的损失。如乙方未尽到本条实现通知的义务，乙方应赔偿甲方因逾期交货、怠于通知所造成甲方扩大的经济损失。
3、乙方逾期交货，甲方有权要求乙方赔偿逾期交货违约金。违约金按逾期之日起每日按货品总金额的____%计算标准材料采购合同范本合同范本。如乙方逾期交货超过____个工作日或以上，视为乙方根本违约，甲方有权解除《采购订单》。
4、甲方逾期支付货款超过____个工作日，应根据迟延货款的总金额的____%向乙方支付违约金。
第七条争议解决
发生争议后，双方首先协商解决，不能协商解决时，提交甲方总部所在地人民法院解决。本合同关于争议的解决方式的约定具有最高效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、往来函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。
第八条合同效力及份数
1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定内容全部履行完毕自动失效。
2、本合同一式____份，具有同等法律效力，甲方执____份，乙方执____份，本合同双方签字盖章后生效。
3、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商。
甲方(章)：_____________________
单位地址：________________________
法定代表人：______________________
签约日期：______年___月___日
乙方(章)：_______________________
单位地址：_____________________
法定代表人：______________________
签约日期：_____________年___月___日
建设工程材料采购合同,交付地点不明确 建设工程材料采购合同履行中,材料交付篇六
需方：
供方：
工程名称：
签约地点：
甲乙双方为明确双方权利和义务，依照其有关法律、法规规定，经双方协商一致，特订立本合同。
一、合同货物名称、规格型号、计量单位、数量、单价、总价供货及地点等供货时间：20__年月日
二、产品质量标准：国家标准及行业标准
三、验收标准、方法：提供国家相关部门检验合格证明
四、结算方式及期限：货到现场经验收合格后凭正规发票支付
五、违约责任：
1、由于乙方原因造成逾期供货不足的，应支付逾期部分货款每日
2、凡乙方交货质量不符合约定，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担;
3、如乙方有向甲方相关人员以任何形式贿赂的行为，一经查实，甲方有权拒付剩余货款并追究相关当事人法律责任;
六、解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决，如协商不成，可以在需方所在地人民法院诉讼解决。
七、本合同经甲、乙双方签字确认生效。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设工程材料采购合同,交付地点不明确 建设工程材料采购合同履行中,材料交付篇七
工厂材料的采购，不是一下就能送给来的，一般都是先交定金，先后陆续送过去，签订合同最为安全，工程材料采购合同模板
(一)甲方：________________乙方：________________经协商同意，根据中华人民共和国民法典的规定，订立合同如下:
第一条 甲方向乙方订货总值为人民币_________元。
第二条 产品名称、规格、质量(技术指标)___________________。
第三条 产品包装规格及费用___________________。
第四条 验收方法___________________。
第五条 货款及费用等付款及结算办法___________________。
第六条 交货规定
1、交货方式:______________。
2、交货地点:______________。
3、交货日期:______________。
4、运输费:______________。
第七条 经济责任
1、乙方应负的经济责任
(1)产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期____日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之_____计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
(3)产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值_____%的罚金付给甲方。
(4)产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之_____的罚金。
2、甲方应负的经济责任
(1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值_________%的罚金。
(2)甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_________%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
(3)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延____日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之_____的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。
(4)属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之_____的罚金。
(5)甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之_____计算付给乙方，作为延期罚金。
(6)乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第八条
产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之_____作为罚金付给甲方。
第九条
甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_____%的补偿金。
第十条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_____天与甲方协商。
第十一条
本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十二条
甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十三条
本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后____日内向人民法院起诉。
第十四条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十五条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十六条 本合同共一式______份，由甲、乙双方各执正本_____份、副本_____份，并报双方主管部门各____份。
甲方:(签字)_________________乙方:(签字)_________________
联系电话：_________________联系电话：
________年____月____日________年____月____日
建设工程材料采购合同,交付地点不明确 建设工程材料采购合同履行中,材料交付篇八
甲方：________________
乙方：________________
经协商同意，根据_____的规定，订立合同如下:
第一条甲方向乙方订货总值为人民币_________元。
第二条产品名称、规格、质量(技术指标)
___________________。
第三条产品包装规格及费用
___________________。
第四条验收方法
___________________。
第五条货款及费用等付款及结算办法
___________________。
第六条交货规定
1、交货方式:______________。
2、交货地点:______________。
3、交货日期:______________。
4、运输费:______________。
第七条经济责任
1、乙方应负的经济责任
(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
(3)产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值_____%的罚金付给甲方。
(4)产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之_____的罚金。
2、甲方应负的经济责任
(1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值_________%的罚金。
(2)甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_________%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
(4)属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之_____的罚金。
(5)甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之_____计算付给乙方，作为延期罚金。
(6)乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第八条产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之_____作为罚金付给甲方。
第九条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_____%的补偿金。
第十条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_____天与甲方协商。
第十一条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十二条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十三条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解_____。如一方对_____不服，可于接到_____书后____日内向人民法院起诉。
第十四条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十五条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十六条本合同共一式______份，由甲、乙双方各执正本_____份、副本_____份，并报双方主管部门各____份。
甲方:(签字)_________________乙方:(签字)_________________
联系电话：_________________联系电话：_________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
建设工程材料采购合同,交付地点不明确 建设工程材料采购合同履行中,材料交付篇九
买受人：_________________(以下简称甲方)
出卖方：_________________(以下简称乙方)
第三方：_________________(以下简称丙方)
就项目，甲方与丙方签订施工合同，甲方与乙方签订材料采购合同。现就材料物资款的支付，甲、乙、丙三方在自愿的基础上充分协商，订立本协议
第一条甲方委托丙方于每月20日前，将甲方上月所领用乙方的所有材料物资款代付给乙方，代付款项的依据为三方签字确认的《工地收货单》上的金额。
第二条由丙方代付代扣的材料物资款按甲方和丙方签订施工合同的相关条款执行，丙方每月实际代付代扣甲方的材料物资款与丙方每月支付给乙方的材料物资款差额由丙方垫付。
第三条乙方每月收到甲方委托丙方代付的材料物资款后，应于收款时开具等额材料发票给甲方，此发票由丙方转给甲方。
第四条各方签定的相关合同与本协议有冲突的，以本协议为准。
第五天本协议一式六份，甲、乙、丙三方各执两份，各具同等法律效力，自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。
附：_________________本合同附件：_________________
甲方(盖章)
乙方(盖章)
丙方(盖章)
甲方代表：_________________乙方代表：_________________丙方代表：_________________
签约日期：_________________签约日期：_________________签约日期：_________________
建设工程材料采购合同,交付地点不明确 建设工程材料采购合同履行中,材料交付篇十
采购方：_____________________(以下简称甲方)
供应方：_____________________(以下简称乙方)
经协商同意，根据_____规定。订立合同如下：
第一条：甲方向乙方订货总价值为人民币________元。
第二条：货款及费用等付款及结算办法：货款在合同有效期内结清。本合同自签订之日起有效期____月。
第三条：产品名称、规格、型号、质量、等级(技术指标)，见附表。
第四条：验收方法：严格按照国家建材标准执行。
第五条：交货规定
1、交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担。
2、交货日期：________________________。
3、交货地点：________________________。
4、运输费用：________________________。
第六条：经济责任
(一)乙方应负的经济责任。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如果不需要，可以退货。由于退货而造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方又不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的____%的罚金。
3.产品交货时间不符本合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值的____的罚金。
(二)甲方应付的经济责任。
1、甲方如中途变更产品、品种、规格、数量、型号、等级。应提前____天与乙方协商解决。
2、甲方如中途退货。应事先与乙方协商，乙方同意退货时，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值的____%的罚金。乙方不同意退货时，甲方应按合同规定收货。
3、属甲方自提材料，甲方应在提货前____日内告知乙方。
4、甲方如未按规定日期向乙方付款，甲方应向乙方提前告知，说明原因，取得对方谅解。如有问题协商解决。
第七条：产品价格如需调整，必须双方协商，在双方没有达成协议前，乙方仍应按合同供货，如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货____日，乙方应按延期交货部分总值的____作为罚金交给甲方。
第八条：如因市场发生重大变化，乙方按本合同规定的某厂家产品、规格、型号、货物不全，要用另外厂家同规格、型号的产品顶替时，乙方必须提前____天与甲方协商解决。否则作为延期罚金。
第九条：本合同拟定一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝供货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十条：甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，应及时向对方通知不能履行或须延期履行的理由。在取得对方同意后，并按照本合同《附加条款》实施。本合同可以不履行或延期履行。并应承担违约责任。
第十一条：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向当地_____机构申请_____。如一方对_____不服，可于接到_____书后____日内向人民法院起诉。
第十二条：本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十三条：本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲、乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。本合同共一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。
甲方：_____________________乙方：_____________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
建设工程材料采购合同,交付地点不明确 建设工程材料采购合同履行中,材料交付篇十一
甲：
乙：水泥厂
经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：
一、数量、计量单位、单价、金额
二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货：
年月日前提(供)吨。其中：吨。吨。
年月日前提(供)吨。其中：吨。吨。
年月日前提(供)吨。其中：吨。吨。
年月日前提(供)吨。其中：吨。吨。
甲方逾期提(收)货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。
六、付款办法和期限：
1.甲方在年月日前付定金元;
2.采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。
年月日前电汇元;
年月日前电汇元;
年月日前电汇元;
年月日前电汇元;
3.采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月日～日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任：
甲方责任：1.中途退货或违约拒收的。除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。2.逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。3.承担《工矿产品购销合同条例》第36条第5、6项规定的责任。
乙方责任：1.不能交货的。偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之四的违约金。2.所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。3.承担《工矿产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。
八、本合同一式份。经法定代表人签章后生效。有效期从年月日起至年月日止。
甲方：乙方：
地址：地址：
代表人：代表人：
经办人：经办人：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
签订时间：签订地点：
建设工程材料采购合同,交付地点不明确 建设工程材料采购合同履行中,材料交付篇十二
甲方：________________________
乙方：________________________
根据《民法典》及其他相关法律、法规的规定，买卖双方在平等互利的基础上，就下列标的物的买卖事宜达成以下协议：
第一条、标的物及其价款
出卖人按下列第__________种方式向买受人提供标的物：
1、出卖人按下表所列商标、规格型号、数量向买受人提供标的物，买受人应按下表中所列价格向出卖人支付货款。
下表中所列标的物随附物品构成标的物的组成部分，买受人不再就该等随附物品支付任何价款。出卖人应将下列随附物品随同标的物一并交付买受人：
2、出卖人按本合同附件所列规格型号、数量等向买受人提供标的物。
第二条、质量要求
1、标的物的质量应符合国家标准、行业标准：
2、双方约定，标的物质量除应符合国家标准、行业标准外，还应达到如下要求：
第三条、交付方式、时间及地点
双方约定，采用下述第_________种方式确定标的物交付方式、时间及地点：
1、标的物的交付方式为出卖人送货。交货地点为__________。出卖人应于________年_______月_________日之前将上述标的物送至上述交货地点，运费由出卖人承担。
2、标的物的交付方式为买受人提货。交货地点为________。买受人应于________年_______月_________日之前到上述交货地点提取标的物，运费由___________承担。
3、按通知分批供货。标的物的交付方式为出卖人送货。交货地点为__________________。出卖人分____________批向买受人供货，按买受人通知的`时间和数量将每批标的物交付买受人，运费由出卖人承担。
4、按计划分批供货。标的物的交付方式为出卖人送货。交货地点为________。出卖人应按照下表约定分批供货。
第四条、装卸费及包装
1、双方约定，标的物的装卸费由出卖人承担，包装方式为_____________。
2、交付方式为出卖人送货的，出卖人应负责对标的物采用相应标准的保护措施进行包装。包装应适于运输方式，并有良好的保护作用，以确保标的物安全运抵交货地点。由于包装或防护措施不当而引起标的物锈蚀、损坏、灭失的一切责任均应由出卖人承担。
3、交付方式为买受人提货的，出卖人按国家有关标准对标的物进行包装，并应告知买受人标的物在运输过程中的注意事项。
第五条、所有权转移及风险承担
1、标的物的所有权自标的物交付时起转移。出卖人就交付的标的物，负有保证第三人不向买受人主张任何权利的义务。
2、标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担。
3、买受人按照合同拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。
4、标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响因出卖人履行合同义务不符合约定，买受人要求其承担违约责任的权利。
第六条、标的物的检验
1、买受人收到标的物后应在合理期限内对标的物进行检验。
2、如买受人经检验后发现出卖人交付的标的物数量或质量不符合约定，买受人有权拒收、要求补齐或退换标的物，并要求出卖人按本合同第九条的约定承担违约责任。
第七条、结算及付款
双方约定，采用下述第_____种方式确定结算及付款方式：
1、标的物一次性全部交付的，买受人应于交付后_______日内向出卖人支付货款总额的______%;检验合格后____个月内支付货款总额的_____%;剩余的_____%作为质量保证金，于质量保证期届满后_______日内支付。
2、标的物一次性全部交付的，买受人应于本合同签订后______日内向出卖人支付货款总额的________%作为定金;于标的物交付后_____日内向出卖人支付货款总额的____%;检验合格后____个月内支付货款总额的____%剩余的___%作为质量保证金，于质量保证期届满后_____日内支付。
3、标的物分批交付的，买受人应于本合同签订后____日内向出卖人支付货款总额的______%作为定金;其余按交货计划或买受人通知供货数量分批交付后据实结算，出卖人凭经出卖人和买受人共同签认的结算单向买受人申请支付。买受人应于出卖人正式申请支付后_____日内支付已结算货款。买受人预先交付的定金应先行抵付货款。买受人可在最后结算款中扣留货款总额的_____%作为质量保证金，于质量保证期届满后______日内支付。
双方约定的付款依据为下列第_____种，出卖人凭付款依据向买受人申请支付：
(1)经买受人签认的验收单。
(2)经双方共同签认的结算单。
第八条、质量保证
1、双方约定，标的物的质量保证期为____年，自__________起算。
2、出卖人保证其提供的标的物在各个方面符合合同约定的质量、规格、和性能要求，并能够达到国家有关规定要求的使用期限。
3、标的物在质量保证期内出现任何质量问题，出卖人应负责免费修理或更换。对于因标的物质量问题导致买受人遭受的损失，出卖人应当负责赔偿。
第九条、违约责任
1、出卖人未在合同约定的时间内交付标的物的，出卖人应按逾期交货部分货款的____日向买受人支付违约金，并赔偿买受人因此所遭受的全部损失。若出卖人逾期交付超过____天，买受人有权要求解除合同，并要求其承担违约责任。
2、标的物的质量、规格、型号、品种、花色不符本合同约定要求的，如买受人同意使用，双方可通过协商就标的物价款重新达成协议;如买受人不同意使用，可以要求出卖人退换或解除合同。由于上述原因致延误交货时间，出卖人应按本条第1款向买受人逾期交货违约金。
3、出卖人在合同约定的期限内未按本合同约定的标的物数量交货时，若少交标的物，就少交的部分，买受人如果需要，可要求出卖人补齐，出卖人应照数补交，买受人如不需要，可以要求出卖人就少交部分退货;若多交标的物，就多交的部分，买受人如果需要，可自行留用，双方按实际交货量结算，买受人如不需要，出卖人应将多交部分自行取走，买受人对多交部分不承担任何保管、付款等义务。由于上述原因致延误交货时间，出卖人应按本条第1款向买受人逾期交货违约金。
4、采取送货方式的，标的物错送交货地点或收货人的，出卖人除应负责将标的物送交合同约定的交货地点或收货人外，还应承担买受人因此多支付的一切实际费用和逾期交货违约金。
5、买受人在合同履行期间要求退货或终止合同的，应提前通知出卖人。
第十条、补充约定
第十一条、其他
1、本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决;协商解决不成的，按下列第________种方式解决：
1)提交______仲裁委员会仲裁;
2)依法向买受人所在地人民法院起诉。
2、本合同未尽事宜，由双方另行协商，由此达成的补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效。
4、本合同一式___份，双方各执_____份。
甲方(公章)：__________ _________年_________月_________日
乙方(公章)：__________ _________年_________月_________日
建设工程材料采购合同,交付地点不明确 建设工程材料采购合同履行中,材料交付篇十三
甲方：________________________乙方：________________________根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规的规定，买卖双方在平等互利的基础上，就下列标的物的买卖事宜达成以下协议：
第一条 标的物及其价款出卖人按下列第__________种方式向买受人提供标的物
1、出卖人按下表所列商标、规格型号、数量向买受人提供标的物，买受人应按下表中所列价格向出卖人支付货款。
____________________________________下表中所列标的物随附物品构成标的物的组成部分，买受人不再就该等随附物品支付任何价款出卖人应将下列随附物品随同标的物一并交付买受人：____________________________________
2、出卖人按本合同附件所列规格型号、数量等向买受人提供标的物。
第二条 质量要求
1、标的物的质量应符合国家标准、行业标准：
2、双方约定，标的物质量除应符合国家标准、行业标准外，还应达到如下要求：
第三条 交付方式、时间及地点双方约定，采用下述第_________种方式确定标的物交付方式、时间及地点：
1、标的物的交付方式为出卖人送货。
交货地点为__________。出卖人应于________年_______月_________日之前将上述标的物送至上述交货地点，运费由出卖人承担。
2、标的物的交付方式为买受人提货。交货地点为__________________。买受人应于________年_______月_________日之前到上述交货地点提取标的物，运费由___________承担。
3、按通知分批供货。
标的物的交付方式为出卖人送货。
交货地点为__________________。
出卖人分____________批向买受人供货，按买受人通知的时间和数量将每批标的物交付买受人，运费由出卖人承担。
4、按计划分批供货。
标的物的交付方式为出卖人送货。
交货地点为_____________。
出卖人应按照下表约定分批供货。
____________________________________
第四条 装卸费及包装
1、双方约定，标的物的装卸费由出卖人承担，包装方式为________________________。
2、交付方式为出卖人送货的，出卖人应负责对标的物采用相应标准的保护措施进行包装。
包装应适于运输方式，并有良好的保护作用，以确保标的物安全运抵交货地点。
由于包装或防护措施不当而引起标的物锈蚀、损坏、灭失的一切责任均应由出卖人承担。
3、交付方式为买受人提货的，出卖人按国家有关标准对标的物进行包装，并应告知买受人标的物在运输过程中的注意事项。
第五条 所有权转移及风险承担
1、标的物的所有权自标的物交付时起转移。
出卖人就交付的标的物，负有保证第三人不向买受人主张任何权利的义务。
2、标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担。
3、买受人按照合同拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。
4、标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响因出卖人履行合同义务不符合约定，买受人要求其承担违约责任的权利。
第六条 标的物的检验
1、买受人收到标的物后应在合理期限内对标的物进行检验。
2、如买受人经检验后发现出卖人交付的标的物数量或质量不符合约定，买受人有权拒收、要求补齐或退换标的物，并要求出卖人按本合同第九条的约定承担违约责任。
第七条 结算及付款双方约定，采用下述第_____________种方式确定结算及付款方式：
1、标的物一次性全部交付的，买受人应于交付后_________日内向出卖人支付货款总额的______%;检验合格后____个月内支付货款总额的_____%;剩余的_____%作为质量保证金，于质量保证期届满后_______日内支付。
2、标的物一次性全部交付的，买受人应于本合同签订后__________日内向出卖人支付货款总额的_____________%作为定金;于标的物交付后__________日内向出卖人支付货款总额的____%;检验合格后____个月内支付货款总额的____%剩余的___%作为质量保证金，于质量保证期届满后_____日内支付。
3、标的物分批交付的，买受人应于本合同签订后____日内向出卖人支付货款总额的______%作为定金;其余按交货计划或买受人通知供货数量分批交付后据实结算，出卖人凭经出卖人和买受人共同签认的结算单向买受人申请支付。
买受人应于出卖人正式申请支付后_____日内支付已结算货款。
买受人预先交付的定金应先行抵付货款。
买受人可在最后结算款中扣留货款总额的_____%作为质量保证金，于质量保证期届满后______日内支付。
双方约定的付款依据为下列第_________种，出卖人凭付款依据向买受人申请支付：
(1)经买受人签认的验收单。
(2)经双方共同签认的结算单。
第八条 质量保证
1、双方约定，标的物的质量保证期为__________年，自__________起算。
2、出卖人保证其提供的标的物在各个方面符合合同约定的质量、规格、和性能要求，并能够达到国家有关规定要求的使用期限。
3、标的物在质量保证期内出现任何质量问题，出卖人应负责免费修理或更换。
对于因标的物质量问题导致买受人遭受的损失，出卖人应当负责赔偿。
第九条 违约责任
1、出卖人未在合同约定的时间内交付标的物的，出卖人应按逾期交货部分货款的____日向买受人支付违约金，并赔偿买受人因此所遭受的全部损失。
若出卖人逾期交付超过____天，买受人有权要求解除合同，并要求其承担违约责任。
2、标的物的质量、规格、型号、品种、花色不符本合同约定要求的，如买受人同意使用，双方可通过协商就标的物价款重新达成协议;如买受人不同意使用，可以要求出卖人退换或解除合同。
由于上述原因致延误交货时间，出卖人应按本条第1款向买受人逾期交货违约金。
3、出卖人在合同约定的期限内未按本合同约定的标的物数量交货时，若少交标的物，就少交的部分，买受人如果需要，可要求出卖人补齐，出卖人应照数补交，买受人如不需要，可以要求出卖人就少交部分退货;若多交标的物，就多交的部分，买受人如果需要，可自行留用，双方按实际交货量结算，买受人如不需要，出卖人应将多交部分自行取走，买受人对多交部分不承担任何保管、付款等义务。
由于上述原因致延误交货时间，出卖人应按本条第1款向买受人逾期交货违约金。
4、采取送货方式的，标的物错送交货地点或收货人的，出卖人除应负责将标的物送交合同约定的交货地点或收货人外，还应承担买受人因此多支付的一切实际费用和逾期交货违约金。
5、买受人在合同履行期间要求退货或终止合同的，应提前通知出卖人。
第十条 补充约定___________________________________
第十一条 其他
1、本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决;协商解决不成的，按下列第________种方式解决：1)提交____________仲裁委员会仲裁;2)依法向买受人所在地人民法院起诉。
2、本合同未尽事宜，由双方另行协商，由此达成的补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效。
4、本合同一式______________份，双方各执___________份。
甲方：______________________乙方：______________________电话：______________________电话：______________________
日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日
建设工程材料采购合同,交付地点不明确 建设工程材料采购合同履行中,材料交付篇十四
需方(甲方)：
供方(乙方)：
经甲乙双方协商同意，根据中华人民共和国民法典的规定，订立合同如下：
第一条 甲方向乙方订货总值为人民币_________元。
第二条 产品名称、规格、质量(技术指标)
产品名称：
规格：
质量：
第三条 产品包装规格及费用
包装规格：
费用：________元
第四条 验收方法：
第五条 货款及费用等付款及结算办法
第六条 交货规定
1、交货方式：
2、交货地点：
3、交货日期：
4、运输费：
第七条 经济责任
(一)乙方应负的经济责任
1、产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。
4、产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
(二)甲方应负的经济责任
1、甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值_______%的罚金。
2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_______%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
3、甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。
4、属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。
5、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。
6、乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第八条 产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。
第九条 甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额______%的补偿金。
第十条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_______天与甲方协商。
第十一条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十二条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十三条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后______日内向人民法院起诉。
第十四条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十五条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十六条 本合同共一式_________份，由甲、乙双方各执正本_________份、副本_________份，并报双方主管部门各____份。
甲方(盖章)：
日期：
乙方(盖章)：
日期：
建设工程材料采购合同,交付地点不明确 建设工程材料采购合同履行中,材料交付篇十五
甲方：
乙方：
为了增强买卖双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，经双方充分协商，现 丹桂华庭保温工程 特订立本合同，以便共同遵守。
第一条：产品的名称、品种、规格和质量
1.产品的名称、品种、规格：“航冠”牌无机胶粉、玻化微珠及抗裂砂浆。
2.产品的技术标准无国家和行业标准的，按企业标准执行。
第二条、产品的数量和计量单位、计量方法。
1、产品的数量： 以实际结算数量为准。
2、计量方法：按实际，由甲方验收，并确认 。
3.产品交货数量按实收数量为准。
第三条、产品的包装标准和包装物的供应与回收包装按照技术规定要求。
包装物不回收。
第四条、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
1.产品的交货单位：浙江展诚建设集团股份有限公司二分公司。
2.交货方法：由买受方根据工程需要提前六天向乙方提供所需材料数量，乙方按约定交货地点和时间送达。
材料卸货由乙方负责。
甲方确认送货数量无误，需在送货单上签收，或出具专门的收货凭证。
3.运输方式：汽运。
4.到货地点和接货单位：诸暨市西二环路望泄村丹桂华庭施工现场。
第五条、产品的价格与货款的结算
1.产品的价格：无机保温砂浆650元/3、及抗裂砂浆950元/吨 ，乙方提供相应的发票。
2.产品货款的结算：供货完成后付至工程款80%，剩余工程款待工程竣工验收后付清。
第六条
验收方法
1、材料验收以材料复检达到产品技术标准。
2、验收发生纠纷以签约地有资质检测机构出具的检测报告为准。
第七条、乙方服务条款
1、施工时安排专业技术人员现场指导，保证工程质量。
2.工程完工后乙方负责提供产品的相关材料协助甲方检测，以达到要求。
第八条、乙方的违约责任
1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的5%的违约金。
2.乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;
如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。
乙方不能调换的，按不能交货处理。
第九条、 甲方的违约责任
1.甲方无质量原因不得中途退货。
2、乙方因产品包装不符合合同规定，必须退回或重新包装的，乙方应负责退回或重新包装，并承担支付的费用。
甲方不要求退回或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价格部分因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的。
第十条 、不可抗力
当事人双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通通不能履行或不能完全履行的理由，并应在 3 天内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条、
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;
协商或调解不成的提交签约地仲裁委员会申请仲裁。
当事人双方均不得随意变更或解除合同。
合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同一式五份，甲方执肆份、乙方执壹份。
甲方： 乙方： 代表：
日期： 年 月
日 代表： 日期： 年 月 日
