一键复制
合同是一门重要的法律文书，它规范了交易和合作的各项细节，保障了各方的权益。合同的执行应该遵守法律法规，遵循公平、诚信原则，保证交易的合法性和合规性。小编为大家准备了一些合同样本，希望能给您提供一些灵感。
绿植买卖合同书篇一
依照《^v^民法典》的规定，经甲乙两边友好协商，就常绿花卉采购、租赁事宜签定如下合同。
一、项目、品种规格、数量、单价、金额、交货时刻。
品种:常绿花卉。
规格___________________。
数量______________(盆)。
单价______________(元)。
金额_____________(元)。
交货或租赁时间______________________。
合计____________________。
二、本合同价钱已包括上述全数货物运输费、搬运费和养护费等相关所有费用。
三、质量标准：乙方保证其提供的货物冠径周正、外观无残损、无病虫害等问题，且在5日内绿植成活率为_________%。
四、付款方式：乙方把盆栽放置到位后，经甲方确认，在一个月内，甲方应付清全额盆栽款(包括租赁部份半年期内的款项)。
五、租赁部份期限为(_________年___月__日至________年___月__日)，乙方在租赁期内负责养护、治理，如乙方未及时养护、治理造成所租赁造成常绿花卉枯萎、死亡、生病虫害或盆器破损等，乙方当即采取补救方法或改换。
六、违约责任：乙方未按本合同约按时刻供货，甲方将扣除乙方按合同全款的______%作为罚金，超期超过7日，甲方有权解除合同。乙方自收到甲方书面解除通知日起，本合同自动解除。如货物与甲方要求的数量、品种、规格、质量不符，进行相应价钱调整。
七、合同纠纷解决方式：两边本着友好诚信的原那么协商解决，协商不成，任何一方都可向合同签定地人民法院提起诉讼。(合同签定地：_____________)。
八、两边约定的其他事项：甲方在合同范围之外需增加租赁数量的，应及时同乙方协商，签定补充合同。
九、本合同两边签字盖章后生效，一式伍份，甲方持叁份，乙方持二份，具有一样法律效劳。
绿植买卖合同书篇二
合同编号：
签订地点：
签订时间：________年____月____日。
买方：
卖方：
第一条根据《^v^民法典》及其他有关法律、法规规定，在甲乙双方自愿、平等、公平及诚实信用的基础上，经双方协商一致，订立本合同。
第二条质量标准：。
第三条包装标准、包装物的供应和回收及费用负担：。
第四条合理损耗标准及计算方法：。
第五条标的物的所有权自时起转移,但买方未履行支付款价义务的,标的物属于所有。
第六条交货方式、地点、时间、数量。方式：。地点：。时间：。数量：。
第七条运输方式、到达站和运输费用负担：。
第八条检验标准：。
第九条检验单位、方法、地点及费用负担：。
第十条结算方式、时间及地点：。
第十一条担保方式：。
第十二条本合同解除的条件：。
第十三条违约责任：。买方：。卖方：。
第十四条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，可由双方协商或申请调解解决也可按下列第种方式解决：1、依法向人民法院起诉2、提交仲裁委员会仲裁。
第十五条本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式份，甲方份，乙方份，份，具有同等法律效力。
第十六条其它约定事项：。
绿植买卖合同书篇三
依照《^v^民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本合同。
1、工程名称：_____________。
2、工程地点：____________。
3、工程内容：花卉育苗基质。
4、工程立项批准文号：__________。
1、花卉工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容;。
2、花卉工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植;。
3、花卉的养护管理，保证养护期内花卉、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。
4、土建工程质量保修。
共________个工作日。
议定自_______年___月____日开工，至_______年___月______日全部栽植结束。(如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延)。
在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用，由承包人负责。
凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场;并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求，否则，承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包方应足额赔偿。
本工程款按下列办法分期付款。
1、本工程采用承包方式;全包。
2、工程价款__________万元(暂定价以决算价为准)。
3、承包人工作：承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物，施工场地的清理工作;提供施工组织设计和进度计划。
1、种植地平整要符合设计意图和种植标准;。
2、花卉要保证质量，由监理工程师验收合格后，方可进行栽植;。
3、按图施工，如需变动，经发包方、承包方书面确认之后，方可改动。
承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程1个月，提出初步验收书面申请，发包人在接到书面申请14日内组织有关部门进行初验，并出具书面意见。
1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;。
2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;。
3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提供适当变更价格，经发包人确认后执行。
1、工程施工验收标准：《城市绿化工程施工及验收规范》;。
2、养护管理：发包人对承包人的栽植养护管理(即质量保修)工作进行定期考核。
1、工程养护期(即保修期)结束时为竣工时间，在工程竣工后28日内，承包方提出竣工验收书面申请和完整的结算资料，双方应会同有关部门进行竣工验收，并按照合同约定价款和调整变更的内容，进行工程竣工决算。
2、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后，支付工程竣工结算价款。
3、发包人收到竣工结算报告及结算资历料后28天内无正当理由不支付工资结算价款，由发包人承担违约责任。
养护期为12个月，从施工结束之日起计算。双方应在签定合同时签定质量保修书，约定质量保修项目内容及范围、保修责任。质量保修书为合同的附件，须由双方法定代表人签字、加盖公章。
承包人在签定合同时，向发包人交纳_______元的履约保证金，待工程验收后一次性返还，无息。
1、发包方、承包方双方协商一致，可以解除合同;。
3、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者支解以后以分包名义转包给人，发包方有权解除合同。
4、因不可抗力导致合同无法履行，发包方、承包方可以解除合同;。
5、因一方违约致使合同无法履行，另一方违约致使合同无法履行，另一方可以解除合同;。
7、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
发包方、承包方双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包方向发包方交付竣工工程后，本合同即告终止。
承包应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
发包方、承包方双方应严格按照本合同的约定全面履行自已的义务，若一方违反合同约定，需支付另一方合同总价款5%的违约金，并足额赔偿给另一方造成的实际损失。
(一)、提交仲裁委员会仲裁。
(二)、依法向人民法院起诉。
本合同一式肆份，发包方保存贰份，承包方保存贰份。
发包方：______________承包方：_______________。
法定代表人：__________法定代表人：__________。
委托代理人：_________委托代理人：______________。
____年____月____日____年____月____日。
绿植买卖合同书篇四
合同编号：
签订地点：
签订时间：年月日。
买方(以下简称甲方)：
卖方(以下简称乙方)：
根据《^v^合同法》及其他有关法律、法规规定，在甲乙双方自愿、平等、公平及诚实信用的基础上，经双方协商一致，订立本合同。
(注：空格如不够用，可以另接。)。
第二条质量标准：(按照相关法律法规、质量标准进行约定)。
第三条包装标准、包装物的供应和回收及费用负担：。第四条合理损耗标准及计算方法：。第五条标的物的所有权自时起转移,但买方未履行支付款价义务的,标的物属于所有。
第六条交(提)货方式、地点、时间、数量。方式：。地点：。时间：。数量：。
第七条运输方式、到达站(港)和运输费用负担：。
第八条检验标准：。
第九条检验单位、方法、地点及费用负担：。
第十条结算方式、时间及地点：。
第十一条担保方式(也可另立担保合同)：。
第十二条本合同解除的条件：。
第十三条违约责任：。买方：。卖方：。
第十四条合同争议的解决方式：
本合同项下发生的争议，可由双方协商或申请调解解决(各级工商行政管理机关或有调解权限的其它行政机关受理合同纠纷调解);也可按下列第种方式解决(以下两种方式只能选择一种)：
1、依法向人民法院起诉;。
2、提交仲裁委员会仲裁。
第十五条本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式份，甲方份，乙方份，()份，具有同等法律效力。
第十六条其它约定事项：。
卖方名称(章)：
住所：
法定代表人(签字)：
委托代表人(签字)：
开户银行：
账号：
绿植买卖合同书篇五
依照《^v^民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本合同。
第一条工程基本概括。
1、工程名称：_____________。
2、工程地点：____________。
3、工程内容：花卉育苗基质。
4、工程立项批准文号：__________。
第二条工程承包范围。
1、花卉工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容；
2、花卉工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植；
3、花卉的养护管理，保证养护期内花卉、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。
4、土建工程质量保修。
第三条施工工期限。
共________个工作日。
议定自_______年___月____日开工，至_______年___月______日全部栽植结束。（如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延）。
第四条：工程质量标准。
在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用，由承包人负责。
第五条材料和设施供应。
凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场；并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求，否则，承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包方应足额赔偿。
第六条工程价款及付款方法。
本工程款按下列办法分期付款。
1、本工程采用承包方式；全包。
2、工程价款__________万元（暂定价以决算价为准）。
第八条双方的权利和义务。
3、承包人工作：承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物，施工场地的清理工作；提供施工组织设计和进度计划。
第九条种植要求。
1、种植地平整要符合设计意图和种植标准；
2、花卉要保证质量，由监理工程师验收合格后，方可进行栽植；
3、按图施工，如需变动，经发包方、承包方书面确认之后，方可改动。
第十条初步验收。
承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程1个月，提出初步验收书面申请，发包人在接到书面申请14日内组织有关部门进行初验，并出具书面意见。
第十一条工程变更。
1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提供适当变更价格，经发包人确认后执行。
第十二条检验标准、方法、地点及期限。
1、工程施工验收标准：《城市绿化工程施工及验收规范》；
2、养护管理：发包人对承包人的栽植养护管理（即质量保修）工作进行定期考核。
第十三条竣工决算。
1、工程养护期（即保修期）结束时为竣工时间，在工程竣工后28日内，承包方提出竣工验收书面申请和完整的结算资料，双方应会同有关部门进行竣工验收，并按照合同约定价款和调整变更的内容，进行工程竣工决算。
2、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后，支付工程竣工结算价款。
3、发包人收到竣工结算报告及结算资历料后28天内无正当理由不支付工资结算价款，由发包人承担违约责任。
第十四条质量保修。
养护期为12个月，从施工结束之日起计算。双方应在签定合同时签定质量保修书，约定质量保修项目内容及范围、保修责任。质量保修书为合同的附件，须由双方法定代表人签字、加盖公章。
第十五条履约保证金。
承包人在签定合同时，向发包人交纳_______元的履约保证金，待工程验收后一次性返还，无息。
第十六条合同解除。
1、发包方、承包方双方协商一致，可以解除合同；
3、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者支解以后以分包名义转包给人，发包方有权解除合同。
4、因不可抗力导致合同无法履行，发包方、承包方可以解除合同；
5、因一方违约致使合同无法履行，另一方违约致使合同无法履行，另一方可以解除合同；
7、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第十七条合同的终止。
发包方、承包方双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包方向发包方交付竣工工程后，本合同即告终止。
第十八条安全施工。
承包应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
第十九条违约责任。
发包方、承包方双方应严格按照本合同的约定全面履行自已的义务，若一方违反合同约定，需支付另一方合同总价款5%的违约金，并足额赔偿给另一方造成的实际损失。
第二十条争议的解决。
（一）、提交仲裁委员会仲裁。
（二）、依法向人民法院起诉。
第二十一条合同的生效和份数。
本合同一式肆份，发包方保存贰份，承包方保存贰份。
甲方：______________乙方：______________。
日期：______________日期：______________
绿植买卖合同书篇六
买方：(以下简称甲方)
卖方：以下简称乙方)
就甲方向乙方购买花木的事宜，经甲乙平等协商，根据《中华人民共和国合同法》签订本合同，以资共同遵守。
乙方供应的花木品种有香樟树、桂花树、迎春花、千头菊。
香樟树6棵×3000元=18000元;
桂花树4棵×145元=580元;
迎春花300棵×4元=1200元;
千头菊1000棵×2.5元=2500元;
木花箱(大)4组×500元=2000元;
木花箱(小)22只×260元=5720元。
三万元(30000元)。
1、花木质量要求：
(1)、植株生长旺盛，无现疫病虫害及机械损伤;无明显疤痕的遗留;
(3)、植株冠幅饱满紧凑，无缺失，偏冠，歪斜等现象;
(4)、花木无折断、枯枝现象，没有5cm以上的锯枝。
2、土球质量要求：
(3)、挖掘形式必须与包装形式规格相一致，包扎必须扎紧，包扎必须扎紧，土球不能松散，土球底部以45°角收底挖球形，遇大根必须据断，严禁根裂。
3、吊装要求：
(1)、树木挖掘修剪后，必须当天装车;
(2)、吊装时应采取必要的措施以不使土球及树干受损伤，严禁土球与树干之间松动。
4、技术要素：
(2)、花木起挖后，在停放及运输过程中必须进行保鲜、保湿、防风、防晒、抗蒸腾、抗寒等抗逆技术处理。
1、乙方义务：
(1)如期、如质、如量按合同第二条第二款附表中的数量选苗、起挖、包扎、吊装及运输至甲方地点。
(2)乙方负责办好检疫证及有关手续，并负责调度车辆。乙方负责验收前的所有费用(报价已含)。
(3)乙方负责花木验收前的所有操作组织及向甲方提供花木验收后的技术协助(卸车及种植)。
(4)乙方必须在15天内完成全部操作，即从合同签订生效日至所有花木供应种植完毕。
(5)乙方保证花木的成活，否则甲方拒绝付款。
(6)花木的运费、种植费、护养费均由乙方支付。
2、甲方义务：
甲方在确认花木成活后按合同支付货款。
甲方：
乙方：
绿植买卖合同书篇七
依照《^v^民法典》的规定，经甲乙两边友好协商，就常绿花卉采购、租赁事宜签定如下合同。
一、项目、品种规格、数量、单价、金额、交货时刻。
品种：常绿花卉。
规格___________________。
数量______________（盆）。
单价______________（元）。
金额_____________（元）。
交货或租赁时间______________________。
合计____________________。
二、本合同价钱已包括上述全数货物运输费、搬运费和养护费等相关所有费用。
三、质量标准：乙方保证其提供的货物冠径周正、外观无残损、无病虫害等问题，且在5日内绿植成活率为_________%。
四、付款方式：乙方把盆栽放置到位后，经甲方确认，在一个月内，甲方应付清全额盆栽款（包括租赁部份半年期内的款项）。
五、租赁部份期限为（_________年___月__日至________年___月__日），乙方在租赁期内负责养护、治理，如乙方未及时养护、治理造成所租赁造成常绿花卉枯萎、死亡、生病虫害或盆器破损等，乙方当即采取补救方法或改换。
六、违约责任：乙方未按本合同约按时刻供货，甲方将扣除乙方按合同全款的______%作为罚金，超期超过7日，甲方有权解除合同。乙方自收到甲方书面解除通知日起，本合同自动解除。如货物与甲方要求的数量、品种、规格、质量不符，进行相应价钱调整。
七、合同纠纷解决方式：两边本着友好诚信的原那么协商解决，协商不成，任何一方都可向合同签定地人民法院提起诉讼。
八、两边约定的`其他事项：甲方在合同范围之外需增加租赁数量的，应及时同乙方协商，签定补充合同。
九、本合同两边签字盖章后生效，一式伍份，甲方持叁份，乙方持二份，具有一样法律效劳。
甲方：______________乙方：______________。
日期：______________日期：______________
绿植买卖合同书篇八
承包人：_________________有限公司依照《^v^民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程基本概括。
1、花卉工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容;2、花卉工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植;3、花卉的养护管理，保证养护期内花卉、地被植物正常生长。
并保持良好的景观效果。
4、土建工程质量保修。
第三条：施工工期限共________个工作日。
议定自_______年___月____日开工，至_______年___。
月______日全部栽植结束。
(如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延)。
第四条：工程质量标准：在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范。
何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。
如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用，由承包人负责。
第五条：材料和设施供应：凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场;并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求，否则，承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包方应足额赔偿。
第六条：工程价款及付款方法：本工程款按下列办法分期付款。
1、本工程采用承包方式;全包2、工程价款__________万元(暂定价以决算价为准)。
1、工程师：在工程施工中，发包方委托为施工监理;承包方指派为工程项目负责人，承包方应接受发包方及监理单位的现场管理和对花卉工程养护的监督考核;2、发包人工作：做好施工场地的“三通一平”，制图会审及设计交底;协调处理地下管线、邻近建筑物;古树名木的保护工作;3、承包人工作：承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物，施工场地的清理工作;提供施工组织设计和进度计划。
第九条：种植要求。
1、种植地平整要符合设计意图和种植标准;2、花卉要保证质量，由监理工程师验收合格后，方可进行栽植;3、按图施工，如需变动，经发包方、承包方书面确认之后，方可改动。
第十条：初步验收：承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程1个月，提出初步验收书面申请，发包人在接到书面申请14日内组织有关部门进行初验，并出具书面意见。
第十一条：工程变更：承包人在工程变更14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。
变更价款按下方法进行;。
1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提供适当变更价格，经发包人确认后执行。
第十二条;检验标准、方法、地点及期限;。
1、工程施工验收标准：《城市绿化工程施工及验收规范》;2、养护管理：发包人对承包人的栽植养护管理(即质量保修)工作进行定期考核第十三条：竣工决算：
1、工程养护期(即保修期)结束时为竣工时间，在工程竣工后28日内，承包方提出竣工验收书面申请和完整的结算资料，双方应会同有关部门进行竣工验收，并按照合同约定价款和调整变更的内容，进行工程竣工决算。
2、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。
发包人确认竣工结算报告后，支付工程竣工结算价款。
3、发包人收到竣工结算报告及结算资历料后28天内无正当理由不支付工资结算价款，由发包人承担违约责任。
第十四条：质量保修：养护期为。
12个月，从施工结束之日起计算。
双方应在签定合同时签定质量保修书，约定质量保修项目内容及范围、保修责任。
质量保修书为合同的附件，须由双方法定代表人签字、加盖公章。
第十五条履约保证金承包人在签定合同时，向发包人交纳_______元的履约保证金，待工程验收后一次性返还，无息。
第十六条合同解除。
1、发包方、承包方双方协商一致，可以解除合同;2、发包方未按合同约定支付工程款导致施工无法进行，经承包方催要，发包方仍不支付工程款，承包方有权解除合同;3、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者支解以后以分包名义转包给人，发包方有权解除合同。
4、因不可抗力导致合同无法履行，发包方、承包方可以解除合同;5、因一方违约致使合同无法履行，另一方违约致使合同无法履行，另一方可以解除合同;6、一方依据本条款的约定要求解除合同的，应当书面通知对方，并在发出通知前7天造知对方，通知到达对方时合同解除;7、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第十七条合同的终止发包方、承包方双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包方向发包方交付竣工工程后，本合同即告终止。
第十八条安全施工承包应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
第十九条违约责任发包方、承包方双方应严格按照本合同的约定全面履行自已的义务，若一方违反合同约定，需支付另一方合同总价款5%的违约金，并足额赔偿给另一方造成的实际损失。
第二十条争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成，按下列第________种方式解决;(一)、提交仲裁委员会仲裁。
(二)、依法向人民法院起诉。
第二十一条合同的生效和份数本合同一式肆份，发包方保存贰份，承包方保存贰份。
合同的订立时间：_______年____月____日。
合同订立地点：__________________。
发包方：______________承包方：_______________。
法定代表人：__________法定代表人：__________。
委托代理人：_________委托代理人：______________。
绿植买卖合同书篇九
1.卖方全年向买方交付各种花卉_________盆(枝、株)，其中：
第一季度交售花卉的品种、数量：_________;。
第二季度交售花卉的品种、数量：_________;。
第三季度交售花卉的品种、数量：_________;。
第四季度交售花卉的品种、数量：_________。分月分旬交售花卉的品种、数量、日期由双方另行约定。
2.花卉收购价格：买方以不低于_________元的保护价进行收购，或由双方于收购前按花卉等级和收购时市场收购价协商确定，但不得低于保护价。
二、质量要求。
1.花卉品种的规格：
2.等级等质量要求：有国家标准的执行国家标准，未有国家标准的，按双方约定标准。
三、收购时间与方式花卉交售时间由双方协商，买方须提前一天提出次日应交售的品种、数量，并以书面方式通知卖方。卖方交售与预约允许上下浮动10%。
四、包装要求与费用承担买方提供包装标准及材料，负责包装费用，卖方按买方要求进行包装。
五、买方的权利和义务。
1.及时验收卖方交售的花卉，收货后即支付花卉款，最迟不得超过_________天。
2.确定花卉等级要按照国家规定的质量标准，不得任意压级压价。
3.有权拒收卖方交售的不符合国家行业质量标准的花卉，但必须向对方说明理由。
六、卖方的权利和义务。
1.必须按照规定施用花肥花药，严禁对花卉使用违禁农药、化肥。
2.保证按合同约定的品种和数量种植花卉。
3.花卉种植如受气候条件的影响，允许在减产_________%的幅度内不以违约论。
七、买方违约责任。
1.没有按合同约定收购，造成花卉腐烂等损失，或故意压级压价，除赔偿卖方的损失外，应向卖方支付该批花卉总价值_________%的违约金。
2.拖延支付花卉款，应参照银行关于拖延付款的规定，向卖方偿付违约金。
八、卖方违约责任。
1.非因不可抗力，未完成当月合同总数量的90%，应向买方支付未完成部分花卉总价值_________%的违约金。
2.交售使用违禁农药、化肥的花卉，应按该批货值_________%向买方支付违约金。因此造成人身伤亡，卖方应承担一切责任。
九、不可抗力如因不可抗力造成卖方不能按合同约定交售花卉，不以卖方违约论，买方应据实减少买方所承担的交售数量。
十、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，如协商不成，按下列第_________种方式：
1.提交_________仲裁委员会仲裁;。
2.依法向人民法院起诉。十。
一、其他约定事项：
1.货款总额：_________元;。
2.预付定金：_________元;。
3.付款方式：_________;。
4.票据：_________。十。
返
绿植买卖合同书篇十
买方(以下简称甲方)：
卖方(以下简称乙方)：
根据《^v^合同法》及其他有关法律、法规规定，在甲乙双方自愿、平等、公平及诚实信用的基础上，经双方协商一致，订立本合同。
(注：空格如不够用，可以另接。)。
第二条质量标准：(按照相关法律法规、质量标准进行约定)。
第三条包装标准、包装物的供应和回收及费用负担：。第四条合理损耗标准及计算方法：。第五条标的物的所有权自时起转移,但买方未履行支付款价义务的,标的物属于所有。
第六条交(提)货方式、地点、时间、数量。方式：。地点：。时间：。数量：。
第七条运输方式、到达站(港)和运输费用负担：。
第八条检验标准：。
第九条检验单位、方法、地点及费用负担：。
第十条结算方式、时间及地点：。
第十一条担保方式(也可另立担保合同)：。
第十二条本合同解除的条件：。
第十三条违约责任：。买方：。卖方：。
第十四条合同争议的解决方式：
本合同项下发生的争议，可由双方协商或申请调解解决(各级工商行政管理机关或有调解权限的其它行政机关受理合同纠纷调解);也可按下列第种方式解决(以下两种方式只能选择一种)：
1、依法向人民法院起诉;。
2、提交仲裁委员会仲裁。
第十五条本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式份，甲方份，乙方份，()份，具有同等法律效力。
第十六条其它约定事项：。
卖方名称(章)：
住所：
法定代表人(签字)：
委托代表人(签字)：
开户银行：
账号：
