一键复制
范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧
市民健身中心篇一
甲方：
乙方：施工班组承包人
身份证号：
家庭住址：
为了进一步深化内部改革，增强核算意识，充分调动广大职工的生产积极性，结合工程施工的实际情况及市场行情，根据公司内部核算有关规定，为降低工程成本，调动各职能人员的积极性。公司决定对施工班组劳务费、辅助材料费、手头工器具费等实行承包制。经双方协商一致，乙方自愿，达成如下协议，双方共同遵守。
第一条：工程概况
1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 结构类型：1.4 施工栋号：
第二条：承包范围、承包内容、承包价格。
2.1 承包范围及内容：
2.1.1二次结构砌筑工程
包括但不限于以下工作内容：楼工程设计图示（含变更洽商等）内的各种规格型号墙体的砌筑（含按施工图放小线、材料运输、调运砂浆、砌筑、安放木砖铁件及墙拉筋、搁置简易脚手架、保养、清扫落地灰、余料码放至指定地点等全部操作过程。）。以及本工序所需的手头工具、辅材等。
2.1.2二次结构钢筋工程
包括但不限于以下工作内容：楼工程设计图示（含变更洽商等）内的钢筋工程（含定位打眼植筋、主体预留二次筋的修整、材料场内运输、钢筋调直、断料、成型、清理废料并置于指定地点，半成品钢筋堆放至指定地点、进场材料的卸货配合、钢筋的翻样、安放、定位、校正、焊接、废料的清理归放等全部工作内容）。以及本工序所需的手头工具、辅材等。
2.1.3二次结构模板工程
包括但不限于以下工作内容：楼工程内所有二次结构模板工程（包贴身份证复印件处
括进出场材料的卸货码放、二次结构模板的配制、安装、拆除、清理刷油码放、支撑体系的搭设、校正、加固、拆除、分类码放、废料的回收归整等全部工作内容）。以及本工序所需的手头工具、辅材等。
2.1.4二次结构砼工程
包括但不限于以下工作内容：楼工程中砼台、构造柱、圈梁、过梁、设计要求的短墙、窗台、零星砼等砼的施工、二次结构模板面浇水湿润，工、机、具准备，砼的垂直及水平运输或接拆移动泵管，砼搅拌、浇筑、振捣、抄平、养护、拆模后的修补及清理等全部操作过程。以及本工序所需的手头工具、辅材等。
2.1.5 现场文明及安全防护
包括但不限于以下内容：施工道路的清扫洒水维护、场地环境的维护、现场材料的及时归整码放；脚手架工程、四口五临边防护、通道防护棚等全部工作内容。
2.1.6现场临设
包括但不限于以下内容：乙方施工场地内的木工棚、钢筋棚、仓库、自身值班室、临时用水电等的全部工作内容。
2.1.7预埋预留工作
包括但不限于以下工作内容：施工图中在甲方工作内容范围内的所有埋件、埋管、留洞的预埋预留工作（安装工程预埋除外）、所有预留洞、管、槽、盒等的修补工作。
2.1.8施工管理
乙方应加强自身管理、配备足够的管理人员（如技术人员、安全员、质检员、施工员、放线员等）；施工放线、班组交底均由乙方自身完成，甲方负责检查督促工作。
2.1.9其他
二次结构施工期间其他不可预见的可能发生的人工费。
2.2承包价格及相关组价内容
2.2.1综合单价：
3二次结构工程采用立方米综合单价包干形式，综合单价为元/m（包
括但不限于二次结构砌筑、模板、钢筋、砼、脚手架、安全文明生产等），工程量按天津市定额计算规则计算;综合单价中包含以下挂靠项目：安全费元/ m3，质量费用元/ m3，现场文明费用元/ m3，施工进度元/ m3，床铺等生活设施费如有损坏，照价赔偿，床按元/套计价。（本工程中所有价款均以人民币计）。乙方如达不到甲方及规定的相关安全、质量、文明、进度等要求，则按上述原则进行下浮。
2.2.2乙方承包单价中包含以下内容及费用：
2.2.2.1自身所需材料进出场的卸货码放；所有分项工程施工的全套工序用工；元钉、铁丝、绑线、垫块等；手工工具、小型器具等；包括但不限于《低值易耗品一览表》中所列举的相关易耗品；
2.2.2.2劳保费、医疗费、安全防护用品。施工中必要的安全防护用工费用及施工临时脚手架搭拆费；
2.2.2.3距建筑物400米范围内的材料挂牌、二次倒运用工及管理用工；
2.2.2.4冬雨季施工、夜间施工、场地狭窄、施工局部难度等人工降效费用，楼层超高降效用工、深基础降效用工等；抢工费、技术措施费、不可预见费；
2.2.2.5进出场材料装卸、成品、半成品以及以完工程的成品保护用工费用；
2.2.2.6不可避免的工程技术间隙窝工费用；
2.2.2.7文明责任区内（施工区、生活区、办公区）的卫生保卫用工，现场文明、环境保护、安全施工用工；
2.2.2.8必要的开会教育、学习、考核用工及社会义务用工等费用；
2.2.2.9焊接、植筋等全部费用；
2.2.2.10自有职工办证及保险费用；
2.2.2.11地区性停水电、自然气候、政府性重大会议、活动等影响造成的停窝工；
2.2.2.12为满足工期、质量、安全文明施工应投入或增加的投入；
2.2.2.14塔机回转半径以外降效用工及塔机维修保养期间垂直水平运输用工；井架的使用、维护等用工；
2.2.2.15持证上岗特殊工配合和工完料尽用工；
2.2.2.16自身办公、生活设施搭拆所发生的费用（如职工床铺搭拆码放、撤场前清理等）；乙方人员统一在甲方食堂代伙，不得另设食堂，费用分摊。
2.2.2.17班组中所发生的任何工费均以货币形式出现，下月5日前由项目核算员向财务报送上月产值及累计产值。如班组中途无故退场，则按完成产值的50%进行结算，并承担给甲方带来的损失。
第三条：施工工期
3.1乙方整个施工工期除应服从于甲方与业主的总包合同外，且应满足甲方项目部出具的日施工计划、周进度计划、旬进度计划、月进度计划及施工总计划，由项目部下发的所有现场计划表、交底单均与本合同具有同等效力。
3.2乙方进入施工现场后应按项目部的要求合理组织人员进行施工。
3.3乙方人员进场时间为合同签订后两日内逐步到位；乙方所施工的所有栋号砌筑
工程应于年月底前全部完成。每拖延一天罚款2000元。
第四条：甲供材
甲方提供的砌块、页岩砖、砼、砂石、水泥、钢筋、模板、木方、干拌砂浆等材料，乙方不得超额使用及损毁，一经发现，除照价赔偿外，另视情节轻重处以200～5000元不等的罚款。甲供乙方领用物资，原数退还，如有丢失或损坏等，原价赔偿；模板（二次结构模板原则上使用主体旧模）、木方不得自行乱锯，一经发现，处以材料原价的2倍以上罚款。乙方所需材料计划应提前5日报至项目部。
第五条：付款方式
乙方按要求完成一栋楼内的所有合同内工作内容后，经甲方组织相关人员验收合格，甲方于次月10日前向乙方支付本栋楼产值的80%（用于支付民工生活费）。
第六条： 工程质量及竣工验收
6.1、乙方施工的分项工程必须保证一次性验收合格率达95%以上。达不到上述要求扣除质量指标。如甲方或业主有特殊质量要求，乙方必须满足要求。甲方或监理或总发包方或质安站所下发的质量、安全、工期等整改单乙方应无条件及时整改，不及时整改的视情节轻重处以200～5000元不等的处罚，整改单中给以处罚的，如属乙方原因将全额转乙方往来。
6.2、所有隐蔽工程必须由甲方组织相关人员验收后方可进行下道工序施工。
6.3、乙方施工中出现质量问题时，甲方质检员有权令乙方暂停施工整改。出现严重质量问题时，令其返工，其费用由乙方自理，并承担相应处罚，结算时从中扣除。所有质量问题均不得自行处理隐瞒不报。
第七条： 安全生产及文明施工
7.1乙方必须严格执行有关安全操作规范规程规则等，并制定切实可行的安全措施并在施工全过程中认真付诸实施，确保安全生产。
7.2乙方对甲方有关人员指出的潜在不安全因素必须立即纠正，不得推诿或抵制不办。
7.3凡由于乙方责任等非甲方原因而造成的伤亡事故，均由乙方自行善后处理并承担由此引起的损失费用。反之由甲方承担。
7.4乙方应坚持文明施工，并配齐所有安全警示标志（由甲方提供）。施工现场应做到现场清洁、标志醒目、道路畅通、防洪排水设施齐全；施工人员着装整齐，驻地宿舍行李统一，做到干净整洁。
7.5乙方在施工作业中，采取有效的防范措施，保护作业现场环境，避免和减少由于施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。一旦发生，其后果由乙方负责。
7.6对违章作业违章指挥处以100～5000元不等的罚款。造成严重后果者将追究其法律责任。
7.7本工程现场管理标准：天津市现场文明安全工地。
7.8乙方人员在施工现场不得打架斗殴，每发生一次罚2000～10000元。
7.9 乙方要经常对职工进行法制法规教育，发生各种交通事故，意外伤害责任由乙方自负，乙方做好劳动保护和文明安全施工教育，做到无亡人、无重伤、轻伤频率不超过0.1%，发生事故除责任自负外，尚应按公司有关规定处罚，发生消防火灾事故按规定处罚。
第八条： 违约责任
8.1乙方不能按协议约定和甲方要求进行施工作业，在施工质量、安全、工期、进度、环境、文明施工等方面不能满足甲方要求时，甲方有权视情节轻重调整乙方的施工作业任务，情节严重的，并不能满足甲方要求的，甲方有权将乙方清出施工现场，由此造成的经济损失由乙方承担。如乙方不能满足上述相关要求，甲方总包合同中的相关处罚条款同样适用于本合同。
8.2乙方不得将承包工程再行转包，否则甲方有权将工程收回，由此造成的一切损失由乙方承担。乙方必须按甲方交底方案施工，否则后果自负。
8.3因双方无法控制的原因使协议无法履行时，协议终止，双方自承担自己的损失，并据此进行结算。
第九条：其他内容
9.1与本工程有关的设计图纸、行业规范及相关的验收标准均为本协议的合同文件。甲方提供的总交底。
9.2在协议履行过程中发生争议的，双方协商解决；
9.3施工期间甲方向乙方所发的各项规章制度、安全操作规程、交底等均与本协议具有同等效力；
9.4本协议双方签字后生效，工完帐清后自行失效；
9.5本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲方：乙方：见证方：
订立时间：年月日
市民健身中心篇二
5、检查井砌筑
（1）一般要求
①检查井、雨水口等按s2标准图施工，井体和流槽用水泥砂浆砌砖，井里抹面，外壁搓缝均匀用水泥砂浆，井口采用就地浇筑混凝土或预制安装方式，检查井盖，雨水口，用铸 铁制造，各部尺寸应符合标准。
①
② 砌筑或安装各种类型检查井，应在管道安装后立即进行。检查井的砌筑，必须使砖缝浆灌满密实，不得漏水。
（2）砖、水泥、砂浆
①
②
③
④
⑤ 砌井用砖的强度等级不得低于mu10，吸水率不得大于20%。砌井前应先用水浸砖，浸透砖的2/3即可。砌井一般用中砂，使用前过筛，含土量不得大于5%。砂浆应根据图纸要求进行配比（体积比）。结合使用要求，每次拌合量在正常温度下应1小时内用完。
（3）砌井方法。
①
② 砌井前应检查基础尺寸，及高程，是否符合图纸规定。用水冲净基础后，先铺一层砂浆，厚1厘米，再压砖砌筑，必须做到满铺满挤，砖与砖间灰缝保持1厘米。
③ 井身为方形时，采用满丁满条砌法，为圆形时采用丁砖砌法。外缝应用砖渣嵌平。平整大面向外，砌完一层后，再灌一次砂浆，使缝隙内砂浆饱满，然后再铺浆砌筑上一层砖，上下两层砖之间竖缝应错开。
④
⑤
渣扫净。
⑥ 井壁与混凝土管接触部分，必须坐满砂浆，砖面与管外壁留缝1-1.5厘米，用砌至井身上部收口时，应按坡度将砖头打成坡茬，以便于井里顺坡抹面。井内壁砖缝应采用缩口灰，抹灰耐用能抓得牢，井身砌完后，应将表面浮灰残砂浆堵严，并在井壁外抹管箍，以防漏水，管外壁抹箍处应提前洗刷干净。
⑦ 支管或预埋管按设计高程、位置、坡度随砌井随即安好，做法与上条同，管口与井内壁取齐，预埋管应在还土前用干砖封堵抹面，不得漏水。
⑧
⑨
扫干净。
（4）抹面
①
② 井内抹面是防止内外渗漏的主要措施，必须认真操作。抹面前先用水浇湿砖面，然后采用二遍法抹面。护底、流槽应与井壁同时砌筑。井身砌完后，外壁应用砂浆搓缝，使所有外缝严密饱满，然后用扫帚将灰渣清
a、先用1：2.5水泥砂浆打底，厚0.7cm，必须压入砖缝，与砖面粘接牢固。
b、二遍抹面0.4cm找平。
c、三遍抹厚0.4cm铺顺，然后刷素浆一层。
③
④
⑤
⑥ 如分段抹面时，接缝要分层压茬，精心操作。抹面完成后，井顶应覆盖草袋，防止干裂。砌井抹面达到要求强度后方可还土，严禁先还土后抹面。为了保证抹面三层砂浆整体性好，因此分层时间最好在定浆后，随即抹下一层，更不得过夜，如间隔时间过长，应刷素浆一道，以保证接茬质量。
⑦ 修复接管和旧井抹面时，应首先将活动起鼓灰面轻轻砸去，并将砖面剔出新茬，并用水冲净后，先刷素灰浆一道，然后再分层抹面。
（5）安装井盖井篦
① 在安装或浇筑各型井井圈前，应仔细检查井盖，井篦是否符合设计标准，和有无损坏裂纹。
② 井圈浇筑前，测量人员给自砖面至井盖上面距离以后，先将井框着稳妥，四周用三块半砖头垫稳，里外模均应用铁模，不得用砖代替里外模，然后浇筑混凝土井圈。
③
④ 井圈混凝土浇筑后，应覆盖草袋并洒水养护不少于48小时。检查井、雨水口等砌完后，应立即安装井盖井蓖，防止行人跌入井内，或土块、杂物落入井内，增加清理工作。
（6）质量标准
①
②
③
④ 井壁砂浆必须饱满，灰缝平整，抹面压光不得有空鼓，裂缝等现象。井内流槽平顺，不得有建筑垃圾等杂物。井圈井盖必须完整无损，牢固平稳。检查井允许偏差见下表：
6、回填（沟槽还土）
（1）
① 一般规定 管道工程的沟槽，当主体结构验收合格，并根据闭水试验要求，凡已具备回填条件者均应及时回填，特别应该去将管道两侧部分填好，以防晾槽过久造成损失。
② 回填前应保持排水沟畅通，槽内无积水，并将槽底木料、草帘等杂物及软泥清理干净。
③ 采用集水井排水的沟槽，回填应从两座集水井之间的分水岭处向两端延伸进行，不得带水回填，并应当日还土，当日夯实。
④ 沟槽回填，必须确保构筑物、管道、及井不位移、不破坏。
⑤ 挖出土方含水量如较高，为了保证还土质量，必须采取集中翻晒，或加白灰拌合均匀后方可回填。
⑥ 雨季施工时，在地下水位较高地段，为了杜绝发生漂管事故，除及时回填外，也可向管内灌水，但水位不得超过管顶。
⑦ 在回填过程中，必须保持构筑物两侧回填土高度匀称，避免因一侧受压造成主体位移或破坏结构物。
（2）
a、①
② 回填 胸腔及管顶以上40cm范围内回填，应符合下列要求。回填应管座混凝土强度达到5mpa以上方可进行。还土不得掺入5厘米以上的土块、碎砖等，5厘米以下2.5厘米以上的土块不得超过20%，回填砂石也须符合本规定。
③ 沟槽两侧应同时回填，其高差不得超过30 厘米。
b、管顶以上40厘米范围外的回填应符合下列要求。
（1）非同时进行的两个还土段的搭接处，不得形成陡坎，应随铺土夯实层留成阶梯状，其长度大于高度二倍。
（2）管顶以上填土夯实后，高度达100厘米方可使用重碾或遵照设计规定。
c、井室外等构筑物应四周同时进行回填。
d、回填至地下水位以上后，方可拆除抽水机。
（3）
a、防意外。
b、拆撑必先倒撑，倒撑时新撑腰杠与原撑杠水平距离为20-30cm，并应先将新立拆撑倒撑 拆撑前应对槽边、建筑物、电杆、自来水管等进行仔细检查必要时应加固，以木，新撑框支撑好后再拆应替下立木上的撑杆。
c、拆撑时应视槽帮土坡稳定情况，每次拆撑深20-60cm，严禁大挑撑，为保护建筑物或遇特殊情况时，可先回填后拆撑，用倒链起出支撑材料。
d、拆后立即进行回填、夯实。
（4）铺土及夯实
a、铺土必须分层摊平，不准用推土机或汽车将土直接倒入槽内，铺土厚度，就根据夯实与压实机具性能，及密实度要求而定，控制虑铺厚度可用标钎法，一般虚铺厚可按下列规定。木夯、铁夯小于20cm；内燃（跳动）冲击夯 20-25cm； 压路机20-30cm；振动压路机小于40cm。
b、c、d、夯实应夯夯相连，不得漏夯；压路机压实时，碾轮重叠宽度应大于20cm。回填时应按质量标准逐层进行检查。保证回填量关键是土壤的最佳含水量，因此回填前应对回填土进行试验。如土壤不接近最佳含水量，应采取必要的措施，如翻晒晾干，掺白灰，换土，换填砂石等方案，如含水量过小应洒水拌合。
（5）质量标准
a、b、c、d、在管顶上50cm内，不得回填大于50mm石块，砖块等杂物。回填时，槽内应无积水积泥，不得回填淤泥，腐植土、冻土及有机物质。冬季不得回填大冻块土，10cm冻块含量不得大于15%。回填土相对密实度标准应符合gb50268-1997《给水排水管道工程施工及验收规范》第3.5.13.1节的要求《轻型击实标准》。
回填时注意以下事项：
a、严格控制每层回填土厚度，每层回填15-25cm。
b、严格选用回填土的质量、控制含水量、夯实遍数（通过试验确定），防止回填土下沉影响工程质量。
c、雨天不得进行回填土施工，如必须施工时，要分段尽快完成，且要采用碎石类或砂土类填料，现场要有防雨措施，以防止地表水浸入。
d、回填时，要注意保护有关轴线和水准点、高程、防止碰撞下沉。
e、回填好的土如遭水侵，要把稀泥铲除后方能进行下一步工序。
市民健身中心篇三
建设工程施工劳务分包合同
发包人: 河北建工集团有限责任公司
承包人: 石家庄荣泰建筑劳务有限公司（刘志刚作业队）
分包工程名称: 北戴河东山宾馆健身中心工程 施工地址: 秦皇岛北戴河
建设工程劳务分包合同
发包人(全称)： 河北建工集团有限责任公司
承包人(全称)：石家庄荣泰建筑劳务有限公司（刘志刚作业队）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况及承包工作内容
1.1工程名称: 北戴河东山宾馆健身中心工程
1.2工程概况: 北戴河东山宾馆健身中心工程位于鹰角路7号（北戴河管理局院内），建筑面积9317m2，附房1-3层。建筑物高度18.7m，为框架、排架结构。主要功能为运动休闲。
1.3分包工作内容：由发包人指定的施工图纸范围内的全部砌筑及相关工作，包含砂浆的搅拌、运输；砌块的运输；包含木砖制作安放、门、窗、洞口留设以及配合水电留茬；包含构造柱、板带、圈梁、过梁制安或现场搅拌、浇筑，以及砌体洞口的封堵。
砌体使用包括标准砖、空心砖、加气块、aac砖（特殊材料）等。第二条 作业人员
承包人必须提供工程需要的合格作业人员，并且人员数量满足工程工期要求。
第三条 合同工期
开工日期 2011 年 4 月 20 日，2011 年 5 月 10 日前，具体开、竣工日期由发包人制定，进场时间以发包人通知为准。
第四条 合同价款
4.1合同价款为： 暂定 50万 元(人民币),大 写： 伍拾万元。4.2合同价款的确定原则：按综合直观单价包干方式确定。综合单价包 含分部分项工程劳务费、自身机械工具费、辅材费、管理费、安全文明施工中的劳务费、配合费、利润、税金等其他所能发生的所有费用。4.2.1各单位工程价格：
按施工图纸及相关变更计算工程量；四米以内层高的按综合单价 240 元/立方，构造柱、板带、圈过梁等二次结构按 240元/立方并入砌体内计算。网球馆、游泳馆砌体超过4米的每增高1.2米按每方增加20元计算。厂区内水平运输已包括在单价内。
发包人零星用工： 100 元/工日（每工日按10小时）
4.2.2对单价内容的明确：
4.2.2.1工程量计算按gb/t50353－2005国家规范标准执行 4.2.2.2单价价格内容包括附件一、二全部内容。
4.3单价中对工程质量、工期进度、安全文明施工方面的奖罚措施： ⑴ 该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于承包人原因达不到，按工程结算价款3%对承包人进行处罚。
⑵ 本工程工期每拖后一天，发包人处罚承包人承包总价的3‰，但不超过承包总价的3%。
⑶ 本工程安全文明施工必须达到发包人企业标准要求，如由于承包人原因达不到，按工程结算价款5%对承包人进行处罚。
第五条 合同价款的结算和支付 5.1 结算、决算资料：
5.1.1发包人向承包人提供工程施工图，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。5.1.3有效的工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5.2合同价款的结算和决算：
工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。5.3合同价款的支付：
5.3.1合同价款分期支付：
1）劳务报酬款按月支付。承包人必须每月24日前将所完成的工程量报发包人。发包人于每月 10 日前对承包人上一个月完成的工程量给予核实、确认。确认后7个工作日内，支付承包人确认工程量的80%。
2）承包人全部工程完成通过验收并决算后，发包人对决算资料予以确认后28日内付到承包总价的95%，剩余5%作为质保金。质保金待工程竣工验收满一年后七日内付清（无利息）。
3)承包人应向发包人出具劳务施工企业专用发票作为收款凭证。
在支付该进度款以前，承包人必须满足以下要求，否则发包人拒绝支付进度款：发包人对所申报完成量的实物质量、楼层安全防护以及文明施工等进行全面检查，每层楼必须对质量缺陷整改完毕，楼层垃圾清理干净，楼层标高、轴线标识、质量检查数据均完备清楚，安全防护设施搭设完毕并符合规范及发包人要求；如承包人对上述某项工作在发包人要求后经过三次处理仍不能达到要求，则发包人有权安排其他施工单位执行此项工作，由此所发生的一切费用由承包人负责。
第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
6.1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
6.2重大伤亡及其他安全事故处理: 6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
6.2.2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
6.3对本工程的安全生产标准和环保施工，双方约定如下：施工现场必须达到安全文明工地标准。承包人在施工过程中应严格执行国家、地方的 相关标准和规定，还要符合发包人提出的安全、文明施工要求。
第七条 工程质量、验收与保修
7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和“安济杯”的质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
7.3对本工程的质量标准，双方约定如下： 该工程质量合格标准。质量目标：安济杯。
第八条 工期延误
8.1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
●因战争、**、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
●一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过48小时；
●发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利。
8.3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定，每拖后一天，发包人处罚承包人承包总价的3‰；但不超过承包总价的3%。
第九条 文明施工 9.1发包人、承包人应严格执行国家及地方关于文明施工的各项管理规定，加强科学管理，坚持文明施工。
9.2对本工程的文明施工标准，双方约定如下：本工程达到安全文明工地标准。创省级文明工地。
第十条 材料机具供应
10.1发包人提供的机械、工具、材料等：（1）发包人提供现有临建房屋。
（2）发包人提供的材料、机械：搅拌机、水泥、砂子、石灰、架管、扣件、架板。
（3）临时用电供给到二级配电箱。
10.2承包人提供的机械、工具、材料等：
（1）提供全部手使工具、尺杆、小车、灰斗、厂区内水平运输工具等。（2）全部安全防护用品、职工劳保（统一服装、统一安全帽由发包人指定，费用由承包人负担）。
（3）二级箱以下临时用电
(4)负责施工龙门架基础及入楼层通道，自配司机。
（5）双方依据施工图、现行规范结合施工方案，结合预算定额确定材料的用量，超出部分的费用由承包人负担。
（6）负责安装工程施工图范围内的全部预留预埋的相关工作。（7）自行缴纳安全意外保险。10.3由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(500米内)。
10.4承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，按时保养，保证其使用性能和完好无缺。
10.5对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：承包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，承包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
第十一条 文物保护
对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面 形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承担。
第十二条 发包人的权利及义务
12.1负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
12.2 负责根据工程进度提供施工图纸2套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
12.3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
12.5负责编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。
12.6承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。
12.7负责组织工程的验收工作。
12.8本工程发包人施工代表为李福良，负责日常施工的管理协调工作。第十三条 承包人的权利和义务
13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。
13.2 承包人需将其所有进场人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别及身份证号码)，进场人员花名册及所有人员身份证复印件均加盖单位公章。
13.3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从发包人的统筹安排，统一调动。因工程需要必须变动生 产人员时，必须事先得到发包人专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。
13.4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。
13.5承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
13.6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。
13.7负责本分包工程现场成品保护工作，并保证不损坏其它施工方的已完工程，如有损坏，承包人自费予以修复，或发包人指定第三者修复，修复费用由承包人承担，反之，他方损坏承包人产品条件相同。
13.8负责保管自有的和发包方移交、委托承包方管理、使用的材料、机具、设备等，并保证其完好无缺；负责对施工现场临设、建筑物及测绘控制桩的保护工作。
13.9承包人确认 刘志钢 为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。
第十四条 违约责任 14.1发包人违约责任
14.1.1由于发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
14.1.2发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。
14.2承包人违约责任
14.2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求 时，发包人可以终止合同，并要求承包人在3日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
14.2.2因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。
第十五条 合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划 “√”)：
（√）
1、向石家庄市仲裁委员会申请仲裁。第十六条 合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十七条
本合同一式五份，具有同等法律效力，发包人留存三份，承包人二份。第十八条 其他事项
18.1当发生设计变更且砌筑工程量发生变化时，合同总价按照工程量变化增减。
18.2承包人不得无故更换项目经理，项目经理及项目管理班子中技术负责人、施工员、质检员、安全员、测量员等管理人员，特种作业人员及需要持证上岗人员均必须持证上岗。
18.3承包人必须遵守河北建工集团对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。
18.4劳务合同签订后3日内，承包人应向发包人提交履约保证金0万 元，履约保证金可以现金或支票形式进行支付。待工程主体完工一个月后七日内发包人退还承包人履约保证金（无利息）。
18.5因承包人原因中途退场的，所完工程量按分项工程承包单价结算，人工费最多按60%结算，承包人无条件退场。承包人退场延误造成损失的，承包人负全部责任。承包人退场后不能及时支付农民工工资的，发包人可以用履约保证金进行支付。
18.6承包人充分考虑现场条件，工具、材料场内运输在500米以内的不考虑二次倒运费用。
18.7发包人材料供应方式与管理：发包人负责供应的工程材料，实行限额领料制度，各种材料均已考虑正常损耗；超过定额部分或人为浪费，经发包人有关部门确认后，在承包人承包费中扣除。
18.8承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
18.9承包人在签订合同之日起7日内到当地建设工程专业劳务发包承包交易中心内的招投标管理机构办理合同备案手续。
18.10承包人必须保证麦收（秋收）阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。
18.11承包人负担各自食堂及宿舍所需燃料、电费和水费的费用。18.12发包人按甲乙双方合同付款后，承包人不能支付人工及其它债务要求时，由承包人法人单位法人代表自愿付全责。
18.13承包方进场后，应服从以下规定：
a、携带物品出门应凭出门证，经保卫部门验证后方可带出； b、家属亲友不得擅自到发包人单位内部（生活区和施工现场）住宿，有特殊情况者，应经发包人单位保卫部门同意后办理暂住手续，方可临时借住；
c、严禁赌博、偷盗建筑材料和施工工具设备等；不准用公物制作私人用具，不准打架斗殴和聚众闹事，严禁流氓活动和其他违法乱纪行为，不得男女混居；
18.16进场后，承包人须提供材料使用计划，经发包人审核通过后，按 计划提供确认数量和进场时间。承包人若出现不节约和丢失损坏由承包人负责承担补充费用。
18.17承包人必须与发包人签订安全协议书。
发包人:河北建工集团有限责任公司 承包人: 河北 劳务有限公司
（公章）（公章）
地 址：石家庄市友谊北大街146号 地
法定代表人
（或授权委托人）：
邮政编码：050051 2010年 月 日
址： 法定代表人
（或授权委托人）： 邮政编码：
2010年 月 日
安全生产、文明施工协议书
甲方： 河北建工集团有限责任公司
乙方：石家庄荣泰建筑劳务有限公司（刘志刚作业队）项目名称：北戴河东山宾馆健身中心工程
为了全面履行甲、乙双方签订的建设工程施工分包合同，明确甲、乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据国家和地方相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：
第一条 甲、乙双方共同责任
一、甲、乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
三、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。
四、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
五、发生事故，立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。
第二条 甲方的具体责任
一、甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
二、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。
三、对乙方现场职工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗，制止非特种作业人员从事特种作业。
四、向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等，必须符合安全技术标准，经乙方检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份甲乙双方分别存查，并监督乙方安全使用。
五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。
六、对乙方施工工序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。情节严重的甲方有权终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。
七、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
八、提供符合卫生、通风、照明等要求的职工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。
第三条 乙方的具体责任
乙方在甲方统一指挥监督下对本单位施工安全工作直接负责。按其职责分工，具体履行以下责任：
一、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；
二、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。接受甲方的指挥和监督，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决定。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。
三、乙方的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方场前的安全教育，有人员调整时，要迅速报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。
四、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。
五、按规定要求设置安全技术管理人员，负责操作中的安全检查。
六、负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，以书面形式向施工人员进行有针对性的安全技术交底，交底由双方人员签字备案并监督交底内容的实施，并检查操作人员安全着装，发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。特殊工种作业人员必须依法持证上岗，建立特殊工种作业人员登记台帐。不安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不安排患有高血压、心脏 病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。严格按照安全技术交底要求进行施工，否则出现人身伤亡事故由乙方自负。
七、在工作期间，乙方自带或外租的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等，必须符合安全技术标准的要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。
八、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。
九、在施工期内，乙方的生活区要符合甲方文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生。
十、在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前申请，办理动火手续，并采取有效的防护措施，才得施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。
十一、乙方人员必须遵守劳动纪律，不违章指挥和违章操作在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉乱接电线；冬季，严禁在宿舍内使用电炉子、碘钨灯、大灯泡或自制取暖设备等方式取暖；夏季，严禁到河塘中游泳、洗澡。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。给甲方造成损失的应负责赔偿。
十二、严格遵守国家法律法规的要求，因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负赔偿责任。
第四条 本协议为合同的补充协议，随合同生效而生效，合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。
第五条 本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，甲方上级主管部门备案一份。
甲方：（章）
乙方：（章）法定代表人：
法定代表人： 或委托代理人： 或委托代理人：
****年**月**日
****年**月**日
市民健身中心篇四
蒸压轻质砂加气混凝土砌体干法施工方法：
1、工艺原理及特点：干法施工的工艺原理是充分利用砌块的保温性能，用胶粘剂将砌块砌筑成围护墙体的工艺方法。采用专用胶粘剂代替湿法施工的砌筑砂浆，胶缝厚度为2mm~4mm，有效地降低了砌体的导热系数，消除了热桥。施工简单易操作，可提高工效，缩短工期。干法施工无需搅拌砂浆，并禁止在砌筑前对蒸压轻质砂加气混凝土浇水，做到了无水施工，既节约了水资源，又方便了工地文明施工管理。湿法施工的室内墙面一般要进行25mm厚的装饰抹灰，干法施工墙面平整度和垂直度均在3mm以下，墙体表面无需作抹灰找平层处理，可在涂刷界面剂后直接批腻子等内装修，且无需作墙体内外保温处理，在满足“三步节能标准”要求的前提下，增加了室内使用面积。同时解决了湿法施工砂浆徐变，墙面开裂的质量通病。
2、工艺流程及操作要点：
2.1结构经验收合格后，把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净并弹线，填充墙的边线、门窗洞口位置线尽可能准确。
2.2砌筑时应预先试排砌块，并优先使用整体砌块。需断开砌块时，锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的1／23长度小于等于150ｍｍ的砌块不得用于排块。
2.3砌块施工时，上下皮灰缝应错开搭砌，搭砌长度不应小于砌块总长的1／3。2.4砌块墙的转角及t形交接处，应纵横搭砌。
2.5砌块水平缝应用齿抹将胶粘剂均匀批抹于下皮砌块表面，砌块垂直灰缝可先批抹胶粘剂于砌块两端头上，然后上墙砌筑；上墙后可用力揉压，并用橡皮锤轻击砌块，相应作业应在晾置时间内完成。胶缝厚度为2mm～4mm。
2.6砌体转角和交接部位应同时砌筑。对不能砌筑而又必须留设的临时间断处，应砌成斜槎。接槎时，先清理槎口，然后批抹胶粘剂接砌。
2.7砌块拉结筋的连接，必须在相应位置的砌块表面上开槽，内置墙拉筋，再用胶粘剂补平开槽。2.8为保证填充墙顶部砌体与梁或板下皮砌筑严密，顶部砌体宜采用“楔砌”法。
2.9砌上墙的砌块不应任意移动或受撞击。如需校正，应清理原胶粘剂，重新批抹胶粘剂后进行砌筑。2.10砌块砌筑过程中如在水平面和垂直面上有超过2mm的错边量时，应用钢齿磨板和磨砂板磨平，方可进行下一道工序施工。
2.11墙体孔洞、堵塞可用砌块碎末拌以水泥、石膏及适量的建筑胶进行修补。
