现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
建筑设计院加盟合同建筑设计加盟分公司篇一
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
总则:
工程名称:万春一品2、3#楼
工程地点:建瓯市55米大道旁
承包形式:
本工程采用包工包料的形式承包施工。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等,由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工,乙方对其作业范围的全部工作内容组织施工作业,并对其施工现场(工程)的劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制等实施全面管理,承担其作业内容的全面责任;所有工程主材用料及周转作业用料均由乙方自己供应。甲方提供塔吊和施工电梯。
合同履约保证金:
根据双方协商,乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金贰万 元正。保证金待正式进场施工后还乙方不记利息;若乙方未进场施工,甲方有权扣留乙方保证金,作为乙方支付甲方的违约金。
一、合同工期
根据甲方的施工进度计划安排施工,乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求,具体按2#楼每月完成六层、3#楼每月完成六层施工进度计划实施,同时满足甲方与业主方承诺的工期要求,由于乙方因素,延误工期要求而造成的后果和处罚,由乙方全额承担。
二、质量标准
工程质量标准:依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范,工程质量一次验收合格。
三、甲方责任
1、甲方为乙方提供施工图(建筑、结构图)各一套,及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。
2、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划,对班组和工人进行安全、质量技术交底;同时监督各工序安全防护措施,质量检查及验收评定等级,材料的使用和管理工作。
四、乙方责任
1、乙方工程现场负责人从签订合同之日起,应在甲方的施工现场随时听从甲方的安排和指挥。
2、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。
4、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。
5、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育,并有书面记录备查并上交项目部。
6、若乙方中途调换工人,调换后须立即上报甲方备查,乙方必须按时足额支付工人工资,未到支付节点甲方不支付任何费用,由此给甲方造成的工期、质量影响,乙方承担一切责任及经济损失。
五、承包材料范围
1、主要材料的由乙方自行提供外,其余如:对拉丝杆、止水螺栓、内撑、步步紧、塑料导管、脱模剂、安全帽、安全带、手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品,另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。即:除本合同要求须甲方提供的施工设备外,其余所有工具、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行准备。(所有支模用的内撑由乙方自行购买成品内撑)。
2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。
3、乙方需提供完整7套模板,已供施工进度需求。
六、施工单价中所包含的承包工作内容
施工单价中所包含的承包工作内容具体如下:
1、本工程图设范围内所有木模的制安工作内容(包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安)
2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。
3、模板的配制、支拆;现场运输;打磨(墙柱、顶棚等);材料吊运。
4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车工作;与安装及其它作业队伍的配合工作;材料转运、回收、现场清理、场地清扫,以及各次检查验收前的清洁工作;在施工过程中,对拉丝杆、螺帽等各种材料必须及时收集、统一堆放。
5、施工中模板每使用一次必须进行清理干净,刷隔离剂或脱模剂;乙方在使用模板过程中,严格按设计和甲方要求进行操作,如未按要求使用,造成的质量问题由乙方承担全部责任。
6、砼浇筑时,因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时,若乙方不及时处理,甲方按500~1000元/处在乙方工程款中扣除,由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的,应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的,而造成了更大的损失,该种情况视情节罚款2000~5000元。
7、楼层拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作,若乙方不清理或不及时清理,甲方则有权按200~500元/层从工程款中扣除,由甲方另派班组进行清理。
8、甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的技术骨干人员全面协助以便于更好工作。
9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。
10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作,及各工序完成后的清洁工作。若不按要求及时清理,甲方有权请另外的工人代为堆码清理,所产生费用在乙方工程款中扣除。
11、安全风险:乙方对施工过程中的安全文明生产负责,在施工过程中,若发生安全事故,若是由于乙方未按安全操作规程管理施工或违背安全操作规程指挥施工导致,均由乙方承担全部责任及相应的一切费用。
七、质量及相关具体要求
1、各楼层浇混凝土时,必须派人护模,并用水把已浇混凝土柱和梁、剪力墙、地坪上的混凝土漏浆冲洗干净,达到外观效果和文明施工标准。
2、乙方在楼板水平度、平整度、层高等工艺上必须作重点控制,层层验收形成三级报验资料,全部达到甲方和开发商的质量要求后才允许进行下一道工序。
3、模板必需拼缝密实,梁柱节点不允许有凹凸不平现象,若出现质量问题后必须立即修整达到处理前后颜色一致,柱墙垂直度(两面) 控制在5mm内,梁柱节点(含内外墙面)不能出现流浆,一旦出现应及时冲洗或打磨。柱墙底部必须留设清扫口,便于梁板清洗时水和杂物可以从柱墙底部排除干净,浇筑砼前再用专用封口模板封闭。
5、吊模位置有陷入砼的情况,乙方木工必须处理砼的缺陷,砼面未达到强度时不能上楼面进行作业,否则造成砼表面损伤或压裂部分由乙方自行处理。
八、承包单价
1、2#、3#楼所有模板工程 42 元/m2;若层高超过以上模板工程按 60 元/m2; (注:模板工程量以砼接触面积计算)。该模板单价为劳务班组按规范要求完成后的单价,该单价包含乙方所需的全部管理费、人工费、材料费、机械使用费、利润、劳保费用、各项补贴、机具费、安全文明施工费、高温寒冷天气的补贴及安全生产风险费、垫资利息、配合费等全部费用。
2、非承包范围内的各类零星工作,如采用计时工;技 元/个工;普工:元/个工。
九、付款方式
按每一节点支付,主体工程完成至10层时,付工程进度款的70%;后每月按工程进度付款70%;待主体工程封顶后,支付工程总价的90%;剩余工程款,待工程验收合格后一个月内付清。乙方未至工程节点甲方不予支付任何费用,工程节点内工人工资发放由乙方自行负责。
十、违约责任
1、乙方不能按照甲方要求工期完成,延期超过三天,视为违约。
2、乙方所完成的工程质量及安全文明施工不符合规范要求,视为违约。
3、本合同签订实施后乙方不能满足甲方工期、质量、安全、文明施工要求,除承担违约金外,乙方同意甲方按以下两种方案之一处理。
1)甲方有权单方终止合同且按实际发生完成工程量的 %结帐支付乙方。
2)甲方另组织人员进入乙方承包工程范围内施工且乙方无条件全面配合甲方组织的人员。
4、违约金:乙方违反上述之规定。须支付对方20000元/天的违约金直至处理好违约事宜止。
第十一条 争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可以采取协商解决或请有关部门进行协调。
2、当事双方协商调解不成时可向工程所在地人民法院起诉。
第十二条 本协议未尽事宜双方另行协商解决。
第十三条 其他约定:
1、本合同中涉及的币种均为人民币。
2、本合同所有条款内容甲方、乙方完全理解合同并知道其真实意思,工程施工图纸已仔细查阅,多次踏勘现场完全知晓现场施工环境。
3、本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
4、本合同自双方当事人签字盖章后,乙方须于当日内向甲方缴纳保证金后生效。合同生效后具体进场时间甲方电话或短信方式通知乙方,且乙方应做好相应的人员安排。
5、合同终止:双方履行完合同全部义务,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格,甲方支付完全部劳务款后自行终止。
甲方: 乙方:
身份证: 身份证:
建筑设计院加盟合同建筑设计加盟分公司篇二
建设单位:__________________,以下简称甲方;
设计单位:__________________,以下简称乙方。
为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一,工程名称,规模,投资额,建设地点
二,甲方的义务
1,甲方应在一九____年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。甲方在一九____年____月______日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
3,在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
4,在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5,甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
三,乙方的义务
1、乙方必须在一九____年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在一九______年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在一九____年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式______份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。一九____年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。
大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。)
2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。
3、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。
4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四,设计的修改和停止
1、甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按____元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。
3、甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。
五,设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的`定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。
六,奖励与违约责任
1、在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。
2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日____元计算增付设计费。
3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
4、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
5、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
七,其它
________________、
本合同自一九____年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式___份,送计委,建委,建行……等单位各留存一份。
建设单位(甲方): 设计单位(乙方):
代表人: 代表人:
联系人: 联系人:
通讯处: 通讯处:
电话或电报: 电话或电报:
开户银行: 开户银行:
建筑设计院加盟合同建筑设计加盟分公司篇三
法定代表人:身份证号码:
因乙方现正在为甲方提供服务和履行职务,已经(或将要)知悉甲方的商业秘密。为了明确乙方的保密义务,有效保护甲方的商业秘密,防止该商业秘密被公开披露或以任何形式泄漏,根据《^v^合同法》、《^v^劳动法》、《^v^反不正当竞争法》及^v^有关部委的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本保密协议。
一、本协议所指的保密信息:
本协议所指的保密信息是指技术信息、专有技术、经营信息和甲方公司列为绝密、机密级的各项文件。乙方对此保密信息承担保密义务。
上述保密信息可以以数据、文字、图片及记载上述内容的资料、光盘、软件、图书等有型媒介体现,也可通过口头等视听形式传递。
二、双方权利与义务:
1、乙方对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的公司商业秘密应严格保守,保证不被披露或使用,包括意外或过失。即使这些信息甚至可能是全部地由乙方本人因工作而构思或取得的。
2、在服务关系存续期间,乙方未经授权,不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利、或为故意加害于公司,擅自披露、使用商业秘密、制造再现商业秘密的器材、取走与商业秘密有关的物件;不得直接或间接地向公司内部、外部的无关人员泄露;不得向不承担保密义务的任何第三人披露甲方的商业秘密;不得允许或协助不承担保密义务的任何第三人使用甲方的商业秘密;不得复制或公开包含公司商业秘密的文件或文件副本;对因工作所保管、接触的有关本公司或公司客户的文件应妥善对待,未经许可不得超出工作范围使用。
3、服务关系结束后,公司乙方应将与工作有关的技术资料、试验设备、试验材料、客户名单等交还公司。
4、乙方因各种原因离开公司,自离开公司之日起一年内不得自营或为公司的竞争者提供服务,不得从事与其在公司生产、研究、开发、经营、销售有关的相关工作(包括受雇他人或自行从事),并对其所获取的商业秘密严加保守,不得以任何理由或借口予以泄露。
三、违约责任:
1、乙方违反协议中的保密义务,应承担违约责任,并支付至少相当于其工作报酬或一年工资的违约金。
2、乙方如将商业秘密泄露给第三人或使用商业秘密使公司遭受损失的,乙方应对公司进行赔偿,其赔偿数额不少于由于其违反义务所给甲方带来的损失。
3、因乙方恶意泄露商业秘密给公司造成严重后果的,公司将通过法律手段追究其侵权责任,直至追究其刑事责任。
4、若双方发生争议,可由双方共同协商解决。协商不成的,交由人民法院诉讼解决。
5、本协议一式_份,甲乙双方各执_份。
甲方:___
建筑设计院加盟合同建筑设计加盟分公司篇四
设计人:
第一条 本合同依据下列文件签订:
《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件
第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
第五条 本合同设计收费估算为 万元人民币。设计费支付进度详见下表。
说明:
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费, 不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核 定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时, 双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后,定金抵作设计费。 第六条 双方责任
发包人责任:
发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15天以内,设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。
发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
设计人责任:
设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
设计人采用的主要技术标准是:
设计合理使用年限为
设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第七条 违约责任:
在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按条规定支付设计费。
设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的 %。
由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。 本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服 务,另行支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。 本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
本合同一式份,发包人份,设计人 份。
本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。 本合同生效后,按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
其它约定事项:
发包人名称: 设计人名称:
年月日:
建筑设计院加盟合同建筑设计加盟分公司篇五
上诉人(原审被告、反诉原告):上海太平洋俱乐部有限公司,住所地上海市天山路1900号。
法定代表人:李崇民,董事长。
委托代理人:徐政、张贵成,北京市威正律师事务所律师。
被上诉人(原审原告、反诉被告):南通市第七建筑安装工程有限公司,住所地江苏省南通市海安长江路18号。
法定代表人:刘勇,董事长。
委托代理人:杨立华,该公司职员。
委托代理人:顾伟康,上海市中亚长城律师事务所律师。
上诉人上海太平洋俱乐部有限公司(以下简称太平洋俱乐部)为与被上诉人南通市第七建筑安装工程有限公司(以下简称南通七建)建筑施工承包合同纠纷一案,不服上海市高级人民法院(1999)沪高民初字第9号民事判决,向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案,现已审理终结。
建筑设计院加盟合同建筑设计加盟分公司篇六
经甲乙双方协商:
一、甲方将占地100 平方米,以包工包料方式承包给乙方,承建楼房二层,框架式。内外墙不砌砖墙。以框架建筑面积计算,每平方米陆佰陆拾元(¥:660元)计算,实建实量。
二、承包范围
1、挖基础土方,⒈5米⒈5米1米。天然基础,分二级倒,第一级80厘米。
2、地基、地梁、柱子、楼房板面用c25混泥土,一楼垫层填5厘米厚的石粉。
3、地基垫层用c20混泥土。
5、土方回填由甲方负责。
6、甲方负责水电到位。
三、付款方式
1、合同签之日甲方付人民币贰万元整(¥:20000元)。
2、砌好地梁甲方付人民币壹万元整(¥:10000元)。
3、一楼板面砌好甲方付人民币贰万元整(¥:20000元)。
4、二楼柱子砌好甲方付人民币贰万元整(¥:20000元)。
5、二楼板面砌好甲方付人民币叁万元整(¥:30000元);
6、二楼板面,拆模板一星期内甲方付清余款。
六、未尽事宜,甲乙双方协商解决。
此合同自签订之日起即时生效,并具有同等法律效力。甲乙双方应共同遵守合同内容,此合同一式两份。
甲方 乙方 证明人 二〇一三年 月 日
建房承包合同范文二
甲方:( 姓名或名称):
住址:
身份证号:
电话:
乙方:(姓名或名称):
住址:
身份证号:
电话:
一、施工承包
1给第三方;
3、建房所用的全部原材料由甲方提供;
4、甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方,其中包括基础、墙体砌筑、屋面,全部泥工、木工、钢筋制作工、混凝土制作工等。
5、乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的,乙方应对此负全部责任。
6、施工图纸经双方签字,不得随意更改,如要修改需经双方协商同意后,按修改后图纸施工。
二、建房面积与费用
1、被建房屋的建筑面积为平方米(面积的计算方式:阳台包括在建筑面积内,挑檐部不计算面积)。
2、乙方的施工承包单价为每平方米为 元。 工程费用全部计算在内,施工期间不得另加费用,超出部分由乙方自行负责。
三、施工要求
1、地工基础:深度70公分,宽度1米,里面宽度1米;
2、墙体砌筑要求水平垂直达到国家标准,粉刷前墙体要浇水湿润;
3、乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工后,由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题,乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止,重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失。
四、施工期限
1、工程工期为:2015年5月16日(公历) 2015年10月1日(公历)。
2、乙方应按时施工,如因乙方的原因造成工期拖延的,每拖延一天,每平方米减少工钱 元。因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外。
五、付款方式
开工付全款的20%,1层建好后支付30%,2层建好支付20%,粉刷完成支付20%。一年内无任何质量问题,付清剩余款项。
六、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式二份。甲方、乙方各一份。
甲方签字(签章):
乙方签字(签章):
签约时间: 年 月 日(公历)
建房承包合同范文三
甲方: 乙方:
一、 承包方式。甲方以包工的形式承包给乙方施工,承包价格按每平方 元结算,乙方按建设规范施工,确保工程质量达到相应要求,乙方提供劳务〈泥工、木工、钢筋工、架手工、付工〉和施工中所有的机械设备及施工工具〈升降、搅拌机、震动泵、切割机、模板、架管、灰桶、钉子、铁丝〉及全部施工用的工具,施工间乙方员工生活自理。
二、 承包项目:乙方按照甲方提供的图纸施工,房屋主体以砖混结构,楼面现浇,屋顶后半部份上树盖瓦,前半部份为平台屋面, 粉刷方面是天井和前后照面镶瓷板,踏步和一楼地面及前后阶基沟渠化粪池为水泥沙浆光面,厨房和卫生间为水泥沙浆,其他地方为水泥沙浆加白灰盖面。
三、 面积结算:乙方按照甲方建房的实际面积结算,阁楼算满层,屋顶上树盖瓦部份按 面积结算,超高则按满层结算。
四、 付款方式:甲方按照乙方的工程进度付款
五、 质量要求:乙方按照甲方要求,确保质量达到甲方标准,如果因乙方施工原因而造成的损失由乙方承担,甲方预留 作为质量保证金,房屋交付使用满一年后,如果房屋没有质时问题,甲方结清所有工程款。
六、 安全问题:乙方所有施工人员必须戴安全帽,着胶鞋,不允许穿凉鞋、拖鞋及高跟鞋,不允许酒后者和带病者进场工作, 架子工空中作业必须系安全带,如果因乙方施工人员的违章或不规范施工和乙方所有施工设备出现问题或造成的安全事故,甲方一概不负责任,由乙方自行承担。
七、 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效,具有同等法律效果。
甲方:乙方:日期:
建筑设计院加盟合同建筑设计加盟分公司篇七
上诉人(原审原告):成都建川置业公司。住所地成都市白丝街33号。
法定代表人:卢华林,经理。
委托代理人:李梅,北京市鼎铭律师事务所律师。
被上诉人(原审被告):成都兴隆房地产开发有限公司,住所地成都市双栅子街7号。
法定代表人:黎光隆,总经理。
委托代理人:李勇,成都市锦江律师事务所律师。
被上诉人(原审被告):四川新基业房屋开发公司,住所地成都市一环路北三段新82号灰楼436—438室。
法定代表人:孙沪勇,总经理。
一、案件基本事实
1994年7月6日,成都建川置业公司(以下简称置业公司)与成都兴隆房地产开发有限公司(以下简称兴隆公司)签订了《联合建房协议》。该协议约定:置业公司将已取得的化成寺建设项目转给兴隆公司。兴隆公司支付置业公司前期工程费及赔偿费共675万元。合同签订后,因兴隆公司资金困难,四川新基业房屋开发公司(以下简称新基业公司)提出独立投资与置业公司合作。7月13日,置业公司将化成寺项目资料交给新基业公司,同日,新基业公司付款100万元给置业公司,至同年9月28日,共付款185万元。置业公司向新基业公司出具了收款凭证。由于《联合建房协议》中没有新基业公司,新基业公司未与兴隆公司、置业公司签订任何形式的投资协议,新基业公司不愿继续付款。
另查明:化成寺建设项目用地,系成都市锦江区物资局(以下简称物资局)通过行政划拨取得的仓储用地。1993年5月,物资局与置业公司签订《联合改造危房协议》,未办理土地使用权变更手续,置业公司没有取得土地使用权。兴隆公司与置业公司签订联合建房协议》后与他人签订了《地质工程勘察合同》、《工程设计合同》,但是,没有实际履行。
二、四川省高级人民法院一审认定与判决
1994年11月,置业公司从新基业公司取走化成寺建设项目资料,新基业公司向成都市中级人民法院提起诉讼,请求置业公司返还185万元投资款。
置业公司则于1995年6月向四川省高级人民法院提起诉讼称:1994年7月6日,建川公司与兴隆公司签订《联合建房协议》,该协议约定,兴隆公司支付675万元给建川公司,建川公司即将已取得的化成寺建设项目全部资料交兴隆公司,由兴隆公司立项开发。之后,在一次有兴隆公司、建川公司、新基业公司参加的会议上,兴隆公司常务副总经理杨正乾向建川公司介绍,化成寺建设项目由兴隆公司与新基业公司一起开发,具体由新基业公司执行,新基业公司法人代表亦表示认可。1994年7月13日,按协议约定及兴隆公司杨正乾的便条所示,建川公司将化成寺建设项目的ll份资料交给新基业公司,新基业公司即付款100万元至建川公司帐上,后陆续付款至185万元。兴隆公司于同年7月30日、8月24日签订了工程地质勘察合同,工程设计合同等。但新基业公司尚欠490万元投资款,虽经催促,仍不履约。
为此,请求判令两被告继续履行合同及支付逾期付款的资金利息。
兴隆公司答辩称:兴隆公司未与新基业公司建立联合投资开发化成寺的任何关系,在杨正乾引见了建川公司和新基业公司后,上述双方即具体执行建川公司和兴隆公司的联合建房协议,兴隆公司的权利义务即转移给新基业公司,即建川公司与兴隆公司的.法律关系变更为建川公司与新基业公司的法律关系。兴隆公司不应对此案承担任何经济上的义务。
建筑设计院加盟合同建筑设计加盟分公司篇八
土石方爆破分包合同范文一承包人: (以下简称甲方) 分包人: (以下简称乙方)
依照《^v^合同法》 、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、鉴于 广东水电二局股份有限公司 (以下简称“业主” )于甲方已经签订施工承包合同(以下简称“承包合同” ),甲、乙双方就分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、 工程概况
1、 工程名称:
2、 工程地点:
3、 工程内容:
二、 工作内容
本合同协议为常规环境下石方爆破(不含复杂环境下爆破),工作内容为:岩石松动爆破,布孔、钻孔、装药、非电雷管连接、填塞、安全警戒、引爆及爆后检查、排险、解小等。乙方炸出的土石方全部归甲方所有。
三、 分包范围
1、 指定范围内的露天土石方爆破施工;
2、 甲方提供的采石爆破作业面;
4、 爆破暂定量为:万立方米,最终以甲方提供的爆破量为准。
四、 分包合同综合单价
本施工项目分包单价按乙方爆破的土石方综合单价计算,按爆破前原地面与爆破、出渣后的实测地面工程数量之差,乙方责任范围内的一切工作内容所发生的费用已包含在爆破土石方的综合单价内。
五、 工程计量
1、乙方必须按甲方指定的地段开展爆破作业,工程数量以现场实际收方核算为准。(按爆破前原地面与爆破后的实测地面工程数量之差)
2、施工中如遇甲方临时增加新的爆破工程量在上一款的基础上,爆破范围
六、 工程款支付及结算方式
甲方向乙方支付工程款,按下列进度及比例支付;
1、每月28日甲方根据乙方实际完成工程量的%进行计量审核,工程进度款于次月10日内付给乙方。待土石方爆破工程全部施工完毕,经建设、设计及监理等相关单位验收合格后再支付工程款的,余下%工程款待土石方爆破分项工程竣工验收合格后五个月内付清。
2、在甲方拨付进度款给乙方时,乙方应保证足额按时付给工人工资,不得拖欠工人工资,同时乙方应负责每月将工人工资册、工人身份证复印件及大额材料支付凭证发票上交甲方存档,否则甲方不予拨款。工程结束时,如发现乙方未支付工人工资时,除扣还每个工人工资外,再罚款20xx元/人作为每个工人讨工资的误工费,并赔偿公司名誉损失费壹拾万元。
七、 工期
本工程总工期为 日历天,爆破施工工期为 天。乙方应严格履行甲方与建设单位签订《建筑工程施工合同》及补充协议的工期条款。若因乙方原因造成工期延误,乙方应负甲方与建设单位签订《建筑工程施工合同》及补充协议的工期延期经济处罚和相应的赔偿责任。
八、 质量标准
1、乙方应按分包合同有关质量的约定、国家现行的《爆破安全规程》施工和《^v^住房和城乡^v^》土石方爆破标准执行,必须达到爆破全过程的安全。
3、甲方在施工条件方面尽可能提供给乙方必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工方面给予相应的指导,并进行监督检查。如果乙方在施工中不按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工,造成的质量、安全事故、返工浪费等,由乙方赔偿全部经济损失。
5、乙方爆破块石大小应满足填方及机械清运要求,无法满足填方及机械清运要求的乙方应负责块石解小至填方及机械清运要求。
九、 标准规范
本合同遵循承包合同中约定的标准规范要求。
十、 图纸
1、甲方应在分包土、石方爆破合同签订后向乙方提供需要爆破的地形、地质和高程方量计算图。
十一、 甲方权利和义务
2、 组织乙方参加业主组织的设计交底、图纸和综合会审;
6、 按合同规定及时支付工程进度款;
7、 乙方进场前,清除全部石方上的植被和土层,为爆破施工创造条件;
8、 以划线或木桩的形式,标明爆破范围和标高;
十二、 乙方权利及义务
1、乙方负责办理相关爆破许可证手续;
2、向甲方提供爆破所需有效证件、资质、营业执照及安全许可证等;
9、工人食宿及临时设施费概由乙方自行负责;
12、在施工过程中,如甲方需要乙方暂停作业的,乙方必须服从安排;
13、如验收不合格,由乙方负责整改,直到达到相关规范及合同约定的验收标准。
14、施工过程中,乙方自行承担施工爆破作业期间一切安全责任,妥善保管爆炸物品,严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》执行,严格按照安全规程进行爆破施工,必须具备专业资质并持证上岗证。
十三、 安全管理及责任
2、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
3、乙方应采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施,确保周围建筑物安全及人身安全。
4、在乙方工作范围内所发生的一切安全事故,其一切责任(包括法律责任
十四、 保 险
3、乙方负责办理本工程第三者责任险,并承担相应费用。
十五、 施工变更
(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
(2) 增减合同约定的工程量;
(3) 改变有关的施工时间和顺序;
(4) 其他有关工程变更需要的附加工作量
2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
3、应乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加工程报酬
十六、 违约处理
4、在有施工工作面的情况下,如乙方无法按照甲方规定的时间10日内进场施工,甲方有权更换班组解除合同。进场施工后若甲方发现乙方无能力承担此项施工任务,甲方有权单方面终止合同,乙方应在三天内予以清场,以完成的工程量按50%予以结算。
十七、 不可抗力
1、发包人与承包人约定的其他不可抗力∶
①∶平均风力级以上大风(一般为8级)
②∶3个小时内降雨量50mm)
③∶摄氏度以上高温天气(一般为37摄氏度)
④∶其他(发生战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾,6级以上地震、火山爆发、雪崩、飓风、洪水、流行瘟疫情、政府禁令均按不可抗力事情处理。风力、降雨及天气以当地气象台气息记录为准)
2、不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的情况下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应暂停工作,乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,乙方应每隔3天向甲方项目经理通报一次受害情况,直至不可抗力事件结束。
3、因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方本着友好的态度协商解决。
4、争议∶一方当事人不愿调解或调解不成功,应采用下列方式解决争议∶向有管辖权的人民法院提起诉讼。
5、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
十八、 文物和地下障碍物
1、在工程作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质
2、工程作业中发现影响工作的地下障碍物时,乙方应于8小时内通知甲方项目经理,同时提出处理方案,甲方项目经理收到处理方案后24小时内予以认可或提出修改方案,甲方承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时,甲方应报请有关部门协同处理。
十九、 合同终止
双方履行完合同义务,工程报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付工程作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。
二十、 其他事项
本协议自双方签字并盖章之日起生效。
甲、乙双方可对本协议未定事项另行签订补充协议予以明确,补充协议与本协议具有同等法律效力。
本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲 方: (公章) 乙 方:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
开户银行: 开户银行:
甲方(以下简称):
乙方(以下简称):
一、分包合同内容
(1)工程名称:
(2)工程地点:
(3)分包范围及内容:土石方爆破及场内运输。
(4)甲方可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,乙方应无条件接受,不因此作为对合同单价作出调整的理由。
(5)工程时间:由20xx年月20xx年月日。
(6)工程数量: 万立方。(内土方约60%,石方约40%)
二、三方的责任
1、建设方责任:
(1)负责办理施工所涉及应办的各项事宜、批文、税收等手续,一切税费由建设方负责。
(2)在施工场地标明施工要求及时间,协助乙方按排宿舍及停车场地,宿舍水电费等相关费用由乙方自行承担。
(3)负责处理施工场地的周围建筑,设备管线、古树古木等保护工作及与路政、交警、城管、运管和当地行政部门协调事宜,并在工程项目施工范围内一切的当地村民和社会闲杂人员的阻扰事宜。
2、甲方的责任:
(2)甲方负责提供平面及高程控制点,以便进行开挖放线和工程计量:
(4)甲方委派同志为驻施工现场甲方代表,行使合同约定的权利,履行合同约定职责。甲方代表可委派有关具体管理人员,行使自己的部分权力和承担自己的部分职责,并可在任何时候撤回这种委派。
(5)在乙方开始施工前,向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。在施工中发现问题及时向乙方提出整改要求意见。如乙方不能及时整改或明显不能履行合同时,甲方有权单方面终上合同。
(6)协助乙方向业主办理按总合同条款允许的变更和签证。
(7)甲方及时组织业主、监理、审计进行验收。
(8)施工场地的三通一平有甲方负责,其中施工便道、剥山皮的价格由甲乙双方协商,费用由甲方负责。
3、乙方的责任:
(1)乙方必须具备并提供相应的爆破资格证明;
(4)按设计规范要求及爆破方案布孔、钻孔、装药、爆破:
(9)乙方委派利,履行合同约定职责。
(10)开工前参加甲方组织的安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底会议,熟悉现场施工环境,按照经甲方、业主、监理审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。
(11)认真、及时、负责做好施工期间数据测量、变更及签证资料整理工作。
(12)乙方应按甲方要求配备必要的管理人员,管理人员到位后,接受甲方关于工程的施工进度、指令、技术、安全及文明施—工标准的交底,按规定的要求进行施工。并随时接受业主、甲方;监理的检查,并把好质量关。
三、工程计量
四、履约保证金
合同签订乙方同意支付10万人民币给甲方指定公司账户作为工程合同定金,本合同生效,待甲方通知乙方正式机械进场施工后乙方要向甲方指定公司账户支付90万人民币共合计100万保证金,待乙方机械施工土石方工程量为实际100万造价后,甲方应退还乙方100万保证金,如甲方任何工程情况变动产生本项目无法正常施工,甲方应无条件退还保证金并对乙方100万保证金的利息损失,并对乙方在前期施工中的工程量及进场机械人员调迁费用损失进行承担赔偿。
五、承包干单价
运距由0-3公里,土石方单价每立方,拾壹元(¥:元)爆破单价每立方伍元(¥:5元)(注:爆破乙方只包括机械钻孔和工人费用,其它额外如炸药费用审批手续、人员备案等由甲方负责乙方无关)。如运距超出3000米,每立方米每公里加元(税后价)。
六、付款及结算方法
甲方应按乙方所施工的工作段面如实计算当月工程量,并在次月15日前支付乙方当月的工程进度款85%,余15%作为民工工资保证金与工伤事故保证金,待扣余款15%总合计人民币300万元后,每月应按工程进度款100%结算给乙方。
七、违约责任
1.若乙方在机械设备进场后,甲方中途资金或种种事宜应引起乙方不能正常施工误工损失费用都由甲方负责(注:挖机每台20xx元/天,铲车每台1000元/天,后八轮汽车每台1000元/台)。
2.由甲方原因照成的工程变更、返工或窝工,其费用由甲方承担;由乙方原因造成的工程质量低劣、工程拖延,由乙方承担所发生的经济损失。
3.因故终止合同,须经双方协商同意。未经双方同意,合同仍继续生效,未征得双方协商同意,单方终止合同的一方,须承担另—方的经济损失。
八、其他
(1)乙方在承包该项目的经营活动中,不得私自以甲方的名义对外签订合同,该项目而产生的一切纠纷及债务,均由乙方自行承担,与甲方无关。
(2)本合同执行过程中发生一切争议,均应当友好协商解决,若协商解决不成,任何一方均可向甲方所在地方人民法院起诉解决。
(3)本协议一式叁份,建设方、甲、乙三方各执一份,三方签字盖章后生效,工程款付清后自动失效。
九、未尽事宜由双方另行协商解决。
建设方签字(盖章):
甲方签字(盖章): 身份证号码:
乙方签字(盖章): 身份证号码:
年 月 日
土石方爆破分包合同范文三甲方(以下简称):
乙方(以下简称):
依照《^v^合同法》、《爆破安全规程》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经双方协商一致,就某某某某工程需爆破开挖的土石方,达成以下合同意向。
一、分包合同内容
1、乙方负责指定范围的土石方爆破施工,包括钻孔、装药、爆破等内容,全面负责爆破施工中的人员、材料及设备的组织和调配,所有开支由乙方负责。本项目为场平爆破项目,不涉及边坡处理和沟渠处理,不需要进行光面爆破等特殊爆破工艺,若有需要,价格另议。
2、爆破后的土石方粒径甲方不做硬性要求,满足甲方施工车辆装车即可。
3、本工程合同一经签定,不受任何价格调整的影响,必须按本合同标准进行结算。
4、合同价格:单价元/立方米(不含税费);
5、工期要求:天,开工时间以甲方通知为准。
二、双方的责任
1、甲方的责任:
(2)甲方负责提供平面及高程控制点,以便进行开挖放线和工程计量;
(6)对于质量、安全没有按照设计、规范及爆破方案操作到位,造成达不到设计要求或存在安全隐患的,口头限期整改,达不到要求书面下达停工整改通知,仍不能达到要求的有权下达处罚通知或取消合同资格。
二、乙方责任
(1)乙方必须具备并提供相应的爆破资质证明;
(4)按设计规范要求及爆破方案布孔、钻孔、装药、爆破;
(8)乙方必须组织足够的人员、设备及材料,精心施工,必须保质保量完成工作内容,若进度或质量达不到甲方要求,在甲方下达书面通知后没有及时整改到位,甲方有权取消乙方资格,另行选择施工队伍。
三、工程计量与支付
1、清理覆盖完成后,甲、乙双方共同测量确定开挖至设计面的总工程量;
2、每月工程进度款按当月工程量的50%款项支付,爆破工程结束后两个月内全额支付余款。
四、质量、安全管理
1、工程质量
(1)乙方必须全面熟悉图纸,按施工图进行爆破,乙方必须严格按照国

一键复制