一键复制
在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。合同的格式和要求是什么样的呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
广告牌设计安装补充合同篇一
乙方：
一、 乙方管理期限：
从20xx年1月1日起至20xx年12月30日止。
二、 盈余分配及核算方式:
1、 核算方式：帐务公开、实收实支、独立核算、共负盈亏、共担风险。
2、 盈余分配，以成交额为依据，减除支出后甲乙双方第一年和第三年按纯利(甲方)2:1 (乙方)比例分配;第四年至第六年甲乙双方按纯利 1:1 比例分配。
3、 甲乙双方共同支出：广告制作费、设计费、广告画税金、装卸画人工费、业务费、业务员和办证员工资。
三、 双方权利和义务
1、由乙方出资制作广告牌并安装，所有费用划入成本。
2、 乙方全权经营管理广告的一切日常事务，甲方不予干涉。
3、 乙方负责制作完成所有广告设立位置的效果示意图，甲方积极提供给乙方所需的资料及相关文件。
4、 乙方按照相关规定，向相关职能部门办理户外广告发布审批手续，缴纳法律、法规规定的费用。甲方有义务协助乙方办理一切相关手续。
5、 为了维护双方的利益，双方都有对外开展业务的义务，但甲方只能协助乙方进行业务洽谈。
6、 本合同内的合作项目所发生的一切收入及支出费用必须通过乙方广告公司进行收支，合作期间内，乙方有义务做到财政分明并有义务随时接受甲方监督检查，包括财政收支。
7、 合同期间，甲方广告牌的广告设置权和广告发布权属于乙方所有，甲方不能与除乙方外的第三方合作经营。
8、 甲方如将广告牌所有权转移给第三方后，该第三方即成为本合同的当然甲方，在本合同下享有权利、承担义务;甲方必须保证使第三方充分了解甲、乙双方在本合同中的权利和义务。
9、 乙方有权要求甲方与第三方(新所有权人)在签订该公司所有权转让、抵押合同时必须在合同内注明乙方与第三方(新所有权人)仍可继续本合同的延续及履行。
四、 违约责任:
1、 甲乙双方不得中途终止本合同。如有一方中途终止，除赔偿因终止合同造成的全部支出和损失外，再支付本合同保证金五倍金额作为违约金。
2、 合同期间，任何一方不履行本合同中条项，给另一方造成直接经济损失的，受损方有权解除本合同，并要求对方赔偿造成的可见或预见的损失。
3、 合同期间，甲方只能委托乙方经营，如甲方与第三方签订，则视为违约;因违约而产生的一切损失均由甲方承担，并给予乙方拾万的经济补偿。
4、 由于一方的过失，造成本合同及其附件不能履行或不能完全履行时，由过失的一方承担违约责任;如属双方的过失，根据实际情况，由双方分别承担各自负的违约责任。
五、 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任，但应尽量采取一切必要的补救措施以减少因不可抗力造成的损失。
1、 由梧州市仲裁委员会仲裁。
2、 向梧州市中级人民法院起诉。
七、 甲、乙双方在签署本合同时，对各自的权利、义务、责任清楚明白，并愿按合同规定严格执行。如一方违反本合同，另一方有权按本合同规定索赔。
八、 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式三份，合同双方各执一份，送鉴证机关一份。均具有相同的法律效力。
九、 本合同未尽事宜，双方另行协商。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
广告牌设计安装补充合同篇二
乙方：
2、甲方所转让的四块广告牌应为根据法律规定的程序所取得出让所有权的，并同意将本协议约定广告牌的所有权转让给乙方;乙方一次性支付转让金为人民币*元。
3、签署本协议后乙方愿意先支付转让金*元，由甲方到相关部门负责办理所有审批手续。甲方应在签署协议15日内将相关审批手续全部交给乙方，乙方在15日内将剩余转让金额*元支付给甲方。
4、甲方所建造的广告牌质量应是符合国家相关安全规定标准的，所有相关手续齐全，如有质量或安全问题，甲方应负全责。
5、甲方应协助乙方解决与当地镇(村)政府部门有关协调事宜。
6、除不可抗力因素外，甲方或乙方违约，违约方应承担因违约而造成的直接经济损失，另按合同总额20%处以违约金。
7、本协议一式两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。
8、本协议未尽事宜，可由双方约定后作为协议附件，与本协议具有同等法律效力。
甲方签字： 乙方签字： 盖章： 盖章：
*年* 月* 日
广告牌设计安装补充合同篇三
乙方：临有限公司
一、工程范围：________年月日乙方根据甲方要求做出相应的设计制作安装。
二、工期要求：________年月日至________年月日。
三、新增工程量：
详见附表一：《高新区创新大厦后期加工标牌一览表》
四、质量要求：按原合同承诺履行。
五、付款方式：按原合同执行。施工合同补充协议六、其它：
1、本协议其它内容仍按原合同执行。
2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。
3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。
甲方(全称)：有限公司乙方(全称)：有限公司
前期签订合同中甲乙双方确定的计费方式，在后期施工过程中乙方提出定价偏低，甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分：
1)按照表一计价。2)按照表二计价。
二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。施工合同补充协议范本除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
三、本协议一式肆份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方财务各执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方：(合同章)乙方：(公章)
法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人
签字：_________________
签字：_________________
年月日年月日
施工合同的注意事项
一、关于发包人与承包人：
1、对发包方主要应了解两方面内容：①主体资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。
2、?对承包方主要了解的内容有：①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况。
承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。
上述内容是体现履约能力的指标，应认真的分析和判断。
二、合同价款应注意：
2、合同价款是双方共同约定的条款，要求第一要协议，第二要确定。
暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款，约而不定的造价不能作为合同价款。
三、发包人工作与承包人工作条款应注意：
1、双方各自工作的具体时间要填写准确。
2、双方所做工作的具体内容和要求应填写详细。
3、双方不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、具体责任和计算方法要填写清楚。
四、合同价款及调整条款应注意：
1、填写第23条款的合同价款及调整时应按《通用条款》所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式，约定一种写入本款。
2、采用固定价格应注意明确包死价的种类。如：总价包死、单价包死，还是部分总价包死，以免履约过程中发生争议。
3、采用固定价格必须把风险范围约定清楚。
4、应当把风险费用的计算方法约定清楚。双方应约定一个百分比系数，也可采用绝对值法。
5、对于风险范围以外的风险费用，应约定调整方法。
五、工程预付款条款应注意：
1、填写第24条款的依据是建设部第107号令第14条和《大连市建设工程造价管理办法》第34条。
2、填写约定工程预付款的额度应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算。
3、应准确填写发包人向承包人拨付款项的具体时间或相对时间。
4、应填写约定扣回工程款的时间和比例。
六、工程进度款条款应注意：
1、填写第26条款的依据是《民法典》第286条、《建筑法》第18条、建设部第107号令第15条和《大连市建设工程造价管理办法》第35条。
2、工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量，相应的单价及有关计价依据计算。
3、工程进度款的支付时间与支付方式以形象进度可选择：按月结算、分段结算、竣工后一次结算(小工程)及其它结算方式。
七、材料设备供应条款应注意：
1、填写第27、28条款时应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点。
2、应约定供应方承担的具体责任。
3、双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法)。
八、违约条款应注意：
1、在合同第35.1款中首先应约定发包人对《通用条款》第24条(预付款)、第26条(工程进度款)、第33条(竣工结算)的违约应承担的具体违约责任。
2、在合同第35.2款中应约定承包人对《通用条款》第14条第2款、第15条第1款的违约应承担的具体违约责任。
3、还应约定其它违约责任。
4、违约金与赔偿金应约定具体数额和具体计算方法，要越具体越好，具有可操作性，以防止事后产生争议。
九、争议与工程分包条款应注意：
1、填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式，还是选择诉讼方式，双方应达成一致意见。
2、如果选择仲裁方式，当事人可以自主选择仲裁机构。仲裁不受级别地域管辖限制。
3、如果选择诉讼方式，应当选定有管辖权的人民法院(诉讼是地域管辖)。
4、合同第38条分包的工程项目须经发包人同意，禁止分包单位将其承包的工程再分包。
十、关于补充条款：
1、需要补充新条款或哪条、哪款需要细化、补充或修改，可在《补充条款》内尽量补充，按顺序排列如49、50__________。
2、补充条款必须符合国家、现行的法律、法规，另行签订的有关书面协议应与主体合同精神相一致。要杜绝“阴阳合同”。
甲方：瑞金市商务局江西瑞金经济开发区管委会(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
经年月日
广告牌设计安装补充合同篇四
乙方：河南睿达传媒公司
西华县花开富贵有限公司与河南睿达传媒公司就使用甲方广告牌位一事，达成如下协议。
一、 广告发布内容：小天鹅冰箱、洗衣机。
二、 广告发布地点：西华县万果园百货南侧
三、 广告牌位使用期限为两年。 年 月 日至 年 月 日止。
四、 广告牌位面积： 平方米。
五、 广告租金每年25000元，两年合计50000元。
六、 付款方式：现金支付，广告牌位使用之日起一次付清一年租金25000元， 第二年租金提前当年时间两个月付清，否则按自动放弃由甲方处理。
七、 其它事项。
乙方提供喷绘画面内容，由甲方负责安装，负责协调工商市政。其它事项都由乙方负责。
此合同一式两份，各执一份。
甲方： 乙方：
20xx年 月 日
广告牌设计安装补充合同篇五
乙方：
一、项目名称
2、项目范围：__________________;
3、_____________;
二、工程内容
1、依据甲方确认的工程做法及选材标准详见清单，甲方委托乙方在甲方指定地点安装一块户外广告牌。
2、甲方负责提供内容及喷绘布面。乙方负责现场制作，组装、安装。
三、工程期及进度要求
1、制作周期为天(年月日—年月日)。
2、乙方一次安装完毕，乙方保证广告牌安装质量，制作完成后，甲方进行现场验收。
3、施工期间现场安全责任由乙方承担，广告牌安装完成后一年内，如果广告牌如果由于质量问题，出现倒塌、倾斜等，乙方承担由此造成的一切损失。
四、承包方式及造价
总造价： 元整(元) 乙方银行账户信息：
开户名：开户行：帐 号：
五、工程款支付、结算方式
合同签订一日内，甲方支付乙方元( 元)预付款，甲方验收合格后，支付该次精细化广告牌制作款余款 元( 元)给乙方，乙方向甲方开具等额发票。
六、违约责任
如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决。若协商不成时，由该 工程承所在地人民法院裁决。
七、附件
1、合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议作为合同附件共同遵守。
2、本合同一式两份，具有同守效力。甲、乙双方各执一份。
甲方： (盖章)乙方： (盖章)
代表人签字： 代表人签字
年月 日 年月 日
广告牌设计安装补充合同篇六
乙方：
第1条甲方广告牌位于村小组号桥头西侧(县8)。
第2条甲方所转让的此广告牌用地是与村小组所取得合同用地，时间为四年，即从年月日至年月日止。;乙方取得该土地使用权为即日起(签订合同之日)至年月日止。年月日以后土地使用权由乙方自己承担。在年月日前乙方不再承担有关租用土地费用。
第3条由于甲方在建造此广告牌没有办理政府相关手续证件，甲方转让给乙方后若有政府行为拆迁，甲方不负任何责任(一切拆迁费用损失由乙方自己承担)。
第4条付款方式：签订合同之日，乙方一次付清转让千元(元)。
第5条此合同履行当中发生纠纷，双方商解决，也可以向人民法院提起诉讼。
第6条本协议一式两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。此合同至签字之日起生效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人(签字)：
电话：
法定代表人(签字)：电话：
年 月 日
广告牌设计安装补充合同篇七
乙方：
甲乙双方经充分协商，就乙方为甲方发布户外广告等相关事宜，本着真诚合作的原则，为明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，特订立本合同。
一、发布地点：
二、发布期限：自 年 月 日至 年 月 日止。
三、发布类型：
四、发布规格： (高×长×数量)。
五、广告牌所有权、经营权、使用权归甲方所有。
六、乙方于 年 月 日前发布 块不锈钢双面喷绘户外广告牌。
七、广告费用： (￥ )
a、包含框架画面制作、安装费及发布费。
b、以后如需更换内容，在市场同等价格下，由乙方制作。
c、乙方负责工商、城管、规划等部门办理合法广告手续(包含各种费用)。
d、每块单价 元。
八、付款方式：本合同签订时支付预付款 万元整(￥ )。 广告发布后于 年 月 日支付 万元整(￥ )，于 年 月 日前支付余款 万元整(￥ )。
九、本合同所设置的户外广告到期后，由甲乙双方负责办理相关续签手续。因规划、建设及市容管理需要(如调整、撤除等)应及时通知甲方;若遇不可抗力因素，导致本合同所设置的户外广告无法发布，甲方不承担责任。解决方法：双方友好协商解决，延期或改换路段发布或由乙方返还甲方全部费用。
乙方所制作广告一年内如有损坏，负责为甲方修理或重新制作。
十、解决合同纠纷的方式：
本合同如发生纠纷，双方当事人应当及时协商解决，协商不成时，可向无锡市仲裁委员会申请仲裁或向乙方所在地人民法院起诉。
十一、本合同经双方签字盖章后生效，合同执行期间，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。若双方同意可以变更或解除合同。
十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
电话： 电话：
地址： 地址：
开户： 开户：
账号： 账号：
广告牌设计安装补充合同篇八
乙方：_________________
1.广告牌设置地点：规定于乙方建筑物屋顶前侧(靠近_________)，面积_________平方米。广告牌须根据本合同所附图面设计的尺寸设置，其重量及结构须以不影响本建筑物的安全为原则。
a.本合同成立之时，先支付总费用的30%，计_________元整。
b.广告牌设置完成之日，即_______年______月______日(广告牌设置完成日)，支付余额_________元整。
c.自第二年始，应于该年1月15日之前付清该年年设置费的金额。
3.有关广告牌的设置、维护、管理、拆除及拆除后建筑物设置部分的原状恢复等，一切费用与责任悉由甲方负担。
4.若有下列情形时，乙方有权解除本合同，并要求甲方立即撤除广告牌
a.未按本合同的约定支付设置费;
b.广告牌因设置不牢固或其他意外事件致使广告牌设施发生危险时;
c.甲方一个月内未曾派人对该广告牌进行管理、维护。
5.按本合同的约定撤除广告牌是甲方的义务，若于甲方指定期限内未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的违约金，直至拆除完毕之日为止。
如甲方不按本合同的约定撤除广告牌，则乙方有权自行拆除广告牌，由此产生的一切拆除费用由甲方负担。
6.甲方必须保证其有权发布该广告并已经取得政府有关部门许可。如甲方广告发布手续不齐或广告发布违法被有关部门责令撤除撤除事乙方不退还已收的所有费用。
乙方必须保证其有权签定本合同，如乙方越权签定合同导致广告牌无法设置时乙方应退还所收的一切费用并赔偿甲方的损失。
年。
本合同一式两份，双方当事人各执一份，自双方签字盖章后生效
甲方(盖章)：_________
代表人(签字)：_______
_________年____月____日
签订地点：_____________
乙方(盖章)：_________
代表人(签字)：_______
_________年____月____日
签订地点：_____________
